[工程类试卷]注册建造师二级（建筑工程管理与实务）模拟试卷177及答案与解析.doc

1、注册建造师二级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 177 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 不属于影响建筑构造技术因素的是( )。（A）建筑材料（B）建筑结构（C）施工方法（D）造价标准2 下列荷载中，属于永久荷载的是( )。（A）固定隔墙的自重（B）爆炸力（C）雪荷载（D）风荷载3 梁的变形主要是( ) 引起的弯曲变形。（A）压力（B）扭力（C）弯矩（D）剪力4 石灰熟化过程中会出现( )现象。（A）放出热量，体积缩小（B）放出热量，体积增大（C）吸收热量，体积缩小（D）吸收热量，体积增大5 屋面防水设防要求为一道防水设防的建筑，其防水等

2、级为( )。（A）级（B） 级（C） 级（D）级6 阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度如设计无要求时不应小于( )。（A）300mm（B） 400mm（C） 500mm（D）600mm7 下列不属于混凝土耐久性指标的是( )。（A）抗渗性（B）抗冻性（C）和易性（D）碳化性8 填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填充墙砌筑( )后进行。（A）3d（B） 7d（C） 10d（D）14d9 关于模板拆除顺序的说法，正确的是( )。（A）先支先拆，后支后拆（B）先拆非承重部分，后拆承重部分（C）先下后上（D）先内后外10 震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在( )。（A）框架柱

3、中（B）框架梁中（C）框架梁柱节点（D）框架楼板内11 下列属于类的民用建筑工程是( )。（A）办公楼（B）幼儿园（C）医院（D）住宅12 关于建筑工程常用成本分析方法，最常用的是( )。（A）因素分析法（B）比较法（C）月度成本分析（D）竣工成本分析13 组织单位工程施工组织设计交底的是( )。（A）施工单位技术负责人（B）施工单位项目负责人（C）建设单位主管部门（D）施工单位主管部门14 当采用 S 曲线比较法时，如果实际进度点位于计划 S 曲线的右侧，则该点与计划 S 曲线的垂直距离表明实际进度比计划进度( )。（A）超前的时（B）拖后的时间（C）超额完成的任务量（D）拖欠的任务量15

4、混凝土立方体抗压强度试件在标准条件( )下，养护到 28d 龄期。（A）温度 202，相对湿度 95以上（B）温度 202，相对湿度 95以下（C）温度 203，相对湿度 95以上（D）温度 203，相对湿度 95以下16 关于混凝土原材料的说法，错误的是( )。（A）钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂（B）预应力钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加剂（C）钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥（D）预应力钢筋混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥17 建设单位应当自工程竣工合格之日起( )d 内向工程所在地备案机关备案。（A）10（B） 15（C） 20（D）3018 关于保证模

5、板安装施工安全基本要求的说法，正确的是( )。（A）雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置（B）操作架子上、平台上严禁堆放模板（C）四级以上大风天气，不宜进行大块模板拼装和吊装作业（D）模板工程作业高度在 18m 以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台19 当无圈梁和梁垫时，板、次梁与主梁交叉处，其钢筋的绑扎位置正确的是( )。（A）主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下（B）主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上（C）主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中（D）主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上20 柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于 3时，箍筋末端应做成( )。（A）135弯钩，且末端平直段长度不应小于

6、 5d（B） 135弯钩，且末端平直段长度不应小于 10d（C） 180弯钩，且末端平直段长度不应小于 5d（D）180弯钩，且末端平直段长度不应小于 10d二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 适用性评定中的适用性问题包括( )。（A）变形（B）裂缝（C）位移（D）耐久（E）振动22 砖砌体“三一 ”砌筑法的具体含义是指 ( )。（A）一个人（B）一铲灰（C）一块砖（D）一揉压（E）一勾缝23 关于大体积混凝土裂缝控制做法，正确的有( )。（A）控制混凝土入模

7、温度（B）增大水胶比，加大水泥用量（C）混凝土浇筑完毕，无须覆盖（D）掺入适量微膨胀剂（E）采用二次抹面工艺24 关于砌体工程质量验收的说法，正确的有( )。（A）施工现场砌块应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过 2m（B）蒸压加气混凝土砌块砌筑前，砌块应提前 12d 浇水湿润（C）施工采用的小砌块的产品龄期不应小于 28d（D）填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填充墙砌筑 7d 后进行（E）散热器卡具安装处砌筑的小砌块在施工前用 C15(或 Cb15)的混凝土将其孔洞灌实25 蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，不得使用于( )。（A）建筑物防潮层以上墙体（B）长期浸水或

8、化学侵蚀环境（C）砌块表面温度高于 80的部位（D）抗震设防烈度 8 度地区的内隔墙（E）长期处于有振动源环境的墙体26 基坑支护破坏的主要形式有由( )引起的破坏。（A）人工降水处理不好（B）止水帷幕处理不好，导致管涌（C）原状土因素导致坍塌（D）支护埋置深度不足，导致基坑隆起（E）支护的强度、刚度和稳定性不足27 原材料是影响混凝土强度的因素之一，其包含( )。（A）水泥强度与水胶比（B）骨料的种类（C）龄期（D）外加剂和掺合料（E）搅拌与振捣28 关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有( )。（A）连接部位设置在强度等级为 C20 的主体结构混凝土上（B）预埋件与钢筋或模板连接固定后浇筑

9、混凝土（C）直接用轻质填充墙做幕墙支承结构（D）预埋件采用一定厚度的热镀辞防腐处理（E）使用冷加工钢筋作为锚筋29 下列属于砂浆组成材料的有( )。（A）胶凝材料（B）细集料（C）组合料（D）水（E）抹面细料30 设备基础混凝土一般应分层浇筑，下面正确的做法有( )。（A）允许上下层之间留设施工缝（B）保证上下层之间不留施工缝（C）保证下层初凝前浇筑上层（D）保证下层初凝后浇筑上层（E）每层混凝土的厚度为 200300mm三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。30 背景资料： 某建筑公司于 2016 年 3 月 8 日与某建设单位签订了修建建筑面积为3 000m3 工

10、业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费的 60计算。 在专用条款中明确 6 级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起 28 天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起 28 天后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为 30 元工日，机械台班费为 1 000 元台班。 建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件： 事件一：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须

11、将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工 10 天，窝工费用合计为 3 000 元。 事件二：2016 年 5 月 18 日发生 8级大风，一直到 5 月 21 日开始施工，造成 20 名工人窝工。 事件三：5 月 21 日用30 个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5 月 22 日恢复正常挖掘工作。 事件四：5月 27 日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。 事件五：5 月 29 日，因外部供电故障，使工期延误 2 天，造成 20 人窝工，2 台施工机械窝工。 事件六：在施工过程中，因发现业主提供的图纸存在问题，故停工 3天进

12、行设计变更，造成人员窝工 60 个工日，机械窝工 9 个台班。 问题：31 分别说明事件一至事件六的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?32 建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?32 背景资料：某办公楼室内外装饰装修工程施工，在各个施工阶段项目部对以下事件进行了验收。事件一：吊顶工程在饰面板安装前对吊顶内的所有安装管线、设备和轻钢龙骨、吊杆等会同有关单位进行了隐蔽工程验收。事件二：木门窗、铝合金门窗、全玻门、防火门安装，按照同一品种、类型和规格，每 100 个检测点划分为一个检验批进行验收。事件三：隐框玻璃幕墙工

13、程的表面平整度规范的允许偏差为 2mm，在检验批验收时，两个检验批各抽查的 100 个检测点，第一个检验批检测点 90合格，其中最大偏差为 35mm；第二个检验批 82合格，其中最大偏差为 28mm。事件四：工程完工后 2 天，施工单位受建设单位的委托，请有资质的检测单位对室内环境进行了检测。问题：33 事件一中吊顶工程的隐检项目有哪些?34 事件二中门窗工程分项工程、检验批的划分是否正确，并说明理由。35 对事件四室内环境检测的时间是否正确?说明理由。35 背景资料：某单位办公楼工程，总建筑面积 26 万平方米，地上 16 层，该工程基础采用桩基础，主体为框架一剪力墙结构，由某建筑施工企业负

14、责施工。在工程施工过程中，发生了如下事件：事件一：在土方填筑过程中发现，回填土经夯实后检测，其密实度达不到设计要求。事件二：桩基础采用干作业成乳灌注桩，成孔后孔底虚铺土厚度 1 20mm。事件三：在二层框架剪力墙结构施工过程中，发现部分梁表面出现蜂窝和孔洞。事件四：在主体结构施工过程中，三层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证，仍然达不到要求，后经设计单位验算能够满足结构安全性能。问题：36 试分析该工程回填土不密实的原因及防治方法是什么?37 事件二桩基础施工时，孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么? 如果不符合，应如何处理?38 梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是什么?应如何

15、进行处理?39 分析三层混凝土强度等级偏低可能的原因是什么?39 背景资料：某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定 2016 年 10月 30 日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位 11 月 5 日方提交投标保证金，11 月 3 日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费

16、用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，导致直接经济损失 48 万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。问题：40 指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿?说明理由。41 上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程

17、师应做哪些工作?42 上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否应参加调查组? 说明理由。43 上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作? 该质量事故处理报告应由谁提出?44 建设单位与甲承包单位所签协议是否具有与施工合同相同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求?为什么?注册建造师二级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 177 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【试题解析】 技术因素的影响主要指建筑材料、建筑结构、施工方法等技术条件对于建筑建造设

18、计的影响。2 【正确答案】 A【试题解析】 永久荷载是指在结构使用期间，其值不随时间变化，或其变化与平均值相比可以忽略不计，或其变化是单调的并能趋于限值的荷载。永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。3 【正确答案】 C【试题解析】 梁的变形主要是弯矩引起的弯曲变形。4 【正确答案】 B【试题解析】 石灰熟化过程中会放出大量的热，同时体积增大 125 倍。5 【正确答案】 B【试题解析】 屋面

19、防水等级分为 I 级和级，其中一道防水设防的屋面防水等级为级。6 【正确答案】 C【试题解析】 如设计无要求时，阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于 500mm。7 【正确答案】 C【试题解析】 混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能，这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。8 【正确答案】 D【试题解析】 填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填充墙砌筑 14d 后进行。9 【正

20、确答案】 B【试题解析】 模板拆除时，拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，并应从上而下进行拆除。10 【正确答案】 C【试题解析】 震害调查表明，框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。11 【正确答案】 A【试题解析】 类民用建筑工程包括：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。12 【正确答案】 A【试题解析】 建筑工程成本分析方法有两类：第

21、一类是基本分析方法，包括比较法、因素分析法、差额分析法和比率法；第二类是综合分析法，包括分部分项成本分析、月(季)度成本分析、年度成本分析和竣工成本分析。其中，因素分析法最为常用。13 【正确答案】 B【试题解析】 单位工程施工组织设计经上级承包单位技术负责人或其授权人审批后，应在工程开工前由施工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底并做好交底记录。14 【正确答案】 D【试题解析】 纵坐标表示任务量，实际进度点位于计划 S 曲线右侧，则同一时间刻度上计划完成工程量比实际完成多，垂直距离表示两者的差额。15 【正确答案】 A【试题解析】 混凝土立方体抗压强度是指按国家标

22、准普通混凝土力学性能试验方法标准，制作边长为 150mm 的立方体试件，在标准条件(温度 202，相对湿度 95以上)下，养护到 28d 龄期，测得的抗压强度值为混凝土立方体试件抗压强度。16 【正确答案】 A【试题解析】 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。钢筋混凝土结构中，允许使用含氯化物的外加剂。17 【正确答案】 B【试题解析】 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15d 内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。18 【正确答案】 A【试题解析】 操作架子上、平台上不宜堆放模板，必须短时间堆放时，一定要码

23、放平稳，数量必须控制在架子或平台的允许荷载范围内，故选项 B 错误。五级以上大风天气，不宜进行大块模板拼装和吊装作业，故选项 C 错误。模板工程作业高度在 2m 及 2m 以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台，并按要求进行防护，故选项 D 错误。19 【正确答案】 D【试题解析】 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。20 【正确答案】 B【试题解析】 柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于 3时，箍筋直径不应小于8mm，间距不应大于 10d，且不应大于 200mm。箍筋末端应做成 135弯钩，且弯钩末端平直段长度不应小于 10d，

24、d 为纵同受力钢筋的最小直径。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 在结构安全性得到保证的情况下，对影响结构正常使用的变形、裂缝、位移、振动等适用性问题，应以现行结构设计标准的要求为依据进行评定。22 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 “三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。23 【正确答案】 A,D,E【试题解析】 在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量，故选项 B 错误。及时对混

25、凝土覆盖保温、保湿材料，故选项 C 错误。24 【正确答案】 A,C【试题解析】 蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时，应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润，故选项 B 错误。填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填充墙砌筑 14d 后进行，故选项 D 错误。在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块，宜在施工前用强度等级不低于 C20(或(Cb20)的混凝土将其孔洞灌实，故选项 E 错误。25 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块墙如无切实有效措施，

26、不得使用于下列部位或环境：建筑物防潮层以下墙体； 长期浸水或化学侵蚀环境；砌块表面温度高于 80的部位；长期处于有振动源环境的墙体。26 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 基坑支护破坏的主要形式有：由支护的强度、刚度和稳定性不足引起的破坏；由支护埋置深度不足，导致基坑隆起引起的破坏； 由止水帷幕处理不好，导致管涌等引起的破坏；由人工降水处理不好引起的破坏。27 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。原材料方面的因素包括水泥强度与水胶比，骨料的种类、质量和数量，外加剂和掺合料；生产工艺方面的因素包括搅拌与振捣，养护的温度和湿度，龄期。

27、28 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。锚板宜采用 Q235 级钢，锚筋应采用 HPB300、HRB335 或 HRB400 级热轧钢筋，严禁使用冷加工钢筋。29 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 砂浆的组成材料包括胶凝材料、细集料、掺合料、水和外加剂。30 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 混凝土初凝后再进行振捣，会破坏已经凝结的混凝土结构。因此，应在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。设备基础浇筑一般应分层浇筑，并保证上下层之间不留施工缝，每层混凝土的厚度为 200300mm。每层浇筑顺序应从低处开始，沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间

28、向两端或两端向中间浇筑的顺序。三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 工期延误和费用增加的责任划分：(1)事件一，应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由为：因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期 10 天，费用 3 000 元。(2)事件二，工期延误 3 天应由建设单位承担，造成 20 人窝工的费用应由承包单位承担。理由为：高于 6 级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期 3天。(3)事件三，应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由为：冲坏的永久道路

29、是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位工期 1 天。建设单位应补偿承包单位的费用=人工工日人工费定额=3030=900(元)。(4)事件四，应由承包单位承担由此造成的工期延误和费用增加。理由为：该事件的发生原因属承包商自身的责任。(5)事件五，应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由为：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期 2 天。(6)事件六，应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由为：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承

30、包单位工期 3 天。建设单位应补偿承包单位费用=人工费定额人员窝工工日60+ 机械窝工台班 机械台班单价 60=306060+91 00060=6 480(元)。32 【正确答案】 (1)建设单位应给予承包单位补偿工期为 19 天。(2)补偿费用=3 000+900+6 480=10 380(元) 。33 【正确答案】 事件一中，吊顶工程的隐蔽检验项目有：吊顶内管道、设备的安装及水管试压，风管的严密性检验；吊杆与承重结构的连接；钢结构转换层及反支撑的设置及构造；吊杆安装；龙骨安装；填充材料的设置；龙骨起拱尺寸及平整度；整体面板与龙骨固定及面板接缝处理。34 【正确答案】 (1)事件二中，门窗工

31、程分项工程、检验批的划分不正确。(2)理由为：全玻门、防火门属于特种门，本工程可分为木门窗安装、金属门窗安装、特种门安装三个分项工程；同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗每 100个樘应划分为一个检验批，不足 100 个樘也应划分为一个检验批；同一品种、类型和规格的特种门每 50 个樘应划分为一个检验批，不足 50 个樘也应划分为一个检验批。35 【正确答案】 (1)对事件四室内环境检测的时间是不正确的。(2)理由为：根据民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB 50325)的规定，建筑工程及其室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少 7 天以后，工程交付使用前进行。36 【正确答案】

32、 (1)回填土不密实的原因是：土的含水率过大或过小，因而达不到最优含水率下的密实度要求；填方土料不符合要求；辗压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求，使土的密实度降低。(2)治理方法有：不合要求的土料挖出换土，或者掺入石灰、碎石等夯实加固；因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实；因含水量小，可采用增加夯实遍数。37 【正确答案】 (1)事件二桩基础施工时，孔底虚铺土厚度不符合要求。(2)成孔后孔底虚土过多，超过了标准规定的不大于 100mm 的规定。(3)处理方法有：在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高，在原位旋转片刻，停止旋转静

33、拔钻杆；用勺钻清理孔底虚土；如虚土是砂或砂卵石时，可先采用孔底浆拌合，然后再灌混凝土；采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土法及孔底夯实法解决。38 【正确答案】 (1)梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是：模板表面不光滑，并粘有干硬的水泥浆块等杂物；木模板在混凝土人模之前没有充分湿润；钢模板脱模剂涂刷不均匀；模板拼缝不严，浇筑的混凝士跑浆；钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当；混凝土坍落度、和易性不好；混凝土浇筑时振捣不当；混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施，导致混凝土离析；混凝土拆模过早。(2)防治方法有：小蜂窝可先用水冲洗干净，用 1：2 水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除

34、，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护；孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)，以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。39 【正确答案】 主体混凝土强度等级偏低可能的原因是：配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定；拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告，或操作中配合比有误；拌制混凝土时投料不按重量比计量，

35、或计量有误；混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。40 【正确答案】 (1)不妥之处一：对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。理由为：公开招标应当平等地对待所有的投标人。不妥之处二：投标截止时间与开标时间不同。理由为：招标投标法规定，开标应当在提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。不妥之处三：招标办主持开标会。理由为：开标会应由招标人或其代理人主持。不妥之处四：乙承包单位提交保证金晚于规定时间。理由为：投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。(2)招标人招标失败造成投标单位损失不予补偿。理由为：招标对招标人不具有合同意义上的约束力，不能保证投标人中标。41 【正确答案】

36、签发“ 工程暂停令 ”，指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；要求承包单位防止事故扩大，保护现场；要求承包单位在规定时间内写出书面报告。42 【正确答案】 (1)上述质量事故的调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。理由为：属一般质量事故。(2)监理单位应该参加。理由为：该事故是由于甲承包单位为赶工拆模过早造成的。43 【正确答案】 (1)由原设计单位提出。(2)技术处理方案核签后，总监理工程师应完成的工作包括：签发“工程复工令” ；监督技术处理方案的实施；组织检查、验收。(3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。44 【正确答案】 (1)设单位与甲承包单位所签协议具有法律效力。理由为：合同履行中，双方所签书面协议是合同的组成部分。(2)法院不予受理。理由为：仲裁与诉讼两者只可选其一。