[工程类试卷]注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷55及答案与解析.doc

1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 55 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 ( )是初步设计的补充和深化，一般不再进行报批，由建设项目业主直接组织审查、审批。（A）外部协作条件取证（B）可行性研究阶段（C）工程设计招标文件（D）技术设计2 建设项目工程设计接口管理，主要是指( )。（A）工程勘察设计不同环节之间的接口管理（B）工程设计与外部协作的接口管理（C）工程设计阶段对拟采用的新技术、新材料、新工艺、新设备组织科研试验和成果评价（D）工程设计环节的衔接和管理3 ( )是招标公开原则的重要标志之一，而且须公开、公平和公

2、正。（A）定标（B）投标（C）开标（D）评标4 当招标人要求满足技术、商务各项要求并能取得较好技术经济效果的项目时可选用的方法是( ) 。（A）综合评估法（B）最低评标价法（C）综合评分法（D）性能价格比法5 国际咨询工程师联合会(FIDIC)土木工程施工合同条件的基本精神和原则源于英国的( ) 。（A）ICE（B） ECC（C） EPC 合同条件（D）施工合同条件6 重视通过( ) 来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼7 下列对财务内部控制目标的表述，不正确的是( )。（A）维护财产物资的完整性（B）保证会计信息的准确性（C）保证财务活动的

3、合法性（D）保证建设项目的合理性、适用性、安全性8 属于建设项目财务内部控制价款支付控制的措施的是( )。（A）会计核算程序（B）决算审计制度（C）竣工验收制度（D）资产移交制度9 建设项目会计制度是应用于建设单位的一种专业会计制度，是以货币为计量单位，对建设单位的资金及其资金运用进行( )的一种管理规则。（A）管理和控制（B）监督和管理（C）核算和监督（D）核算和控制10 按照提供贷款的机构不同，银行贷款可分为( )。（A）短期贷款和长期贷款（B）信用贷款和担保贷款（C）固定利率贷款和浮动利率贷款（D）政策性银行贷款和商业银行贷款11 下列不属于国际金融组织贷款程序的内容是( )。（A）提出

4、计划，确定项目（B）组织专家，审查项目（C）审议通过，签订合同（D）签订承销协议12 ( ) 是指建设项目在筹资经济活动中，债务人以偿还债务为条件的对诚实信用的一种承诺，债权人以实现债权为目的的对权利保障的担保设定。（A）筹资保证（B）建设项目筹资信用保证（C）筹资质押（D）筹资抵押13 下列属于按监督方式对建设项目质量监督进行的分类是( )。（A）内部监督和外部监督（B）国家监督和社会组织监督（C）行政监督和技术监督（D）事前监督和事后监督14 建设项目进度控制的最终成果是( )。（A）按规定的时间、内容完成建设工程，并保证其质量（B）按规定的时间、内容和格式提出进度控制报告（C）在建设项自

5、实施的全过程，实际进度达到计划进度的标准（D）掌握实际进度与计划进度的偏差，能全面预测其未来的发展15 某工程项目双代号网络计划如下图所示，则该网络实施优化能够达到的最短工期为( ) 天。（A）81（B） 71（C） 68（D）6616 建设项目实施阶段实现项目进度目标的主要方法是( )。（A）规划（B）控制（C）管理（D）协调17 根据工程施工的特点和要求以及现场施工条件的变化提出的工程变更，是指( )。（A）由工程设计单位提出的变更（B）由工程承包人提出的变更（C）由建设项目业主提出的变更（D）由工程监理单位提出的变更18 在设备监理中，重要设备是指国家( )基本建设项目。（A）大中型（B

6、）大型（C）中型（D）中小型19 建设项目现场环境保护的主要目的是( )。（A）保护公众身体健康（B）保证员工安全高效生产，顺利实现项目目标（C）避免和减少现场施工对周边地区环境以及对公众生产和生活环境的不良影响（D）改善生活环境和生态环境，防止污染和其他公害20 安排工程保险的主要目的是( )。（A）保护投保人合法的经济权益（B）让投保人严格履行合同规定的义务（C）保护建设项目业主的经济权益并严格履行其合同规定的义务（D）在发生事故时，能够得到及时和充分的补偿，减缓财务压力，尽快恢复生产21 工程保险的“ 保险期间 ”具体是指( )。（A）从保险合同签订到保险合同结束的期间（B）从保险合同生

7、效到保险合同终止的期间（C）从保险合同起草到保险合同终止的期间（D）从保险合同订立到保险合同停止的期间22 ( ) 是对项目经济资源的控制，是建设项目内部控制系统的一项至关重要的控制，对其他控制起着制约的作用。（A）财务控制（B）管理控制（C）运作控制（D）行为控制23 建设项目内部控制的设计者和主导者是指( )。（A）供应方（B）承包方（C）建设项目业主（D）投资方24 建设项目审计准备阶段的主要任务是( )。（A）提出在审计期间需要的各种资料（B）完整、准确地记录审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据（C）深入调查，了解审计单位的情况，对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测

8、试（D）根据企业存在的风险、管理需要和审计资源的情况，制定审计计划25 对工程文档资料管理的目的表述不正确的是( )。（A）为了在项目实施期提供便利的查阅条件（B）为了在项目竣工期提供便利的查阅、核实条件（C）为了以后编制竣工档案奠定基础（D）能准确地有效地为项目正常生产服务26 建设项目后评价的最大优点是( )。（A）项目后评价方法的对比性（B）项目后评价内容的全面性（C）项目后评价依据的现实性（D）项目后评价结论的反馈性27 建设项目可持续性能力评价内部因素的核心是( )。（A）技术水平（B）企业管理体制（C）产品竞争能力（D）激励机制28 建设项目后评价方法的基础理论是( )。（A）现代

9、系统工程与反馈控制的管理理论（B）现代系统工程与财务控制的管理理论（C）现代工程学与反馈控制的管理理论（D）现代工程论述与财务控制的管理理论29 ( ) 是一个动态过程，是项目管理者在面对各种不确定和变化因素的情况下，一直试图完成坝日预定目标的过程。（A）建设项目工程设计管理（B）建设项目合同管理（C）建设项目财务和会计管理（D）建设项目质量管理30 既是建设项目管理中的重要组成内容，也是项目建设过程中预控管理的关键环节的是( )。（A）财务会计管理（B）项目合同管理（C）工程设计管理（D）项目投资管理二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，

10、至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 建设项目工程施工阶段的设计管理包括( )。（A）组织设计交底（B）设计交底和设计图会审（C）设计变更（D）完工验收阶段设计报告（E）审定招标设计文件32 在建设项目工程设计过程的管理中，对设计文件的质量，主要依据( )来衡量。（A）功能性、可信性（B）可实施性、适应性（C）安全性、适应性（D）效益性、客观性（E）经济性33 建设项目处置合同争议的主要方式是( )。（A）谈判（B）协商（C）调解（D）仲裁（E）诉讼34 建设项目竣工决算编制的基本原则是( )。（A）建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务决算（B）建设

11、周期长、建设内容多的项目，不可编制竣工财务决算（C）建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算（D）建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算（E）尾工工程投资超过项目投资总概算 5，不能编制建设项目竣工财务决算35 筹资抵押是指建设项目在筹资经济活动中债务人或者第三人可以提供一定的财产作为抵押物的行为，其可分为( )。（A）不动产质押（B）动产质押（C）权利质押（D）义务质押（E）权益质押36 下图所示的工程双代号时标网络计划执行到第 4 周末和第 10 周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明( )。（A）第 4 周末检查时工作 B

12、拖后 1 周，但不影响工期（B）第 4 周末检查时工作 A 拖后 1 周，影响工期 1 周（C）第 10 周末检查时工作 I 提前 1 周，可使工期提前 1 周（D）第 10 周末检查时工作 G 拖后 1 周，但不影响工期（E）在第 5 周到第 10 周内，工作 F 和工作 I 的实际进度正常37 设计和选择合同进度款支付方式的基本原则是( )。（A）有效性、合理性（B）真实性、及时性（C）可操作性、经济性（D）完整性、适用性（E）安全性、全面性38 下列对建设项目工程质量控制方法的表述，正确的是( )。（A）严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度（B）质量控制应以事前(预防)控制

13、为主（C）应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量（D）对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理（E）应建议撤换承包单位不合格人员及不合格的分包单位39 安全事故处理应采用“四不放过” 的原则是指( )。（A）事故原因不清楚不放过（B）事故责任者和员工没有受到教育不放过（C）事故责任者没有处理过不放过（D）制定过防范措施但未采取的责任人不放过（E）没有制定防范措施不放过40 制定建设项目工程保险方案的基本原则是( )。（A）有效性原则（B）严密性原则（C）合理性原则（D）经济性原则（E）安全性原则41 影响建设项目工程保险费的直接因素是( )。（A）保险金额（B）总造价金额（C）工期费

14、率（D）保险期限（E）保险费率42 建设项目内部控制审计主要包括的内容是( )。（A）项目建设过程中出现未曾预料的新情况（B）项目建设出现转折点或提出重大设计变更（C）为建立和健全建设项目内部控制系统提供支持（D）风险分析与内部审计计划（E）专项审计与灵活多样的监督方式相结合43 根据投资建设项目的特点，建设项目内部控制强调的主要目标是( )。（A）遵守国家有关法律法规（B）保护建设项目自身的适用性和经济性（C）保护建设项目业主资产的安全和完整（D）提高人民的物质生活水平（E）提高建设项目的经济效益44 项目正式投产前，产品市场营销准备应做好的准备工作是( )。（A）生产准备费用（B）产品市场

15、调查（C）确定产品市场营销策略（D）建立产品市场营销网络（E）建立新产品研发机构45 建设项目竣工验收一般应符合的条件是( )。（A）主要工艺设备配套设施经联动有负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出符合设计文件规定的合格产品（B）生产准备工作能适应投产的需要（C）在政府有关部门正式竣工验收时，已办理了工程验收申请（D）生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建成，能满足生产使用（E）建设项目的技术资料已经按照要求整理归档，并可方便阅读46 建设项目验收委员会或验收组的主要职责和任务是( )。（A）听取建设项目业主全面工作汇报和有关单位的工作总结报告（B）审查工程档案资料（C）审查生产准备（D

16、）查验建设工程现场（E）审核竣工预算47 技术效果后评价主要关注技术的( )。（A）先进性（B）适用性（C）效益性（D）经济性（E）安全性48 建设项目后评价的主要内容包括( )。（A）项目全过程的回顾与评价（B）项目实施阶段的回顾与评价（C）项目绩效和影响评价（D）项目目标实现程度和可持续性能力评价（E）总结经验教训，提出对策和建议49 建设项目工程保险的基本流程是( )。（A）申请贷款（B）申请承保（C）申请理赔（D）申请抵押（E）申请批改50 工程保险期限的起点是( )。（A）被保险工程在工地的开工时间（B）用于被保险工程的材料、设备运抵工地的时间（C）保单全部竣工时（D）保单生效日（E

17、）保单终止日三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 某工程建设项目，业主与施工单位按建设工程施工合同文本签订了工程施工合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，工地遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。2给已建分部工程造成破坏，损失 18 万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计 3 万元，业主应给予赔偿。4施工单位进场的在用

18、机械、设备受到损坏，造成损失 8 万元，由于现场停工造成台班费损失 4.2 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8 万元，业主应予以支付。5因暴风雨造成现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8 天。6由于工程破坏，清理现场需费用 24 万元，业主应予支付。51 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?(请详细分条列出)52 不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?( 请逐条回答)53 某土建工程项目确定采用公开招标的方式进行招标，监理工程师测算确定该工程标底为 4000 万元，定额工期为 540 天。在本工程招标的资格预审办法里规定投标单

19、位应满足以下条件：(1)取得营业执照的建筑施工企业法人。(2)二级以上施工企业。(3)有两项以上同类工程的施工经验。(4) 本专业系统隶属企业。(5)近 3 年内没有违约被起诉历史。(6)技术、管理人员满足工程施工要求。(7)技术设备满足工程施工要求。(8)具有不少于合同价 20的可为业主垫支的资金。经招标小组研究后确定采用综合评分法评标，评分方法及原则如下：1“投标报价” 满分为 100 分，按以下两个方面评分：(1) 报价与标底的偏差程度满分为 70 分，按下表的标准评分。(2) 报价费用组成的合理性满分为 30 分。2“施工组织与管理能力” 满分为 100 分，其中工期 40 分，按以下

20、方法评定：投标人所报工期比定额工期提前 30 天及 30 天以上者为满分，以比定额工期提前 30 天为准，每增加 1 天，扣减 1 分。 3“业绩与信誉”满分为 100 分。 评标方法中还规定，“投标报价 ”、“施工组织与管理能力”和“业绩与信誉”三方面的得分均不得低于60 分，低于 60 分者被淘汰。 对以上三方面进行综合评分时，“投标报价” 的权重为0.5，“施工组织与管理能力” 的权重为 0.3，“业绩与信誉”的权重为 0.2。 共有A、B、C 、D、E 5 家单位参加投标，其中 C 投标单位在投标截止日前一天，采取突然降价方法，将直接工程费由 3290 万元降到了 3230 万元，并相

21、应调整了部分费率：措施费费率为 9.73；间接费费率为 4.39；利润率为 3.93；税率为3.51。C 单位根据以上数据进行了报价(取整到 10 万元)，并确定了工期为 520 天。已知其他 4 家投标单位报价和工期见下表。53 资质预审办法中规定的投标单位应满足的条件中有哪几项是正确的?哪几项是不正确的?54 C 投标单位的投标报价是多少万元?55 列式计算各投标单位报价项的得分值。56 列式计算各投标单位工期项的得分值。57 按综合评分方法确定中标单位。58 某工程，施工单位向项目监理机构提交了项目施工总进度计划(见下图)和各分部工程的施工进度计划。项目监理机构建立了各分部工程的持续时间

22、延长的风险等级划分图(见下图) 和风险分析表(见下表) ，要求施工单位对风险等级在“大”和“ 很大”范围内的分部工程均要制定相应的风险预防措施。58 参照所给图找出项目施工总进度计划的关键线路。59 风险等级为“ 大” 和“很大”的分部工程有哪些?60 如果只有风险等级为“大” 和“很大”的风险事件同时发生，此时的工期为多少个月(写出或在图上标明计算过程)? 关键线路上有哪些分部工程?61 B 分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，流水步距为多少个月?各施工过程应分别安排几个工作队?B 分部工程的流水施工工期为多少个月 ?绘制 B 分部工程调整后的流水施工进度计划横道图。62 参照所给图对项目

23、施工总进度计划而言，B 分部工程组织加快的成倍节拍流水施工后，该项目工期为多少个月?可缩短工期多少个月?63 某工程项目合同工期为 18 个月。施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始网络计划，如下图所示。由于该工程施工工艺的要求，计划中工作 C、工作 H 和工作 J 需共用一台起重施工机械，为此需要对初始网络计划作调整。63 请绘出调整后的网络进度计划图。64 如果各项工作均按最早开始时间安排，起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置，工作 C 应如何安排?65 该计划执行 3 个月后，施工单位接到业主的设计变更，要求增加一项新工作D，安排在工作 A 完成之后开始，在工作 E 开始之前完成

24、。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工，为此施工单位向业主提出如下索赔：(1)施工机械停滞费。(2)机上操作人员人工费。 (3) 某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理，为什么?66 工作 G 完成后，由于业主变更施工图纸，使工作 I 停工待图 0.5 个月，如果业主要求按合同工期完工，施工单位可向业主索赔赶工费多少万元(已知工作 I 赶工费每月 12.5 万元)，为什么?注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 55 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 B3 【正确答案】

25、C4 【正确答案】 B5 【正确答案】 A6 【正确答案】 B7 【正确答案】 D8 【正确答案】 A9 【正确答案】 C10 【正确答案】 D11 【正确答案】 D12 【正确答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 B15 【正确答案】 C16 【正确答案】 B17 【正确答案】 D18 【正确答案】 A19 【正确答案】 C20 【正确答案】 D21 【正确答案】 B22 【正确答案】 A23 【正确答案】 C24 【正确答案】 D25 【正确答案】 B26 【正确答案】 D27 【正确答案】 C28 【正确答案】 A29 【正确答案】 B30 【正确答案】 C二、多项选择题共

26、 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。31 【正确答案】 B,C,D32 【正确答案】 A,B,C,E33 【正确答案】 B,C,D,E34 【正确答案】 A,C,D,E35 【正确答案】 B,C36 【正确答案】 B,D37 【正确答案】 A,C,E38 【正确答案】 B,C,D,E39 【正确答案】 A,B,C,E40 【正确答案】 A,B,C,D41 【正确答案】 A,D,E42 【正确答案】 C,D,E43 【正确答案】 A,C,E44 【正确答案】 B,C,D,E45 【正

27、确答案】 A,B,D,E46 【正确答案】 A,B,C,D47 【正确答案】 A,B,C,E48 【正确答案】 A,C,D,E49 【正确答案】 B,C,E50 【正确答案】 A,B,D三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。51 【正确答案】 监理工程师接到索赔申请通知后应开展以下工作：(1) 进行调查、取证。(2) 审查索赔成立条件，确定索赔是否成立。(3) 分清责任，认可合理索赔。(4) 与施工单位协商，统一意见。(5) 签发索赔报告，处理意见报业主核准。52 【正确答案】 不可抗力风险承担责任的原则是：(1) 工程本身的损害由业主承担。(2) 人员伤亡由其所属单位

28、负责，并承担相应费用。(3) 造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担，(4) 所需清理、修复工作的费用，由发包方承担。(5) 工期给予顺延。对施工单位提出的要求的处理方法：(1) 经济损失由双方分别承担，工期延误应予签证顺延。(2) 工程修复、重建 18 万元工程款应由业主支付。(3) 3 万元的索赔不予认可，由施工单位承担。(4) 16 万元的索赔不予认可，由施工单位承担。(5) 认可顺延合同工期 8 天。(6) 2.4 万元的清理现场费用由发包人承担。53 【正确答案】 正确。(2) 正确。(3) 正确。(4) 不正确。(5) 正确。(6) 正确。(7) 正确。(8) 不

29、正确。54 【正确答案】 C 单位的报价：直接工程费为 3230 万元。措施费32309.73 万元=314.28 万元直接费(3230+314.28)万元 3544.28 万元间接费3544.284.39万元155.59 万元利润(3544.28+155.59)3 93万元145.40 万元税金(3544.28+155.59+145.40) 3.51万元134.97 万元合计报价(3544.28+155.59+145.4+134.97)万元 3980.24 万元，取整为 3980 万元。55 【正确答案】 各投标单位的报价偏差得分值为：A 单位：(4120-4000)40001003，得 4

30、0 分。B 单位： (4080-4000)40001002，得 60 分。C 单位： (3980-4000)4000100-0.5，得 70 分。D 单位：(3900-4000)4000100-2.5，得 50 分。E 单位：(4200-4000)40001005，得 40 分。56 【正确答案】 各投标单位的工期得分值为：A 单位：(540-30-510)天0 天，得 40 分。B 单位： (540-30-530)天-20 天，得 20 分。C 单位： (540-30-520)天-10 天，得 30 分。D 单位：(540-30-540)天-30 天，得 10 分。E 单位：(540-30-

31、510)天0 天，得 40 分。57 【正确答案】 确定中标单位。(1) 投标报价分值为：A 单位：(40+20) 分60 分B 单位： (60+28)分88 分C 单位： (70+25)分95 分D 单位：(50+20) 分70 分E 单位：(40+25)分65 分(2) 施工组织与管理能力分值为：A 单位：(40+25+18+8)分91 分B 单位： (20+28+18+?)分73 分C 单位： (30+26+16+7)分 79 分D 单位：(10+20+15+8)分53 分E 单位：(40+25+15+8)分88 分(3) 业绩与信誉分值为：A 单位：(35+35+17)分87 分B 单

32、位： (35+32+18)分85 分C 单位： (36+37+19)分92 分D 单位：(38+35+15)分88 分E 单位：(34+37+18)分89 分因 D 单位施工组织与管理能力分值低于 60 分，故应被淘汰。A、B、C 、E 4 家单位的综合得分如下。A 单位：(600.5+910.3 十 870.2)分74.7 分B 单位： (880.5+730.3+850.2)分82.9 分C 单位： (950.5+790.3+920.2)分89.6 分E 单位：(650.57+880.3+890.2)分76.7 分因 C 单位得分最高，应选 C 单位中标。58 【正确答案】 关键线路是：(1

33、) B-E-G(或 -)。(2) B-F-H(或 -)。59 【正确答案】 风险等级为“大” 和“很大”的分部工程有： B、G、D。60 【正确答案】 B 分部工程在关键线路上，持续时间延长 1 个月，导致工期延长1 个月。G 分部工程在关键线路上，持续时间延长 1 个月，导致工期延长 1 个月。D 分部工程不在关键线路上，持续时间延长 1 个月，未超过总时差，不影响工期。(或在图上标明计算过程，计算结果正确的，也得相应分值)工期为 32 个月，关键线路上的分部工程有 B、E、G。61 【正确答案】 流水步距为 1 个月。(2) 甲、乙、丙施工过程的工作队数分别为2、1、2。(3) 流水施工工

34、期为 7 个月。(4) B 分部工程调整后的流水施工进度计划横道图如下图所示。62 【正确答案】 工期为 27 个月，可缩短工期 3 个月。63 【正确答案】 调整后的网络进度计划如下图所示。64 【正确答案】 工作 C 与工作 H 之间机械闲置 2 个月，工作 H 与工作 J 之间机械不闲置，故机械共闲置 2 个月。(2) 如果工作 C 最早开始时间推迟 2 个月，则机械无闲置。65 【正确答案】 施工机械停滞费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失，业主应承担费用的补偿。(2) 机上操作人员人工费补偿要求不合理。原因：机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。(3) 某些工种的人工窝工费补偿要求合理。因为是业主原因造成施工单位的损失。66 【正确答案】 业主不应支付赶工费。因为不需要赶工，也能按合同工期完工(或因不影响总工期，或拖延时间在总时差范围内)。