[工程类试卷]注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷6及答案与解析.doc

1、注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 6 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 ( )是以液体的压力能进行能量传递、转换和控制的一种传动形式。（A）液压传动（B）气压传动（C）轮系（D）链传动2 ( )是轴承中的关键零件。（A）轴承盖（B）轴承座（C）轴瓦（D）连接螺栓3 ( )是一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格。（A）标准量具（B）极限量规（C）检验夹具（D）计量仪器4 ( )的主要功能是测量纵、横轴线以及垂直度的控制测量。（A）光学水准仪（B）激光准直仪（C）光学经纬

2、仪（D）全站仪5 为施工方便和避免电缆淘塌方，电缆沟剖面应成( )。（A）圆形（B）梯形（C）三角形（D）正方形6 ( )是管道工程最主要的施工材料，用以完成各种不同的介质的输送。（A）管件（B）管材（C）阀门（D）法兰7 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于( )。（A）5 点（B） 6 点（C） 7 点（D）8 点8 ( )主要是用来完成介质的物理、化学反应的容器。（A）储存容器（B）换热器（C）塔类设备（D）反应器9 湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于( )且不高于 70的环境。（A）4（B） 5（C） 6（D）710 机电工程项目施工的首要任务之一是(

3、)。（A）施工进度控制（B）施工计划管理（C）施工质量控制（D）施工安全管理11 允许有一定偏差的项目，最多不超过 20%的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的( ) 。（A）100%.（B） 150%.（C） 200%.（D）250%.12 工程量大、施工周期长的大型管网工程，高炉砌筑工程等，这些工程可酌情划为( )。（A）单位工程（B）分项工程（C）分布工程（D）主控工程13 安全生产责任制必须经( )批准后实施。（A）工技术员（B）项目经理（C）项目总工程师（D）工程部门负责人14 对离开特种作业岗位( )以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。（A）6

4、个月（B） 7 个月（C） 8 个月（D）9 个月15 持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中( )人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，解释检测结果，仲裁级人员对检测结论的技术争议。（A）级（B） 级（C） 级（D）级16 技术测量中的形状误差有直线度、平面度、圆度和( )。（A）倾斜度（B）圆柱度（C）位置度（D）平行度17 根据建设工程质量管理条例的规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期间为电气管线、给水排水管道、设备安装工程的保修期，为( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）4 年18 ( ) 是把绝热材料制品敷于设备及管道表面

5、，再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。（A）捆扎法（B）粘贴法（C）浇注法（D）喷涂法19 立式圆筒形焊接储液罐安装方法有正装法和( )。（A）分片法（B）散装法（C）环带法（D）倒装法20 保护层施工方法有金属保护层安装法和( )。（A）捆扎法（B）粘贴法（C）浇注法（D）非金属保护层安装法二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 液压传动的优点是( )。（A）速度、扭矩、功率均可无级调节，能迅速换向和变速，调速范围宽，动作快速（B）元件单位重量传递的功率大，结构简

6、单，布局灵活，便于和其他传动方式联用，易实现远距离操纵和自动控制（C）元件自润滑性好，能实现系统的过载保护与保压，使用寿命长，元件易实现系列化、标准化、通用化（D）易于实现快速的直线运动、摆动和高速转动（E）调速方便，与机械传动相比易于布局及操纵22 滚动轴承与滑动轴承相比的缺点是( )。（A）抗冲击能力较强（B）工作寿命长（C）高速时出现噪声（D）抗冲击能力较差（E）工作寿命不如液体润滑的滑动轴承23 主要形状误差有( )。（A）圆柱度（B）圆度（C）平面度（D）直线度（E）平行度24 旋转电机根据电源的不同，可分为( )。（A）电动机（B）变压器（C）交流电机（D）发电机（E）直流电机25

7、 激光准直仪的组成主要由( )三大部分组成。（A）物镜（B）目镜（C）附件（D）发射（E）接收26 仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备的条件是( )。（A）有上下水设施（B）室内清洁、安静、光线充足（C）室内温度保持在 1035（D）室内温度保持在 2040（E）无须上下水设施27 ( ) 是保冷结构的外层。（A）防锈层（B）绝热层（C）防腐蚀层（D）识别层（E）防潮层28 机电工程项目报价的评审包括( )。（A）商务评审（B）综合评审（C）技术评审（D）经济评审（E）单一评审29 工程质量的验收划分重要性是( )。（A）有利于工程质量处于受控状态（B）有利于质量管理有序、验收步

8、骤分明（C）有利于提高质量验收的科学性、规范性和准确性（D）有利于为竣工验收提供真实、有效的资料（E）有利于各个环节质量的监督、检查30 建筑安装工程的分项工程从设备组别来划分有( )。（A）消防联动系统安装（B）排水管道（C）制冷机组安装（D）风机安装（E）火灾自动报警三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 某机电安装工程项目，包括土建工程和设备安装工程两个单位工程。业主对工程发包提出两种方案：一种是采用平行发包模式，即土建工程、设备安装工程分别发包；另一种是采用总分包模式，即由土建承包商总承包，设备安装工程列入总承包范围再分包给设备安装单位。5 台设备主件由

9、业主采购，5 台设备附件由设备安装单位购买。5 台设备试车情况见下表。31 在两种合同模式下，单机无负荷试车和联动无负荷试车分别由谁组织?32 采用平行发包模式，设备试车不合格的合同责任如何划分?假设 5 台设备试车是独立事件，分析每一事件的索赔关系。33 采用总分包模式，设备试车不合格的合同责任如何划分?假设 5 台设备试车是独立事件，分析每一事件的索赔关系。34 某施工单位(乙方) 与某建设单位(甲方) 签订了机电安装工程的地基强夯处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的规定，按施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方

10、的分项工程首先向工程师申请质量认证，取得质量认证后，向工程师提出计量申请和支付工程款。 工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。34 在工程施工过程中，当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的工程师认可的情况下，为了使夯击质量得到保证，将夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问工程师拒绝承包商的要求是否合理?为什么?35 在工程施工过程中，乙方根据工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则确定?36 在开挖土方过程中，有两项重大事件使工期发生较大的拖延：一是土方开挖时遇到了一些工程地质

11、勘探没有探明的孤石，排除孤石拖延了一定的时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨引起山洪暴发，造成现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础被冲坏，施工设备损坏，运进现场的部分材料被冲走，乙方数名施工人员受伤，雨后乙方用了很多工时清理现场和恢复施工条件。为此乙方按照索赔程序提出了延长工期和费用补偿要求。试问工程师应如何审理?37 某机电工程项目通过公开招标的方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与 A 公司签订了土建施工合同；与 B 公司签订了设备安装合同；与 C 公司签订了电梯安装合同。三个合同协议中都对建设单位提出了一个相同的条款

12、，即建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件。合同执行过程中，发生如下事件：事件一：A 公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商 D 公司签订了分包合同，在分包合同中约定承包商丙按照建设单位(业主)与承包商乙约定的合同金额的 10%向承包商乙支付管理费，一切责任由承包商丙承担。事件二：由于 A 公司在现场施工时间拖延 5 天，造成 B 公司的开工时间相应推迟了 5 天，B 公司向 A 公司提出了索赔。事件三：顶层结构数板吊装后，A 公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C 公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上 9 层楼顶的设想落空后，提出用 A 公司的卷扬

13、机运送，A 公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。 C 公司就新方案的实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。37 事件一中 A 公司的做法是否符合国家有关法律规定 ?其行为属于什么行为?38 事件二中 B 公司向 A 公司提出索赔是否正确?如不正确，请说明正确的做法。39 事件三中 C 公司向建设单位提出的索赔是否合理?理由是什么?40 根据建设工程质量管理条例的规定，工程承发包过程中的违法分包行为有哪些?41 某实施监理的工程项目，监理工程师对施工单位报送的施工组织设计报审表审核时发现两个问题；一是施工单位为方便施工，将设备管道竖井的位置做

14、了移位处理；二是工程的有关试验主要安排在施工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为，管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全，因此，签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位，同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。项目监理过程中有如下事件：事件一；在建设单位主持召开的第一次工地会议上，建设单位介绍工程开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前，不宜开工，对此，建设单位代表很不满意，会后建设单位起草了会议纪要，纪要中明确边施工边办理施工许可证，并将此会议纪要送发监理单位、施工单位，要求遵照执行。事件二：

15、设备安装施工要求安装人员有安装资格证书，专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符，其中 5 名安装人员无安装资格证书，他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。事件三：设备调试时，总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试，存在较大的质量和安全隐患，立即签发了工程暂停令，并要求施工单位整改。施工单位用了 2 天时间整改后被指令复工。对此次停工，施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请，强调设备调试为关键工作，停工 2 天导致窝工，建设单位应给予工期顺延和费用补偿，理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故，停工 2 天是监理单

16、位要求的。41 总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。42 专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核哪些内容?43 事件一中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?请写出正确的做法。44 监理单位应如何处理事件二?45 在事件三中，总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准? 说明理由。注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷 6 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A2 【正确答案】

17、C3 【正确答案】 B4 【正确答案】 C5 【正确答案】 B6 【正确答案】 B7 【正确答案】 A8 【正确答案】 D9 【正确答案】 A10 【正确答案】 B11 【正确答案】 B12 【正确答案】 A13 【正确答案】 B14 【正确答案】 A15 【正确答案】 C16 【正确答案】 B17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 D20 【正确答案】 D二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C22 【正确答案】

18、C,D,E23 【正确答案】 A,B,C,D24 【正确答案】 C,E25 【正确答案】 C,D,E26 【正确答案】 A,B,C27 【正确答案】 C,D28 【正确答案】 A,B,C29 【正确答案】 A,B,C,D30 【正确答案】 A,C,D,E三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 采用平行发包模式，单机无负荷试车由设备安装单位组织。采用总分包模式，单机无负荷试车由土建承包商组织。两种合同模式下，联动无负荷试车均由业主组织。32 【正确答案】 采用平行发包模式：(1)设备 B 不合格是由于设备主件不合格造成的，而设备主件是由业主购买的，业

19、主应承担合同责任。安装单位向业主索赔费用损失，工期顺延 2 天(8-6=2 天)。(2)设备 C 不合格是由于设备配件不合格造成的，而设备配件是由安装单位购买的，设备安装单位应承担合同责任。业主向设备安装单位索赔费用，工期不顺延。(3)设备 D 不合格是由于设备基础不合格造成的，而设备基础是由土建单位施工的，土建单位应承担合同责任。安装单位向业主索赔费用损失和工期顺延 3 天(8-5=3 天 )，业主向土建单位索赔费用。(4)设备 E 不合格是由于设备基础设计不合格造成的，而设备基础设计是由业主另行发包的，业主应承担合同责任；安装单位向业主索赔费用损失，但安装单位工期不顺延，因为工期延误时间

20、(5 天)小于总时差(7 天)。33 【正确答案】 采用总分包模式：(1)设备 B 不合格是由于设备主件不合格造成的，而设备主件是由业主购买的，业主应承担合同责任。安装单位向土建单位索赔费用损失和工期顺延 2 天(8-6=2 天)，土建单位向业主索赔费用和工期损失。(2)设备 C 不合格是由于设备配件不合格造成的，而设备配件是由安装单位购买的，设备安装单位应承担合同责任。业主向土建单位索赔，土建单位向设备安装单位索赔，设备安装单位应承担费用和工期损失。(3)设备 D 不合格是由于设备基础不合格造成的，而设备基础是由土建单位施工的，土建单位应承担合同责任。设备安装单位向土建单位索赔费用损失和工期

21、顺延3 天(8-5=3 天 )。业主向土建单位索赔费用损失且工期不顺延。(4)设备 E 不合格是由于设备基础设计不合格造成的，而设备基础设计是由业主另行发包的，业主应承担合同责任。安装单位向土建单位索赔费用损失，但安装单位工期不顺延，因为工期延误时间(5 天)小于总时差(7 天)，土建单位向业主索赔费用。业主再向设计单位索赔。34 【正确答案】 工程师的拒绝正确。其原因是：该部分的工程量超出了施工图的要求，一般地讲，也就超出了工程合同约定的工程范围。对该部分的工程量，工程师可以认为是承包商的保证施工质量的技术措施，一般在业主没有批准追加相应费用的情况下，技术措施费用应由乙方自己承担。35 【正

22、确答案】 变更价款的确定原则：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行，这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方法解决。36 【正确答案】 工程师应对两项索赔事件作出处理如下：(1)对处理孤石引起的索赔，这是预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予乙方工期顺延和费用补偿。(2)对于天气条件变化引起的索赔应分两种情况处理：对于前期的季节性大雨，这是一个有经验的承包商预先能够

23、合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此造成的时间和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起的山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理由此引起的索赔问题。被冲坏的现场临时道路、管网和施工用房等设施以及已施工的部分基础，被冲走的部分材料，清理现场和恢复施工条件等经济损失应由甲方承担，损坏的施工设备，受伤的施工人员以及由此造成的人员窝工和设备闲置等经济损失应由乙方承担；工期顺延。37 【正确答案】 A 公司的做法不符合国家有关法律的规定。A 公司的行为属于非法转包行为，这是招标投标法 中禁止的行为。38 【正确答案】 事件二中 B 公司向 A 公司提出的索赔不正

24、确。正确做法：B 公司就因 A 公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，应向建设单位提出索赔。39 【正确答案】 事件三中 C 公司向建设单位提出的索赔是合理的。理由：在施工合同中约定，建设单位应协调现场其他施工单位为承包单位创造可利用条件。40 【正确答案】 根据建设工程质量管理条例的规定，违法分包行为主要有：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可、承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。41 【正确答

25、案】 总监理工程师组织审批施工组织设计的程序如下：总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计内容进行审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。理由：施工单位将设备管道竖井的位置做了移位处理，涉及的是设计变更，应征得建设单位同意并办理书面变更手续，凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。42 【正确答案】 专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外，还应考核的内容是：(1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求，是否处于良好的可用状态；(2)精度是否符合需要

26、；(3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限；(4)试验室管理制度是否齐全、符合实际；(5)试验、检测人员的上岗资质。43 【正确答案】 第一次工地会议的做法中不妥之处如下：(1)开工准备工作基本完成，施工许可证正在办理，要求会后就组织开工。正确做法是：开工准备工作全部完成，施工许可证办理完毕后，才可以开工。(2)会后建设单位起草了会议纪要。正确做法是；会议纪要由项目监理机构负责起草。(3)将会议纪要送发监理单位、施工单位。正确做法是：会议纪要由与会各方代表会签。44 【正确答案】 监理单位对事件二的处理：监理工程师下达停工令，并责令施工企业将五名无安装资格证书的安装人员撤出施工现场，同时对已完成的设备安装工程进行检验，责令施工企业进行整改。45 【正确答案】 总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。理由：该质量和安全隐患是由于施工单位未按技术规程的要求进行调试引起的，虽然是关键工作，但也不应该批准工期顺延，费用由施工单位承担。