[工程类试卷]注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷5及答案与解析.doc

1、注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 5 及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利 5，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价 5，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是( )。（A）应以备案合同作为结算工程价款依据（B）该补充协议属于可撤销合同（C）应以补充协议作为结算工程价款依据（D）乙方行为构成合同违约2 关于发

2、包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是( ) 。（A）必须在合同中有此约定，才可作为结算依据（B）这是法定的视为认可竣工结算文件的情形（C）即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据（D）此约定即使写入合同中，也属无效合同条款3 水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化，则该部分损失( )。（A）由水泥厂承担（B）由承包商承担（C）由水泥厂和承包商共同承担（D）由承包商向水泥厂索赔

3、4 发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。（A）法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效（B）发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息（C）双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息（D）垫资违反相关规定，应予以没收5 甲建筑公司超越资质借用乙建筑公司的资质承包了丙服装厂的厂房建造工程，经竣工验收合格。但是丙厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，遂产生纠纷。下列说法正确的是( ) 。（A）建设工程施工合同有效，丙厂应支付约定工程款（B）建设工程施工合同无效，丙厂应支付约定工程款（C）建设工程施工合同无效

4、，丙厂无需支付工程款（D）建设工程施工合同无效，丙厂应将工程款收缴国库6 下列建设工程施工合同有效的是( )。（A）承包人非法转包建设工程与他人签订的合同（B）承包人违法分包建设工程与他人签订的合同（C）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订的建筑施工合同（D）发包人不与总承包人签订建设施工合同，而分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同7 某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各个债权人的清偿顺序依法应为( )。（A）承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人（B）抵押债权人、普通债

5、权人、全款购房人、承包人（C）普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人（D）全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人8 甲、乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成本的价格签订合同。根据合同法，该合同为( ) 合同。（A）无效（B）可变更、可撤销（C）有效（D）效力待定9 李某伪造一份赝品名人字画，并将之以 2 万元的价格卖给钱某。合同履行后，钱某请有关专家对该字画进行鉴定后发现是赝品，但是钱某表示这么好的画即使是赝品 2 万元也是很值得的，他不会反悔。那么，对于此买卖合同效力表述正确的是( )。（A）合同有效（B）合同无效（C）人民法院应判决撤销合同（D）仲裁机构应裁决撤销合同10 某公司在

6、其劳动合同中规定：“工伤本公司概不负责。” 该公司职工李某为完成工作任务，于某日加班时被机器轧断一只胳膊，花去医疗费数万元。对此，下列说法正确的是( ) 。（A）应由李某自己承担，因为劳动合同对此有明确规定（B）应由李某自己承担，因为加班时的受伤不属工伤（C）应由该公司承担，因为该劳动合同中该免责条款无效（D）根据公平原则，该公司应承担适当的赔偿责任11 下列情形中属于效力待定合同的是( )。（A）11 周岁的小学生出售妈妈的结婚戒指给 40 岁的邻居（B） 5 周岁的儿童因发明创造而接受奖金（C）成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买（D）出租车司机借抢救重病人急需租车之际将车价提高 10

7、 倍12 下列关于无权处分合同的表述，正确的是( )。（A）无权处分合同在未被追认之前，处于无效状态（B）无权处分合同在权利人追认后，买受人可以请求权利人履行义务（C）权利人事后向处分人作出书面授权，权利人对处分人不履行义务行为承担责任（D）无权处分合同自权利人追认时生效13 根据合同法对合同变更的规定，以下表述中正确的是( )。（A）不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容（B）采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容（C）采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容（D）采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容14 甲公

8、司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接收，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。（A）乙承担损失（B）甲可根据实际情况部分接收（C）双方合同已变更，乙送货构成违约（D）甲拒绝接收，应承担违约责任15 根据合同法，下列合同转让合法生效的是( )。（A）某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课（B）甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，但打电话通知了乙（C）建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已将债务转让给第三人，请施工企

9、业向第三人主张债权（D）监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位16 根据合同法，允许单方解除合同的情形是( )。（A）由于不可抗力致使合同不能履行（B）法定代表人变更（C）当事人一方发生合并、分立（D）当事人一方违约17 2015 年 3 月，A 公司与 B 公司签订一份货物订购合同，后来因为 B 公司违约致使合同的履行对 A 公司而言已成为不必要，则( )。（A）A 公司无权解除合同（B） A 公司有权解除合同但应通知 B 公司（C） A 公司有权解除合同且无须通知 B 公司（D）A 公司在任何情况下均不能中止履行合同18 某工程在 9 月 10 日发生了地震灾害迫使承包

10、人停止施工。9 月 15 日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月17 日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9 月 18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据合同法的规定，该施工合同解除的时间应为( )。（A）9 月 10 日（B） 9 月 15 日（C） 9 月 17 日（D）9 月 18 日19 建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是( )。（A）警告（B）支付违约金（C）罚款（D）赔礼道歉20 贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后 7 日内将 3000 吨钢筋运至某工地，向单位履行交货义

11、务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则( )。（A）施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任（B）供应商应向施工单位承担违约责任（C）供应商应向贸易公司承担违约责任（D）施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任21 下列关于建设工程施工合同的内容说法正确的( )。（A）当事人可以不在建设工程施工合同中约定中间交工工程的开工和竣工时间（B）工程质量条款是明确工人施工要求，确定施工人责任的依据（C）材料和设备必须由发包人负责提供和采购（D）拨款条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的惟一依据二、多项选择题共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有

12、 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。22 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，下列建设工程实际竣工日期的争议的处理正确的有( )。（A）建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期（B）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期（C）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期（D）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以发包人实际验收的日期为竣工日期（E）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，仍然以竣工验收合格之日为竣工日期23 施工单

13、位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有( )。（A）建设工程没有交付的，为提交验收报告之日（B）建设工程已实际交付的，为交付之日（C）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日（D）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日（E）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日24 发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是( )。（A）承包人可申请人民法院将该工程拍卖（B）承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿（C）承包人申请拍

14、卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出（D）承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价（E）承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除25 下列各项中，属于无效合同的有( )。（A）供应商欺诈施工单位签订的采购合同（B）村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的买卖合同（C）施工单位将工程转包给他人签订的转包合同（D）分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同（E）施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同26 对于建设工程中的各项争议，下列叙述正确的是( )。（A）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期（B）对于欠付工程价款的

15、利息，建设工程尚未交付的，从提交竣工结算文件之日起计算（C）当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照无利息处理（D）承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的，发包人可以解除合同（E）承包人借用其他建筑企业的资质证明承包工程，将无法得到应得的工程款27 工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( )。（A）提前支付所有工程款（B）继续履行合同（C）降低工程质量标准（D）支付逾期利息（E）提高合同价款28 甲建筑公司超越自身资质承包乙化纤厂的厂房建造工程，乙厂以承包合同无效为由拒绝支付工程款，甲公司起诉至人民法院，人民法院应在( )情

16、况下支持甲公司的诉讼请求。（A）工程竣工验收合格的（B）工程竣工验收不合格的（C）甲公司在竣工前取得相应资质的（D）甲公司在竣工后取得相应资质的（E）甲公司将工程部分分包给没有资质的企业的29 A 建筑工程公司授权其业务员甲外出采购水泥。甲发现 B 钢材供应公司出售的钢材很便宜，于是甲与 B 公司签订了一份购销建材的合同。合同签订后，B 公司才发现 A 公司给甲的授权书只包括采购水泥，只好将合同内容传真到 A 公司要求追认。A 公司在收到传真后未置可否，直到两个月后钢材市场价格大幅上涨才回复B 公司追认合同，要求 B 公司履行合同。根据我国合同法的规定，下列说法不正确的有( ) 。（A）此合同

17、已经生效，B 公司应当履行合同（B）此合同没有成立，因为甲的行为属于无权代理（C）此合同没有生效，因为 A 公司已经拒绝追认合同（D）此合同没有生效，因为 B 公司已经撤销合同（E）此合同没有生效，因为 A 公司的行为违反了诚实信用原则注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程合同和劳动合同法律制度）模拟试卷 5 答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十一条规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致

18、的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度2 【正确答案】 B【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。因此，此为法定的视为发包人认可承包人的单方结算价的情形。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度3 【正确答案】 B【试题解析】 合同法第一百一十九条第一款规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得

19、就扩大的损失要求赔偿。本题中，承包商应在水泥厂卸货后采取适当的保护措施，未采取的应承担该部分损失。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度4 【正确答案】 B【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第六条规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度5 【正确答案】 B【试题解析】 最高人民法院关于审理建

20、设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第一条规定，建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第五项的规定(即违反法律、行政法规的强制性规定)，认定无效：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度6 【正确答案】 D【试题解析】 ABC 三项，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第四条规定，承包人非法

21、转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。D 项，建筑法规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度7 【正确答案】 D【试题解析】 最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复规定，人民法院在

22、审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照合同法第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度8 【正确答案】 A【试题解析】 合同法第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；以合法形式掩盖非法目的； 损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。本题中，甲乙为减少应纳税款，恶意串通签订合同，逃避纳税义务，损害国家、集体的利益，因

23、此合同无效。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度9 【正确答案】 A【试题解析】 合同法第五十四条第二款规定，一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。本题中，李某伪造赝品字画卖与钱某的行为构成欺诈，该买卖合同为可变更、可撤销合同，但钱某知道这一情况后明确表示放弃撤销权，故合同有效。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度10 【正确答案】 C【试题解析】 合同法第五十三条规定，合同中的下列免责条款无效：造成对方人身伤害的；因故意或者重大过失造成对方财

24、产损失的。本题中，“工伤本公司概不负责”的条款属于第种情形，该免责条款无效，因此于某加班所受工伤应由该公司负责。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度11 【正确答案】 A【试题解析】 A 项，11 岁的小学生属于限制民事行为能力人，限制民事行为能力人订立的依法不能独立订立的合同效力待定；B 项，5 岁儿童因发明接受奖金，属于纯获利益的合同，其合同有效；C 项，成年人误将赝品当真品购买，属于因重大误解而订立合同，合同可变更或者可撤销；D 项，出租车司机借抢救重病人急需租车之际将车价提高 10 倍，属于乘人之危，是可变更可撤销的合同。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度12 【正确

25、答案】 C【试题解析】 A 项，无权处分合同在未被追认之前，处于效力待定状态； B 项，权利人追认后合同有效，但根据合同的相对性，合同的当事人分别为处分人和买受人，所以买受人只能请求处分人履行义务；D 项，无权处分合同经追认后自始有效。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度13 【正确答案】 A【试题解析】 合同法第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度14 【正确答案】 D【试题解析】 合同法第七十七条规定，当事人协商一致，可以变更合同。即合同变更须经当事人双方协商一致，

26、且内容明确。第七十八条规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中，甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量，即对合同变更的内容约定不明确，应推定为未变更，按原合同执行。因此，甲拒绝接收水泥构成违约，应承担违约责任。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度15 【正确答案】 B【试题解析】 AD 两项，合同法第七十九条规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：根据合同性质不得转让；按照当事人约定不得转让； 依照法律规定不得转让。其中， A 项所涉合同依其性质不可转让，D 项所涉合同依照法律规定不得转让。 B 项，合同法第八十条第一

27、款规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。C 项，合同法第八十四条规定，债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度16 【正确答案】 A【试题解析】 合同法第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制

28、度17 【正确答案】 B【试题解析】 合同法第九十四条第四项规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方当事人可以解除合同。第九十六条第一款规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。故 A 公司有权解除合同，但应通知 B公司。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度18 【正确答案】 C【试题解析】 根据合同法第九十四条的规定，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。第九十六条第一款规定，当事人一方依照本法第九十三

29、条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度19 【正确答案】 B【试题解析】 建设单位未按约定付款应承担的是违约责任，B 项属于承担违约责任的方式。AC 两项属于行政处罚的方式；D 项属于承担侵权责任的方式，不适用于违约责任。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度20 【正确答案】 C【试题解析】 向第三人履行的合同，又称第三人利益订立的合同，是指当事人约定，由债务人向第三人履行义务，第三人因此直接取得请求权的合同。合同法第六十四条规定，当事人

30、约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度21 【正确答案】 B【试题解析】 A 项，中间交工工程是指施工过程中的阶段性工程，为了保证工程各阶段的交接，顺利完成工程建设，当事人应当明确中间交工工程的开工和竣工时间；C 项，材料和设备可以由发包人提供，也可以由施工人负责采购； D 项，拨款和结算条款是施工人请求发包人支付工程款和报酬的依据。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度二、多项选择题共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错

31、项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。22 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度23 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

32、第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度24 【正确答案】 A,D【试题解析】 合同法第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受

33、偿。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度25 【正确答案】 B,C【试题解析】 C 项，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第四条规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。B 项，合同法第五十二条规定，恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益，合同无效。A 项属于可变更可撤销合同；D 项属于效力待定合同；E 项属于有效合同。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度26 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，

34、按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度27 【正确答案】 B,D【试题解析】 合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。合同法第一百一十三条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，

35、包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。本题中，如果建设单位不及时向承包商支付工程款，承包商在要求建设单位继续履行的前提下，可以要求建设单位为此支付利息。因为利息是建设单位按期支付工程款后承包商的预期利益。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度28 【正确答案】 A,C【试题解析】 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第五条规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度29 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 合同法第四十八条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。相对人可以催告被代理人在一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。本题中，A 公司直到两个月后才回复 B 公司追认合同，已超过法定的期限，应视为拒绝追认，合同无效。【知识模块】 建设工程合同和劳动合同法律制度