[工程类试卷]注册建造师二级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷58及答案与解析.doc

1、注册建造师二级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 58 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 关于总承包单位对专业分包单位进行管理的说法，正确的是( )。（A）总承包单位负责提供施工图纸，不负责向专业分包单位进行技术交底（B）专业分包单位应在专用条款约定的时间内，向建设单位提交一份详细施工组织设计，经批准后实施（C）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通（D）专业分包单位只允许承包人及其授权的人员在工作时间内，合理进入专业工程施工场地或材料存放的地点2 关于劳务作业

2、分包施工管理的说法，正确的是( )。（A）劳务作业分包只能是施工总承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动（B）劳务作业分包组建与工程相适应的项目管理班子，对工程的工期和质量直接向建设单位负责（C）劳务作业分包是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动（D）劳务作业分包可以与发包人及有关部门建立工作联系，以利于工程施工3 关于建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013 相关规定的说法，正确的是( )。（A）综合单价是指分部分项工程量清单项目或措施项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润（B）非国有资金投

3、资的建设工程必须采用工程量清单计价（C）由于市场物价波动影响合同价款，应由发包方承担（D）投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，对招标人所列的措施项目进行增补4 依据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013 相关规定，下列说法正确的是( )。（A）投标人可以核定清单中的工程量，并按照投标人核定的最终结果填报工程量清单（B）投标人应按招标工程量清单填报项目编码、项目名称、项目特征必须与招标工程量清单一致（C）投标人不得对招标人所列的措施项目进行增补（D）投标人按照经建设单位批准的施工技术方案填报措施项目清单中的安全文明施工费5 关于投标人于投标截止前撤回投标文件招标人应退还投标人

4、投标保证金时限的说法，正确的是( ) 。（A）自收到投标人书面撤回通知之日起 14d 内（B）自收到投标人书面撤回通知之日起 7d 内（C）自收到投标人书面撤回通知之日起 5d 内（D）自收到投标人书面撤回通知之日起 28d 内二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。6 关于应由发包人承担影响合同价款因素的说法，正确的有( )。（A）国家法律、法规、规章和政策变化（B）材料、工程设备的涨幅超过招标时基准价格 8以上（C）省级政府建设主管部门发布的人工费调整（D）材料、工

5、程设备的涨幅超过招标时基准价格 4以上（E）施工机械使用费涨幅超过招标时的基准价格 10以上7 投标人在投标过程中不得作为竞争性费用的项目有( )。（A）劳务费（B）安全文明施工费（C）规费和税金（D）检测费（E）主要材料费8 关于建设工程工程量清单计价规范运用的说法，正确的是( )。（A）工程量清单必须作为招标文件的组成部分（B）工程量清单的准确性和完整性由招标人负责（C）工程量清单的准确性和完整性由投标人负责（D）投标人应按招标工程量清单填报价格，计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致（E）措施项目清单中的安全文明施工费可以作为竞争性费用9 引起工程合同价款调整的因素有( )。（A）工程

6、量清单存在缺项（B）工程量清单存在漏项（C）未按照国家现行计量规范强制性规定计量（D）承包人应在收到变更指示后 28d 内，向监理人提交变更估价申请（E）不可抗力事件的影响10 建设工程施工合同存在下列情况时，其合同无效的有( )。（A）以合法形式掩盖非法目的（B）违反法律、行政法规的强制性规定（C）建设单位连续 2 个月没有支付工程进度款（D）因存在部分不合格项目工程竣工验收没有通过的（E）损害社会公共利益11 建设工程施工合同(示范文本)规定的可调价合同中，合同价款调整因素包括( )。（A）国家政策的变化（B）法律、行政法规的变化（C）工程造价管理部门作出的价格调整（D）一周内因发包人原因

7、停水、停气造成停工累计超过 8h（E）一周内停水、停电、停气造成停工累计超过 8h12 建设工程施工合同(示范文本)中关于承包人索赔程序包括( )。（A）索赔事件发生后 28d 内，承包人向工程师发出索赔意向通知（B）工程师收到索赔报告和有关资料后 14d 内予以答复，否则视为认可该项索赔（C）发出索赔意向通知后 28d 内，承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料（D）索赔事件持续进行时，承包人阶段性发出索赔意向，在索赔事件终了后 28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告（E）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证

8、据13 根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，属于发包人工作与义务的有( )。（A）办理平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件（B）组织图纸会审和设计交底工作（C）办理工程施工中断道路交通的申请批准手续（D）向承包人提供施工办公用房及设施（E）负责施工现场内文物及古树古木保护工作14 按照建设工程施工专业分包合同(示范文本)GF-2003-0213 的规定，属于分包人工作与义务的有( ) 。（A）发现工程设计存在错误或遗漏，立即通知承包人（B）确保分包工程施工所需的施工场地和通道满足要求（C）办理分包人员意外伤害保险（D）对已完分包工程的成品进行保护（E）编制分包工程的详细施工组织设计1

9、5 按照建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF-2003-0214 的规定，属于分包人工作与义务的有( ) 。（A）搭建自身需要生产、生活临时设施（B）负责工程沉降观测（C）同监理工程师办理工程变更和洽商（D）承担由于自身原因造成的安全事故的损失及各种罚款（E）按标准化工地要求设置标牌，做好自身责任区治安保卫工作16 下列情形中，可以认定为工程转包行为的有( )。（A）施工承包人未在施工现场设立项目管理机构、派驻项目经理及必备项目管理人员（B）施工现场的项目经理及主要管理人员与合同约定的项目经理及主要工程管理人员不符（C）总承包人将整个工程分派给 2 个项目部组织施工（D）总承包人将其承包的

10、全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他承包人（E）施工现场的项目经理及主要工程管理人员与承包人之间无劳动合同及社会保险关系17 承包人提出建设工程施工合同索赔成立的必要条件有( )。（A）并非自己过错而应由发包人承担责任（B）造成客观实际损失（C）有事件发生的客观证据（D）在规定的时间内按照约定程序提出（E）有工程师的有效签认18 建设工程合同纠纷的处理方式主要有( )。（A）诉讼（B）调解（C）仲裁（D）和解（E）行政处理三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。18 某开发公司投资兴建住宅楼工程，建筑面积 12000m2，框架结构。经公开招投标，甲施工单位中标。

11、双方根据建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201 签订了施工承包合同，合同工期 10 个月。在专用条款中双方约定，钢筋、混凝土工程量在10以内时按照工程量清单单价结算，超出或减少幅度大于 5时，按照工程量清单单价的 110 倍结算。分包单位为开发公司指定。 在合同履行过程中，发生了如下事件： 事件一：甲施工单位将内部测算的部分费用发至项目经理部，其中人工费 320 万元，材料费 1200 万元，机械使用费 170 万元，施工措施费 110万元，企业管理费 82 万元，规费 94 万元和税金 69 万元。 事件二：由于开发公司原因，导致 C 工作停工 8d，专业分包单位当即就停工造成

12、的损失向甲施工单位递交索赔报告，索赔误工损失 8 万元和工期损失 8d。甲施工单位认为该停工的责任是开发公司造成的，专业分包单位应该直接向开发公司提出索赔，拒收专业分包的索赔报告。 事件三：开发公司指定分包的施工现场管理混乱，形成大量安全隐患，开发公司责令甲施工单位加强管理并提出了整改意见。甲施工单位认为指定分包的安全管理属于专业分包单位责任，非总包单位的责任范围。 事件四：C 工作施工完毕并通过验收，专业分包单位向建设单位上报 C 工作施工档案，开发公司通知甲施工单位接收。甲施工单位认为 C 工作属于开发公司指定专业分包项目，其工程档案应直接上报建设单位。 问题：19 事件一中，项目的直接成

13、本是多少万元?20 事件二中，甲施工单位的做法是否正确?说明理由。专业分包可以获得索赔金额和天数各是多少?21 事件三中，甲施工单位的做法是否正确?说明理由。22 事件四中，甲施工单位的做法是否正确?说明理由。22 某商业用房工程，建筑面积 15000m2，地下 2 层，地上 10 层，施工单位与建设单位采用建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201 签订了工程施工总承包合同。合同约定：工程工期自 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日；工程承包范围为图纸所示的全部土建、安装工程。合同造价中含安全防护费、文明施工费 120 万元。 合同履行过程中，发生了如下事

14、件。 事件一：2013 年 11 月 12 日施工至地上二层结构时，工程所在地区发生了 75 级强烈地震，造成施工单位钢筋加工棚倒塌，损失 6 万元；地下一层填充墙部分损毁，损失 10 万元；停工及修复共 30d。施工单位就上述损失及工期延误向建设单位提出了索赔。 事件二：用于基础底板的钢筋进场时，钢材供应商提供了出厂检验报告和合格证，施工单位只进行了钢筋规格、外观检查等现场质量验证工作后，即准备用于工程。监理工程师下达了停工令。 事件三：截至 2014 年 1 月 15 日，建设单位累计预付安全防护费、文明施工费共计 50 万元。 事件四：工程竣工结算造价为 5670 万元，其中工程款 55

15、10 万元，利息 70 万元，建设单位违约金 90 万元。工程竣工 5 个月后，建设单位仍没有按合同约定支付剩余款项，欠款总额 1670 万元(含上述利息和建设单位违约金)，随后施工单位依法行使了工程款优先受偿权。 问题：23 事件一中，施工单位的索赔是否成立?分别说明理由。24 事件二中，施工单位对进场的钢筋还应做哪些现场质量验证工作?25 事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额是否合理?说明理由。26 事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权可获得多少工程款?行使工程款优先受偿权的起止时间是如何规定的?注册建造师二级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 58 答案

16、与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【知识模块】 建筑工程项目施工管理2 【正确答案】 C【知识模块】 建筑工程项目施工管理3 【正确答案】 D【知识模块】 建筑工程项目施工管理4 【正确答案】 B【知识模块】 建筑工程项目施工管理5 【正确答案】 C【知识模块】 建筑工程项目施工管理二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。6 【正确答案】 A，C，E【知识模块】 建筑工程项目施工管理7 【正确答案】 B

17、，C【知识模块】 建筑工程项目施工管理8 【正确答案】 A，B，D【知识模块】 建筑工程项目施工管理9 【正确答案】 A，B，C，E【知识模块】 建筑工程项目施工管理10 【正确答案】 A，B，E【知识模块】 建筑工程项目施工管理11 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 建筑工程项目施工管理12 【正确答案】 A，C，D，E【知识模块】 建筑工程项目施工管理13 【正确答案】 A，B，C【知识模块】 建筑工程项目施工管理14 【正确答案】 A，D，E【知识模块】 建筑工程项目施工管理15 【正确答案】 D，E【知识模块】 建筑工程项目施工管理16 【正确答案】 A，B，D，E【知识模块】

18、 建筑工程项目施工管理17 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 建筑工程项目施工管理18 【正确答案】 A，B，C，D【知识模块】 建筑工程项目施工管理三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 建筑工程项目施工管理19 【正确答案】 因为直接成本由人工费、材料费、机械费和措施费构成，所以计算该项目的直接成本为 320+1200+170+110=180000 万元。【知识模块】 建筑工程项目施工管理20 【正确答案】 甲施工单位的做法不正确。理由：按照建筑法、合同法的相关规定，甲施工单位是总承包单位，应该承担总承包责任，接受专业分包单位的索赔报告，按照合

19、同条款和事件情况对专业分包做出答复。然后甲施工单位再向开发公司递交索赔报告。由于造成停工的责任属于开发公司，所以专业分包单位可以获得 8 万元的误工损失。关于工期损失则分以下情况：如果 C 工作在关键线路上，则可以获得 8d 的工期补偿；如果 C 工作不在关键线路上，且有足够的自由时差，则无法获得 8d 的工期补偿。如果由于此原因导致了工作变为关键工作，则根据实际情况处理。【知识模块】 建筑工程项目施工管理21 【正确答案】 甲施工单位的做法不正确。理由：因为甲施工单位是总承包单位，应该承担总承包责任，负责整个施工场地的安全管理。【知识模块】 建筑工程项目施工管理22 【正确答案】 甲施工单位

20、的做法不正确。理由：因为甲施工单位是总承包单位，应该承担总承包责任。专业分包单位的工程档案上报给甲施工单位，再由甲施工单位上报开发公司。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理23 【正确答案】 事件一中，钢筋棚倒塌损失 6 万元的索赔不成立。理由：钢筋棚属于施工单位设施，由施工单位承担不可抗力造成的损失。地下一层填充墙部分损毁损失 10 万元的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工程本身的损失由建设单位承担。停工及修复 30d 的索赔成立。理由：不可抗力发生后，工期顺延。【知识模块】 建筑工程项目施工管理24 【正确答案】 事件二中，对于进场的钢筋施工单位还应就品种、

21、型号、数量、物理性能试验做现场质量验证工作。【知识模块】 建筑工程项目施工管理25 【正确答案】 事件三中，建设单位预付的安全防护费、文明施工费的金额不合理。理由：当合同有规定时，按合同规定比例预付；当合同无规定时，应按已完工程进度款比例或已完工程时间进度比例随当期进度款一起支付。本工程已完工程时间进度为 65 个月，占合同时间比例为 591，至少安全防护费、文明施工费累计支付=120 万元 591 =7092 万元。【知识模块】 建筑工程项目施工管理26 【正确答案】 事件四中，施工单位行使工程款优先受偿权的范围是工程款本金，不包含利息、违约金等，可获得工程款为 1670-70-90=1510 万元。行使工程款优先受偿权的起止时间的规定：自工程竣工之日或工程合同约定的竣工之日起 6 个月内。【知识模块】 建筑工程项目施工管理