[工程类试卷]注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷30及答案与解析.doc

1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 30 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在民用建设项目中，应采取节约能源的措施，提倡( )供热，重视余热利用。（A）集体（B）零散（C）统一（D）区域性2 工程勘察、( ) 按承担不同业务范围分为甲、乙、丙、丁四个等级，实行一个行业一认证制度，由国务院建设行政主管部门审定、发布。（A）承接勘察（B）境外勘察（C）环境勘察（D）设计资质3 机电设备国际招标的评标结束后，招标机构应当在中国国际招标网上进行评标结果公示，公示期为( ) 天。（A）3（B） 5（C） 7（D）104 建设项目财

2、务预算分三个主要部分：单位工程预算、( )、建设项目总预算。（A）调整预算（B）分项预算（C）跨年度建设预算（D）单位工程综合预算5 基建投入缴纳企业所得税后，作为建设单位的留成收入，其中( )用于组织和管理建设项目方面的开支。（A）20%（B） 70%（C） 10%（D）60%6 ( )是交付使用资产总表的具体化，反映交付使用固定资产、流动资产、无形资产和递延资产的详细情况，是使用单位建立资产明细账、登记新增资产价值的依据。（A）建设项目财务决策表（B）建设项目交付使用资产明细表（C）建设项目交付使用资产总表（D）建设项目概况表7 在某些公共基础设施项目的筹资中，需要政府对税收、贴息及其他补

3、贴等做出保证称为 ( ) 。（A）保险保证（B）政府保证（C）施工方保证（D）第三方保证8 ( )通常是建设项目出资人在项目建设前期委托有相应资质的工程咨询公司，进行市场调查，开展投资机会研究和项目可行性研究，进行项目评估等咨询活动，为建设项目投资决策提供咨询意见和建设协议。（A）工程咨询服务合同（B）工程勘察、设计合同（C）工程施工承包合同（D）技术服务合同9 依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是( )。（A）抵押人所有的房屋和其他地上定着物（B）土地所有权（C）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产（D）抵押人依法有权的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物10 建设项目进度管理和

4、控制的目的是通过对进度计划的管理，实现项目( )的控制，使建设项目按预定的时间目标竣工投产。（A）资金总量（B）总进度（C）单项工程（D）质量11 ( )是指各类企业法人以其有权支配和控制的法人资产投入建设项目形成资本金。（A）个人资本金（B）外商资本金（C）国家资本金（D）法人资本金12 建设项目文件包括( )、可行性研究、环境影响评价、项目评估等所有申报及批复文件，规划、环保、消防、卫生、人防、抗震等文件。（A）建设项目立项（B）建设项目投资（C）建设项目审核（D）建设项目研究13 把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处，不允许有任何推迟，也就是要采取一切措施确保在里程碑计划所标

5、示的时间内完成各项预定的关键环节的任务是( )计划的特点。（A）总进度（B）项目（C）材料（D）里程碑14 ( )是指建设项目筹资经济活动中，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任。（A）连带责任保证（B）筹资保证（C）出资人保证（D）一般保证15 ( )是对建设项目安装完成后的设备和系统进行一系列试验和调整，以看其性能能否满足验收准则。（A）质量控制（B）试车调试（C）勘察设计（D）变更控制16 标准设备首次付款。当采购设备装船，卖方提供相关文件和单证后，即可付总价的( )货款。（A）70%（B） 80%（C） 90%（D）95%17 设备监理是指依法设立的设备监

6、理单位受建设项目( )委托，根据供货合同和设备监理合同的约定，按照有关法律、法规、技术标准，对重要设备的设计等过程的质量、进度等实施监督管理。（A）施工企业（B）投资人（C）主管部门（D）业主18 工程设计文件包括初步设计或扩大初步设计，技术设计，( )。（A）批复文件（B）人员招聘计划（C）可行性研究报告（D）施工图设计和设计说明19 监理工作规范化、制度化、科学化要求建设工程监理规划( )。（A）具体内容就具有针对性（B）一般应分阶段编写（C）基本构成内容应力求统一（D）应当遵循建设工程的运行规律20 ( )要依据现行国家和行业标准和工程设计文件，列出本招标工程项目的材料、设备、施工必须达

7、到的工程建设标准、规范要求。（A）合同条款（B）工程建设标准（C）投标文件投标函（D）投标文件技术部分21 建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种( )的风险对策。（A）风险回避（B）风险转移（C）损失控制（D）风险自留22 建设项目投运后一定时期，组织设计单位进行回访，听取或向设计单位提出对工艺设计的改进建设、完善生产工艺和生产条件的意见是指( )。（A）设计的评价（B）验收（C）初步设计（D）外部条件23 ( )是指项目建设资金必须按规定用于经批准的建设项目，不得截留、挤占和挪用。（A）分级管理原则（B）专款专用原则（C）效益原则（D

8、）分级负责原则24 内部审计的( ) 是指内部审计人员为证明被审计单位会计资料所载事项而向有关单位或个人发函询证，要求对方就函件所列经济业务和相关金额等确认被审计单位记录的正确性。（A）询问法（B）函证法（C）审核法（D）观察法25 在( ) ，应与协作单位签订正式合同，明确供货时间、数量、质量要求及其他有关事宜。（A）建设项目竣工验收前（B）建设项目竣工验收后（C）投入试运行前（D）投产运营前26 建设项目的竣工验收是建设项目业主的利益所在，在整个竣工验收过程中，无论是单项工程验收还是全面竣工验收，都要以项目( )为主进行组织协调。（A）投资人（B）开发商（C）主管部门（D）业主27 工程设

9、计文件不包括( )。（A）初步设计（B）技术设计（C）设计任务书（D）施工图设计28 融资租赁的形式不包括( )。（A）直接租赁（B）转移租赁（C）转租赁（D）回租租赁29 质量计划要特别明确测量和试验要求、质量见证点控制、停工等检点控制、( )、出厂验收控制和记录要求。（A）不合格控制（B）合格控制（C）原材料控制（D）保管控制30 ( )是指租赁合同由建设项目业主与租赁公司签订。它是租赁业务的基本文件，规定了双方的权利和义务，具有法律效力。（A）挑选租赁公司（B）办理租赁委托（C）签署订货协议（D）签订租赁合同二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以

10、上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 建设项目合同管理的主要措施有：组建高素质、分层次的合同管理团队；( )。（A）制定严密和明晰的合同管理程序（B）实行全员合同管理（C）建立信息管理系统（D）建立合同各方之间的交流和沟通制度（E）向投标人提供的资料要完整32 由于建设项目本身固有的特点，建设项目合同除具有一般合同共有的特征外，还具有以下特征：合同主体的合法性、( )。（A）建设项目合同是由多个合同组成的合同体系（B）建设项目合同标的特殊性（C）合同形式的规范性（D）合同监督管理的严格性（E）是项目管理的依据33 质量控制贯穿于项目实施的全

11、过程，其侧重点是按照( )，使产品和过程的实施保持受控状态，预防不合格的发生。（A）既定目标（B）准则（C）程序（D）体系（E）规定34 网络计划中工作之间的先后关系叫做逻辑关系，它包括( )。（A）工艺关系（B）组织关系（C）技术关系（D）控制关系（E）搭接关系35 水文地质勘察是查明建设地区地下水的( )，确定富水地段范围，评价地下水资料及其开采条件。（A）类型（B）成分（C）水位（D）分布（E）埋藏量36 建设项目投资的计价特点有( )。（A）单件计价（B）多次计价（C）组合计价（D）计价依据单（E）计价方法的多样性37 按照贷款使用年限的长短，分为( )。（A）短期贷款（B）中期贷款（

12、C）长期贷款（D）一年期贷款（E）十年期贷款38 建设项目工程作业现场的职业健康安全管理应考虑下列人员的健康安全( )。（A）工作场所内员工（B）临时工作人员（C）合同方人员（D）访问者（E）上级管理人员39 由于项目建设容易受到外部条件和环境变化的干扰，使( )受到影响，因此，进度管理和控制的力度往往出现不均衡现象。（A）施工进度（B）施工难度（C）施工强度（D）施工内容（E）施工计划40 内部控制的责任分为：各级管理层的责任；( )。（A）投资者的责任（B）财务部门的责任（C）内部审计机构的责任（D）外部审计机构的责任（E）员工的责任41 内部控制由( ) 、信息与沟通几个要素组成。（A）

13、控制环境（B）风险管理（C）控制活动（D）监督（E）检查42 内部审计机构的责任有( )。（A）负责企业税务运作的风险防范（B）独立评价企业各项运作的合法性以及政策、程序的适应性（C）独立评价内部控制，特别是企业财务控制的有效性（D）独立评价企业经营计划的经济效果（E）独立制定企业会计制度43 全过程的回顾与评价一般分为( )几个阶段。（A）环境评价（B）立项决策（C）建设准备（D）建设实施（E）生产运营44 建设项目绩效审计中，对建设项目管理功能的审查与评价主要包括( )的审查与评价。（A）计划管理能力（B）项目功能目标（C）组织管理能力（D）创新能力（E）员工激励制度45 企业内部控制设计

14、的原则主要是( )。（A）制定明确的目标、计划和预算（B）确定组织机构和职责划分（C）清晰的岗位授权规定（D）科学的合理的程序化管理（E）客观合理46 下列关于招标投标法的意义，表述正确的是( )。（A）招标投标法是我国政府走上规范化、科学化的重要里程碑（B） 招标投标法是建设项目依法招标的最主要的法律依据（C） 招标投标法是我国招标投标领域的基本法（D）一切有关招标投标的法律、法规和规范性文件都必须和 招标投标法相一致（E）招标投标法是我国投资建设项目的基本准则47 按现行规定，在我国境内进行工程建设项目，必须招标的有( )。（A）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目（B

15、）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（C）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目（D）重要设备、材料等货物采购单项合同估算价在 1000 万元人民币以下的（E）勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在 50 万元人民币以下的48 招标的组织形式可分为( )。（A）招标人的自行招标（B）委托招标（C）招标人委托招标机构代理招标（D）指定招标（E）招标人邀请招标49 招标投标基本程序由( )组成。（A）招标（B）投标（C）评标（D）定标（E）归档50 招标文件的作用包括( )。（A）是招标人与中标人签订合同的基础（B）是开标的基础（C）是向投标人公开提供的编制投标文件的唯一依据（

16、D）是评委会进行评标选用的评标标准和评标方法的根据（E）满足用户使用要求三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 某办公楼的招标人于 2000 年 10 月 11 日向具备承担该项目能力的A、B、C 、D、E 共 5 家投标单位发出投标邀请书，其中说明， 10 月 17、18 日916 时在该招标人总工程师室领取招标文件，11 月 8 日 14 时为投标截止时间。该 5 家投标单位均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但投标单位 A 在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前 10 分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。开标时，由招标人

17、委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于投标单位 A 已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E 共 4 家投标单位投标，并宣读该 4 家投标单位的投标价格、工期和其他主要内容。评价委员会委员由招标人直接确定，共由?人组成，其中招标人代表 2 人，本系统技术专家 2 人、经济专家 1 人，外系统技术专家 1 人、经济专家 1 人。在评标过程中，评标委员会要求 B、D 两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望投标单位 B 再适当考虑一下降低报价的可能性。按照招标文件中确

18、定的综合评标标准，4 个投标人综合得分从高到低的依次顺序为 B、 D、C 、 E，故评标委员会确定投标单位 B 为中标人。由于投标单位 B 为外地企业，招标人于 u 月 10 日将中标通知书以挂号方式寄出，投标单位 B 于 11 月14 日收到中标通知书。由于从报价情况来看，4 个投标人的报价从低到高的依次顺序为 D、C 、B、E，因此，从 11 月 16 日至 12 月 11 日招标人又与投标单位 B 就合同价格进行了多次谈判，结果投标单位 B 将价格降到略低于投标单位 C 的报价水平，最终双方于 12月 12 日签订了书面合同。 1从招标投标的性质看，本案例中的要约邀请、要约和承诺的具体表

19、现是什么?2从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合招标投标法的有关规定? 请逐一说明。52 某综合办公楼工程，建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。由于乙承包商不具有勘察、设计能力，经建设单位甲同意，乙分别与建筑设计院丙和建筑工程公司丁签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁

20、根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失。并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 1本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并分别说明理由。2甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?3工程存在严重质量问题的责任应如何划分?4根据我国法律法规的规定，承包单位将承包的工程转包或违法分包应承担什么法律后果? 53 某委托监理的工程，施工合同工期为 20 个月，

21、土方工程量为 28000m3，土方单价为 18 元/m3。施工合同中规定，土方工程量超出原估计工程量 15%时，新的土方单价应调整为 15 元m3。经监理工程师审核批准的施工进度计划如图 31 所示(时间单位：月) 。其中工作 A、E、J 共用一台施工机械，必须顺序施工。为确保工程按期完工，图 3l 中哪些工作应为重点控制对象 ?施工机械闲置的时间是多少?2当该计划执行 3 个月后，建设单位提出增加一项新的工作 F。根据施工组织的不同，工作 F 可有两种安排方案。方案 1 如图 3-2 所示；方案 2 如图 33 所示。经监理工程师确认，工作 F 的持续时间为 3 个月。比较两种组织方案哪一个

22、更合理?为什么?3如果所增加的工作 F 为土方工程，经监理工程师复核确认的工作 F的土方工程量为 10000m3，则土方工程的总费用是多少 ?54 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工承包合同。施工合同中规定： (1)设备由建设单位采购，施工单位安装； (2)建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按 18 元/ 工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表 3-1 中所列标准补偿； 表 3-1 设备闲置补偿标准表机械名称 台班单价(元/台班) 补偿标准 (3)施工过程中发生的设计变更，其价款按建标2003206 号文件的规定以工料单价法计价程序计

23、价(以直接费为计算基础)，间接费费率为 10%，利润率为 5%，税率为 3.41%。 该工程在施工过程中发生以下事件。 事件 1：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用 30000 元，工期延误 10 天。事件 2：基坑开挖深度为 3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为 0.3(已经监理工程师批准)。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支 10000 元，工期延误 3 天。 事件 3；施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后

24、，增加费用 20000 元，工期延误 8 天。 事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车(载重 5t、8t 各一台)闲置 5 天，工人窝工 86 工日，工期延误 5 天。 事件 5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，需进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加 18000 元，措施费增加 2000 元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。 1分析以上各事件中造价 i 程师是否应该批准施工单位的索赔要求 ?为什么?2对于工程施工中发生的工程变更，造价工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?3

25、造价工程师应批准的索赔金额是多少元?工程延期是多少天?注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 30 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 D3 【正确答案】 C4 【正确答案】 D5 【正确答案】 B6 【正确答案】 C7 【正确答案】 B8 【正确答案】 C9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 D12 【正确答案】 A13 【正确答案】 D14 【正确答案】 C15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 D18 【正确答案】 D19 【正确答案】 C2

26、0 【正确答案】 B21 【正确答案】 A22 【正确答案】 A23 【正确答案】 B24 【正确答案】 B25 【正确答案】 C26 【正确答案】 D27 【正确答案】 C28 【正确答案】 B29 【正确答案】 B30 【正确答案】 D二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 【正确答案】 A,B,C,D32 【正确答案】 A,B,C,D33 【正确答案】 A,B,C34 【正确答案】 A,B35 【正确答案】 A,B,D,E36 【正确答案】 A,B,C,E3

27、7 【正确答案】 A,B,C38 【正确答案】 A,B,C,D39 【正确答案】 B,C,D40 【正确答案】 B,C,D,E41 【正确答案】 A,B,C,D42 【正确答案】 B,C,D43 【正确答案】 B,C,D,E44 【正确答案】 A,C,D,E45 【正确答案】 A,B,C,D46 【正确答案】 B,C,D47 【正确答案】 A,B,C48 【正确答案】 A,C49 【正确答案】 A,B,C,D50 【正确答案】 A,C,D三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 【正确答案】 1在本案例中，要约邀请是招标人的投标邀请书，要约是投标人的投标文件，承诺是招

28、标人发出的中标通知书。2在该项目招标投标程序中在以下几方面不符合招标投标法的有关规定，分述如下。(1)招标人不应仅宣布 4 家投标单位参加投标。我国招标投标法规定：招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众拆封、宣读。这一规定是比较模糊的，仅按字面理解，已撤回的投标文件也应当宣读，但这显然与有关撤回投标文件的规定的初衷不符。按国际惯例，虽然投标单位 A 在投标截止时间前已撤回投标文件，但仍应作为投标人宣读其名称，但不宣读其投标文件的其他内容。(2)评标委员会委员不应全部由招标人直接确定。按规定，评标委员会中的技术、经济专家，一般招标项目应采取(从专家库中)

29、随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确定。本项目显然属于一般招标项目。(3)评标过程中不应要求投标单位考虑降价问题。按规定，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案的实质性内容进行谈判。(4)中标通知书发出后，招标人不应与中标人就价格进行谈判。按规定，招标人和中标人应按照招标文件和招标文件订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(5)订立书面合同的时间过迟。按规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日(不是中标人收到

30、中标通知书之日)起 30 日内订立书面合同，而本案例为 32 日。52 【正确答案】 1合同有效性的判定。(1)甲与乙签订的总承包合同有效。理由；根据合同法和建筑法的有关规定：发包人可以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。(2)乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。(3)乙与丙签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法的有关规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的含义分别转

31、包给第三人。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效。2甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，；分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3工程存在严重质量问题的责任划分为：丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙和

32、丙应对工程建设质量问题向甲承担连带责任。4根据建筑法和建设工程质量管理条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。53 【正确答案】 1. 重点控制对象为工作 A、E、H、K、M ；施工机械闲置时间为

33、4 个月。2方案 1 工期 21 个月，机械闲置时间为 6 个月；方案 2 工期为 20 个月，机械闲置时间为 4 个月；所以，方案 2 更合理，工期短，机械闲置时间少。3新增工作 F 增加土方工程量 10000m3，超出原估算土方工程量的15%； 10000m32800015%4200(m3)；超出部分为 10000-4200=5800(m3)。土方工程总费用：(28000+4200)18+ 58001566.66(万元)。54 【正确答案】 1事件 1 不应该批准。这是施工单位应该预料到的(属施工单位的责任)。事件 2 不应该批准。施工单位为确保安全，自行调整施工方案(属施工单位的责任)。

34、事件 3 应该批准。这是由于土建施工图纸中错误造成的(属建设单位的责任)。事件 4 应该批准。是由建设单位采购的设备没按计划时间到场造成的(属建设单位的责任)。事件 5 应该批准。由于建设单位设计变更造成的(属建设单位的责任)。2变更价款的确定原则为：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经造价工程师确认后执行；如不被造价工程师确认，双方应首先通过协商确定变更工程价款：当双方不能通过协商确定变更工程价款时，按

35、合同争议的处理方法解决。3(1)造价工程师应批准的索赔金额事件 3：返工费用：20000 元事件 4：机械台班费：(106060%+31840%+46850%)54961(元)人工费：86181548(元)事件 5：应给施工单位补偿：直接费：18000+2000=20000(元)间接费：2000010%2000(元)利润：(20000+2000)5% 1100(元)税金：(20000+2000+1100)3.41%787.71(元)应补偿：20000+2000+1100+787.7123887.71(元)或：(18000+2000)(1+10%)(1+5%)(1+3.41%) 23887.71(元)合计：20000+4961+1548+23887.7150396.71(元) (2)造价工程师应批准的工程延期事件 3：延期 8 天事件 4：延期 5 天合计：延期 13 天