[工程类试卷]注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷25及答案与解析.doc

1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 25 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 工程设计控制的中心思想是( )。（A）要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件（B）采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约（C）采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计（D）采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制2 ( )是在工程实施前的设计阶段，在保证使用功能和使用寿命的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约。（A）推广标准设计（B）限额设计（C）控制设计概预算（D

2、）优化设计3 了程设计进度控制的目的是( )。（A）要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件（B）采取措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约（C）为了保证质量，使施工单位熟悉设计图，了解工程特点、设计意图和关键部位的质量要求（D）控制设计质量4 招标人根据评标委员会的评标报告，在推荐的中标候选人中最终核定中标人的过程是指( ) 。（A）招标（B）投标（C）定标（D）公开招标5 ( )是招标投标工作成果的最终体现。（A）招标文件（B）签订合同（C）合同协议（D）合同文件6 主要适用于以最大限度地满足招标文件实质要求为主要评标因素的复杂和有特殊要求项

3、目的方法是( ) 。（A）最低评标价法（B）综合评分法（C）综合评估法（D）性能价格比法7 在费用索赔中，不属于承包人的索赔款项目的是( )。（A）亏损（B）直接费（C）间接费（D）利润8 ( )是我国民事诉讼中的一个重要原则。（A）协商解决（B）仲裁解决（C）磋商（D）重视通过调解解决争议9 建设项目制约监督机制是内部控制的( )的具体运用。（A）职责分工原则（B）证制度原则（C）核对检查原则（D）相互牵制原则10 ( )是对项目基本建设财务收支及其相关经济活动的真实性、合法性进行监督和评价的活动。（A）建设项目内部控制（B）建设项目会计管理（C）建设项目内部审计（D）建设项目合同管理11

4、建设项目会计制度是应用于( )的一种专业会计制度，是对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种( )。（A）建设单位，活动（B）建设单位，管理制度（C）授权机构，经济活动（D）建设单位，管理行为12 亚洲开发银行是地区性政府间的国际金融开发机构。我国是亚洲开发银行董事会成员( ) 股东。（A）第一大（B）第二大（C）第三大（D）第四大13 依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是( )。（A）抵押人所有的房屋和其他地上定着物（B）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产（C）抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物（D）抵押人依法拥有的耕地、自留地等集体所有土地使用权

5、14 下列不屈于世界银行机构组成的是( )。（A）亚洲银行（B）国际复兴银行（C）国际开发协会（D）国际金融公司15 建设项目质量监督按其主体可分为( )。（A）内部监督和外部监督（B）国家监督和社会组织监督（C）事前监督和事后监督（D）行政监督和舆论监督16 建设项技术监督具有( )的特点，是监督的主要方式。（A）主观性、准确性和可靠性（B）客观性、技术性和准确性（C）合理性、技术性和稳定性（D）客观性、准确性和稳定性17 某分项工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作 C 和 I 的最迟完成时间分别为第 ( ) 天。（A）4 和 11（B） 4 和 9（C） 3 和 11（D）3 和 9

6、18 招标人与中标人签订合同后( )个工作日构应当向中标人和未中标的投标人返还投标保证金。（A）3（B） 5（C） 7（D）1019 建设项目单价合同可分为( )。（A）综合单价合同和可调单价合同（B）工料单价法和综合单价法（C）估计工程量单价合同和纯单价合同（D）可调单价合同和成本加酬金合同20 以工程设计、施工及验收规范、工程质量验评标准为依据属于( )。（A）工程支付监理基本程序（B）工程质量控制原则（C）施工准备阶段的监理工作（D）工程质量控制方法21 建设项目工程质量控制应以事前( )控制为主。（A）预测（B）监督（C）预防（D）管理22 ( )是进行安全控制和管理的指南，是考核安全

7、控制和管理工作的依据。（A）资源配置（B）规章制度（C）职责权限（D）安全计划23 建设项目工程保险条款按照适用范围可分为( )。（A）建筑工程保险条款和安装工程保险条款（B）一切险条款和列明风险条款（C）主条款和特别条款（D）建筑工程保险条款和列明风险条款24 建设项目工程保险的责任范围包括( )。（A）物质损失和意外事故（B）物质损失和经济损失（C）物质损失和第三者责任（D）经济损失和第三者责任25 建设项目工程保险设定免赔额的实质是( )。（A）是一种综合性风险（B）被保险人自己负担的损失（C）保险金额巨大、责任范围广（D）在一定条件下降低保险人实际承担的责任26 在确定保险方案的过程中

8、不属于应当遵循的基本原则是( )。（A）有效性原则（B）合理性原则（C）保密性原则（D）经济性原则27 建设项目内部管理审计的目标是( )。（A）确保工程质量达到合同约定的质量标准（B）将建设项目工程总价控制在审定的施工图总预算之内（C）使项目建成后能够顺利及时地转入正常生产（D）协助建设项目高级管理层发现并评价重要风险，协助高级管理层在项目建设周期内最大限度地识别风险、处理风险，并将处理风险的成本降至最低28 下列关于建设项目试车调试阶段的说法，不正确的是( )。（A）属于单机无负荷试车调试（B）属于联动无负荷试车调试（C）属于无负荷试车调试（D）属于有负荷试车调试29 下列关于建设项目竣工

9、验收组织形式的表述，错误的是( )。（A）对于规模和工程复杂程度大的项目，组成建设项目验收组进行验收（B）对于规模和工程复杂程度大的项目，组建建设项目验收委员会进行验收（C）对于规模小而且项目，组成建设项目验收组进行验收（D）特别复杂和重要的特大型项目，在验收委员会外，应另外组织专家咨询机构，为竣工验收做细致的准备和复核工作30 建设项目后评价主要服务于( )，是出资人对投资活动进行监管的重要手段。（A）实施决策（B）投资决策（C）进度决策（D）管理决策二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的

10、每个选项得 0.5 分。31 建设项目工程设计投资控制主要控制的方法包括( )。（A）优化设计（B）推广标准设计（C）限额设计（D）勘察设计（E）控制设计概算32 下列属于工程施工项目评标的主要内容的是( )。（A）评标准备（B）审标准备（C）技术评审（D）价格评审（E）投标文件澄清33 建设项目合同方式，从承包人的组成上，可以归纳为( )。（A）总承包合同方式（B）独自承包（C）切块分包合同（D）联营体承包（E）零星分包合同34 FIDIC 合同条件的主要特点是( )。（A）要求业主委托工程师管理合同，并在合同中赋予工程师许多重要的职责和权力（B） FIDIC 合同条件是一个“重新”计量合同

11、（C） FIDIC 合同条件反映了国际工程巾的一些普遍做法，反映了最新的工程管理方法（D）条款齐全，内容完整、严密科学（E）工程程序比较模糊，不易于操作35 建设项目合同管理的主要措施是( )。（A）组建高素质、分层次的合同管理团队（B）制订严密和明晰的合同管理程度（C）实行主要项目建设人的合同管理（D）建立信息管理系统（E）建立合同各方之间的交流和沟通制度36 下列属于竣工决算控制内容的是( )。（A）竣工清理制度（B）竣工决算编制制度（C）决算审计制度（D）竣工核算制度（E）基建结余资金的控制37 借用世界银行、亚洲开发银行的贷款属于国家主权外债，按照政府投资资金进行管理，贷款主要( )

12、。（A）用于非公益性的工程建设项目（B）用于公益性和公共基础设施建设（C）保护和改善生态环境（D）促进欠发达地区经济和社会发展（E）促进发达地区经济和社会发展38 国际商业银行贷款的程序包括( )。（A）申请（B）核实（C）审批（D）办理外债登记（E）开放外债专户39 下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。（A）建设项目业主是工程质量的法定责任人，是建设项目质量管理体系的决策人（B）工程监理属于业主方项目管理范畴（C）业主方质量监督的重点是质量管理体系（D）只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任，建设项目业主不用（E）建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实

13、施过程和产品质量监督的责任40 分析进度偏差对后继工作及工期产生的影响，可采用的具体分析方法有( )。（A）判断该进度偏差是否在关键线路上（B）进一步判断进度偏差是否小于总时差（C）进一步判断进度偏差是否大于总时差（D）判断进度偏差是否小于自由时差（E）判断进度偏差是否大于自由时差41 建设项目投资的计价模式是与社会经济体制相适应的，其经历的不同计价模式包括( )。（A）限额计价模式（B）人工、材料、施工机械台班量计价模式（C） “定额量、指导价、竞争费”的量价分离计价模式（D）定额计价模式（E）工程量清单计价报价模式42 在通常情况下，对建设项目的投资实行有效控制的环节是( )。（A）建设项

14、目决策阶段，控制项目可行性研究的投资估算（B）建设项目实施阶段，可行性研究的投资估算（C）施工图设计阶段，依据审定的初步设计和初步设计概算投资，组织施工图设计和编制施工图预算投资（D）建设项目施工阶段，监督合同执行，有效控制工程实施中的变动，监督和控制合同价款的支付（E）竣工验收阶段，严格工程验收阶段的工程结算和建设项目竣工决算43 下列属于建设项目施工准备阶段的监理工作的是( )。（A）监理人员参加由建设项目业主组织的工程设计交底会（B）审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主（C）审查工程承包单位现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，并予以确认（D）审查工程分包

15、单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证（E）对建设项目工程实施全过程质量控制，并以事前控制为重点44 下列关于建设项目施工安全计划主要内容的表述，正确的是( )。（A）安全计划应在项目开始实施前制定，并在实施过程中不断调整和完善（B）为了评价施工安全计划的有效性，发现不安全行为和隐患（C）安全计划把安全责任目标分解到岗，落实到人（D）安全计划是进行安全控制和管理的指南（E）安全计划是考核安全控制和管理工作的依据45 建设项目设定免赔额的意义是( )。（A）在保险责任范围内发生的风险事故所导致的损失中，被保险人自己负担的部分（B）保险人对于保险标的在一定限度内的损失不负赔偿责任的金额（C）增强

16、投保人和被保险人的安全生产责任心（D）减少小额案件的处理（E）降低投保人的保险费支出46 下列属于建设项目工程保险的投保方式的是( )。（A）建设项目参与人共同安排投保（B）建设项目业主统一安排投保（C）由投资者单独投保（D）由承包商单独投保（E）由工程所有人共同安排投保47 在建设项目工程保险中，投保人和被保险人的基本义务有( )。（A）诚信义务（B）交纳保险费的义务（C）防灾防损义务（D）理赔义务（E）损失通知义务48 建设项目内部审计主要包括( )。（A）内部管理审计（B）会计内部审计（C）内部控制审计（D）风险管理审计（E）财务内部审计49 建设项目竣工档案的主要内容包括( )。（A）

17、组织管理文件（B）建设项目文件（C）工程技术文件（D）建设项目财务文件（E）建设项目竣工文件50 建设项目后评价的作用是( )。（A）为提高建设项目决策科学化水平服务（B）为政府制定和调整有关经济政策提供参考（C）为银行提供信贷政策提供依据（D）为建设项目如何进行有效管理提供依据（E）为提高建设项目监管水平提出建议三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 某监理单位承接了一工程项目施工阶段监理工作。该项目法人要求监理单位必须在监理合同书生效后的一个月内提交监理规划。监理单位因此立即着手编制工作。1为了使编制工作顺利地在要求时间内完成，监理单位认为首先必须明确以下问题：

18、(1)编制建设工程监理规划的重要性。(2)监理规划由谁来组织编制。(3)规定其编制的程序和步骤。2收集制订编制监理规划的依据资料：(1)施工承包合同资料。(2)建设规范、标准。(3)反映项目法人对项目监理要求的资料。(4)反映监理项目特征的有关资料。(5)关于项目承包单位、设计单位的资料。3监理规划编制如下基本内容：(1)组织好各设计单位之间的协调。(2)工程概况。(3)监理工作范围和工作内容。(4)监理规划交底。(5)项目监理工作责任。(6)工程基础施工组织等。问题 1建设工程监理规划的重要性是什么?2在般情况下，监理规划应由谁来组织编制?3在所收集的制定监理规划的资料中哪些是必要的?你认为

19、还应补充哪些方面的资料?4在所编制的监理规划与监理大纲之间有何关系?5所编制的监理规划内容中，哪些内容应该编入监理规划中?回答并请进一步说明它们包括哪些具体内容。6项目法人要求编制完成的时间合理吗? 52 某市政设施工程全部由政府投资兴建。该项目为该省建设规划的重点项目之一，且已列入地方年度固定投资计划，概算已经主管部门批准，征地工作尚未全部完成，施工图纸及有关技术资料齐全。现决定对该项目进行施工招标。招标人在国家级报刊发布招标公告，因估计除本市施工企业参加投标外，还可能有外省市施工企业参加投标，故招标人委托咨询单位编制了两个标底，准备分别用于对本省和外省市施工企业投标价的评定。招标人于 20

20、04 年 8 月 5 日向具备承担该项目能力的A、B、C 、D、E 5 家承包商发出资格预审合格通知，其中说明， 8 月 1011 日在招标人总厂程师室领取招标文件，9 月 5 日 14 时为投标截止时间。这五家承包商均领取厂招标文件。8 月 18 日招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题统一作了书面答复，随后组织各投标单位进行了现场踏勘。9 月 5 日这五家承包商均按规定的时间提交了投标文件。但承包商 A 在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前半小时递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工

21、作人员当众拆封。由于承包商 A 已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 4 家承包商投标，并宣读该四家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由 7 人组成，其中招标人代表 2 人，技术专家 3 人，经济专家 2 人。按照招标文件中确定的综合评标标准，四个投标人综合得分从高到低的依次顺序为 B、 C、 D 、E ，故评标委员会确定承包商 B 为中标人。由于承包商 B 为外地企业，招标人于 9 月 8 日将中标通知书寄出，承包商 B 于 9 月 18 日收到中标通知书。最终双方于 10 月 13 日签订了书面合同。问题 1. 中华人民共和国招标投标法中规定的

22、招标方式有哪几种?2该工程若采用邀请招标方式是否违反有关规定?为什么?3从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体是什么?4招标人对投标单位进行资格预审应包括哪些内容?5根据中华人民共和国招标投标法的有关规定，判断该项目在招标投标过程中有哪些不妥之处? 回答并说明理由。 53 与某建筑公司(乙方) 订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少) 超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单价；工作 B、E、G 作业使用的主导施工机械一台 (乙方自备)，台班费为 400 元/ 台班，其中台班折旧费

23、为 50 元/台班。施工网络计划图如下图所示。甲、乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工过程中发生如下事件： 事件 1：降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日。 事件2：8 月 21 日至 22 日，场外停电，停工 2 天，造成人员窝工 16 个工日。 事件 3：因设计变更，工作 E 工程量由招标文件中的 300m3 增至 350m3，超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m3，经协商调整后综合单价为 50 元/m3。 事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作 B 原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为 7

24、8 元/m3。 事件 5：在工作 D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台班，人工 10个工日。 问题 1. 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?回答并说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少? 总工期索赔多少天? 3工作 E 结算价应为多少? 4假设人工工日单价为 25 元/ 工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%。工作 K 的综合取费为人工费的 80%。试计算除事件 3 外合理的费用索赔总额。54 某业主与 W 工程公司依据 FIDIC 条款格式，订立了某工

25、程的施工合同。合同规定：采用单价合同，因设计变更而发生的工程量变化，按实调整；同时视具体的变动情况，业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为 18 天，工期每提前 1 天奖励 2000 元，每拖后 1 天罚款 4000 元。W 工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划如下图所示，并得到业主的批准。工程施工过程中发生如下事件： 事件 1：因工程师提供的数据有误，导致在基坑土方开挖时，将地下电缆挖断，造成施工现场停电，使工作 B 和工作 C 的工效降低，作业时间分别拖延 1 天和 2 天；多用人工 18 个和 11 个工日(假设人工工日单价为 25 元/ 工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费为 1

26、2 元/工日 )；B 工作自有施工机械每天折旧费为 615 元，C 工作自有施工机械每天折旧费为 310 元。 事件 2：K 工作中，原施工组织设计采用 50t 轮胎式起重机(自有机械，设备折旧费为 796 元 /天)，但开工前该设备恰好出现故障需要大修，且考虑到现场的实际情况，W 公司外租一台120t 履带式起重机，租赁费为 1000 元/天，工期缩短 1 天。 事件 3：因施工中意外发现一条地下管线，且在业主提供的施工图纸中没有标明。经业主同意，工作 H的工程量增加 20m3，该工作维持综合单价为 95 元 /m3 不变；工作 G 原有工程量为 200m3，现工程量减少 20m3，单价由

27、78 元/m3，调整为 88 元/m3。相应的工期没有变化。 事件 4：I、J 工作为钢筋混凝土项目，因在冬季施工，按照有关规范的规定，在混疑土浇筑的过程中，采取了冬季施工措施，使这两项工作的作业时间均延长了 2 天，使用防冻剂等措施费分别为 2000 元、850 元。 其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。 问题 1. 上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求? 哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求? 简述其理由。 2每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿是多少天? 指出关键线路。 3该工程的实际工期是多少天? 工期奖罚款为多少元 ? 4假设管理费和利润不予补偿。试计算业

28、主应给予承包商的追加工程款为多少。 注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 25 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 D3 【正确答案】 A4 【正确答案】 C5 【正确答案】 B6 【正确答案】 B7 【正确答案】 A8 【正确答案】 D9 【正确答案】 D10 【正确答案】 C11 【正确答案】 B12 【正确答案】 C13 【正确答案】 D14 【正确答案】 A15 【正确答案】 B16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 C20 【正确答案】

29、B21 【正确答案】 C22 【正确答案】 D23 【正确答案】 A24 【正确答案】 C25 【正确答案】 D26 【正确答案】 C27 【正确答案】 D28 【正确答案】 C29 【正确答案】 A30 【正确答案】 B二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 【正确答案】 A,B,C,E32 【正确答案】 A,C,D,E33 【正确答案】 B,D34 【正确答案】 A,B,C,D35 【正确答案】 A,B,D,E36 【正确答案】 A,B,C,E37 【正确答案

30、】 B,C,D38 【正确答案】 A,C,D,E39 【正确答案】 A,B,C40 【正确答案】 A,C,E41 【正确答案】 C,D,E42 【正确答案】 A,C,D,E43 【正确答案】 A,B,C,D44 【正确答案】 A,D,E45 【正确答案】 C,D,E46 【正确答案】 B,D47 【正确答案】 A,B,C,E48 【正确答案】 C,E49 【正确答案】 B,C,D,E50 【正确答案】 A,B,C,E三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 【正确答案】 1建设工程监理规划的重要性是；它是监理工作的指导性文件，是监理委托合同的组成部分，是监理组织有序地

31、开展监理工作的依据和基础。2监理规划由监理单位在总监理工程师的主持下负责编写制订。3第(1)，(2)、(3)、(4) 条是必要的。还应补充的资料是：反映项目建设条件的有关资料；反映当地工程建设政策、法规方面的资料。4监理规划是在监理大纲的基础上编写的；监理规划包括的内容与深度比监理大纲更为具体和详细。5应该编入的内容有第(2)、(3) 条。工程概况应包括：工程名称、建设地址；工程项目组成及建筑规模；主要建筑结构类型；预计工程投资总额；预计项目工期；工程质量等级；主体 I 程设计单位及施工总承包单位名称；工程特点的简要描述。监理工作范围和工作内容应包括：施工阶段质量控制；施工阶段的进度控制；施工

32、阶段投资控制。6合理。52 【正确答案】 1.中华人民共和国招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。2违反有关规定。因为根据中华人民共和国招标投标法的规定，该工程是由政府全部投资兴建的省级重点项目，所以应采取公开招标。3本案例中的要约邀请是招标人的招标公告，要约是投标人提交的投标文件，承诺是招标人发出的中标通知书。4招标人对投标单位进行资格预审应包括以下内容：投标单位组织与机构和企业概况；近三年完成工程的情况；目前正在履行的合同情况，资源方面，如财务状况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备等方面的情况；其他情况(各种奖励和处罚等)。5该项目在招标投标过程中的不妥之处如下：(1)不妥

33、之处：决定对该项目进行施工招标。理由：本项目征地工作尚未全部完成，不具备施工招标的必要条件，因而尚不能进行施工招标。(2)不妥之处：招标人委托咨询单位编制了两个标底。理由：不应编制两个标底，中华人民共和国招标投标法规定，一个工程只能编制一个标底，不能对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。(3)不妥之处；招标人对投标单位就招标文件提出的所有问题作了书面答复后组织各投标单位进行了现场踏勘。理由：现场踏勘应安排在书面答复投标单位提问之前，因为投标单位对施工现场条件也可能提出问题。(4)不妥之处：招标人宣布有 B、C、D、E 4 家承包商投标。理由：招标人不应仅宣布四家承包商参加投标。按国际惯例，虽

34、然承包商 A 在投标截止时间前撤回投标文件，但仍应作为投标人，因此招标人应宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。(5)不妥之处：评标委员会委员由招标人直接确定。理由：评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。(6)不妥之处：双方于 10 月 13 日签订了书面合同。理由：订立书面合同的时间过迟。按中华人民共和国招标投标法的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到中标通知书之日)起 30日内订立书面合同，而本案例已超过 30 日。

35、53 【正确答案】 1. 对是否可提出索赔要求判定如下：事件 1 可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。事件 2 可提出索赔要求，因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件 3 可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的 10%。事件 4 不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应山乙方承担。事件 5 可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。2工期索赔天数为：事件 1：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期 0 天。事件 2：8 月 21 日至

36、 22 日停工，工期延长，可索赔工期 2 天。事件 3：因 E 为关键工作，可索赔工期：(350-300)(300+6)天1 天事件 5：因 G 为关键工作，在此之前增加 K，则 K 也为关键工作，索赔工期 1 天。总计索赔工期：(0+2+1+1)天4 天3工作 E 的结算价：按原单价结算的工程量=300(1+10%)m3330m3按新单价结算的工程量：(350-330)m3 20m3总结算价(55330+5020)元=19150 元4费用索赔总额的计算：事件 1：人工费：126+255(1+20%)元222 元事件 2：人工赞：1216 元192 元机械费：502 元100 元事件 5：人工

37、费：2510(1+80%)元450 元机械费：4001 元400 元合计费用索赔总额为：(222+192+100+450+400)元1364 元54 【正确答案】 1. 事件 1 中，可以提出工期和费用的要求，因为承包商依据工程师提供的数据施工而导致供电出现故障。 事件 2 中，不可以提出工期和费用的要求，因为施工中因为具体机械使用改变而产生的费用应由承包商自行承担。 事件3 中，可以提出工期和费用的补偿要求，因为设计变更是甲方的责任。 事件 4 中，不可以提出工期和费用的要求，因为冬季施工是一名成熟的承包商所能预见的问题，应当在投标报价时即做充分的考虑。2确定原施工组织计划网络图的关键线路(

38、如下图所示)。关键线路为： ADEGIK 和 ADEHJIK 所以： 事件1：B、 C 虽不在关键线路上，但 B 工作拖延 1 天后，总时差变为 0，此时不影响总工期，但因 B 工作的拖延使得 C 工作的总时差变为 1，因 C 工作拖延两天，所以应补偿工期 1 天。 事件 2：K 在关键线路上，节省 1 天，故工期不需要补偿。 事件 3：工期补偿为。天。 事件 4：I、J 在关键线路上，但由承包商自身原因造成的工期延长不予以补偿。 综上所述，补偿工期 1 天。 3根据各项目调整后的工期，网络图调整如下图所示。实际工期 20 天，拖后 1 天，罚款 0.40 万元。4事件 1：人工费补偿：(18+11)12元348 元 机械费补偿：(1615+2310)元=1235 元事件 2：不予以补偿。事件3：H 工作：2095 元1900 元 G 工作：(200-20)88-20078元240 元事件 4：属于承包商的措施费，不予补偿。追加工程款合计：(348+1235+1900+240-4000) 元=-277 元