[工程类试卷]注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷73及答案与解析.doc

1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 73 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 为了保证环境管理体系的有效实施，承担组织对环境责任的应是( )。（A）最高管理层（B）组织的所有部门（C）基层部门及技术负责人（D）具体负责建立体系的主要骨干人员2 某大型基础设施的施工招标，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门办理( ) 手续。（A）批准（B）登记（C）备案（D）注册3 在进度计划实施中，若某工作的进度偏差小于或等于该工作的( )，此偏差将不会影响总工期。（A）自由时差（B）紧前工作最迟完成时间（C）总时差（D）紧后

2、工作最早开始时间4 在某工程网络计划中，已知工作 M 的总时差和自由时差分别为 4 天和 2 天，监理工程师检查实际进度时发现，该工作的持续时间延长了 3 天，说明此时工作 M的实际进度( ) 。（A）不影响总工期，但其后续工作的最早开始时间将推迟 1 天（B）既不影响总工期，也不影响其后续工作的最早开始时间（C）将影响其总工期推迟 3 天，但不影响其后续工作的最早开始时间（D）既影响总工期，又影响其后续工作，均拖延 3 天5 投资管理的主要职能不包括( )。（A）决策（B）计划（C）组织（D）控制6 承租人先将自己拥有的部分资产卖给租赁公司，然后从租赁公司手里租回来使用，这种做法称为( )

3、。（A）间接租赁（B）转租赁（C）回租租赁（D）杠杆租赁7 在双代号网络计划中，某工作的最早完成时间是指( )。（A）完成节点的最迟时间与工作自由时差之差（B）完成节点的最迟时间与工作总时差之差（C）开始节点的最早时间与工作自由时差之差（D）开始节点的最早时间与工作总时差之差8 在某工程网络计划中，已知工作 N 的总时差和自由时差分别为 5 天和 3 天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作拖延了 3 天，说明此工作 N 的实际进度( )。（A）既不影响总工期，也不影响后续工作的正常进行（B）不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天（C）将其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天，并

4、使总工期延长 1 天（D）将其紧后工作的最早开始时间推迟 3 天，并使总工期延长 2 天9 企业内部审计的主要作用不包括( )。（A）支持（B）监督（C）服务（D）保障10 ( ) 属建设项目业主管理层面的控制，旨在协调管理职能，实现项目建设的效益目标。（A）行为控制（B）管理控制（C）财务控制（D）运作控制11 机电设备国际公开招标程序中，上传完招标文件最终稿后，则进行( )。（A）招标文件网上批复（B）编制招标文件（C）网上选专家、网下送审招标文件（D）发售招标文件12 重视通过( ) 来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼13 ( )是为

5、了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意的质量所造成的损失。（A）鉴定成本（B）预防成本（C）质量成本（D）损失成本14 根据我国企业财务通则规定，吸收直接投资可分为( )个种类。（A）2（B） 3（C） 4（D）515 必须经国务院银行监督管理机构批准可以从事贷款业务的金融机构是( )。（A）贷款承担方（B）贷款受让方（C）贷款发放方（D）信贷机构16 确定标段项目布置、结构形态与控制尺寸等工作属于( )。（A）初步设计阶段（B）施工图设计阶段（C）招标设计阶段（D）技术设计阶段17 企业的内部审计归结为监督、( )和服务三个方面。（A）支持（B）规范（C）分析（D）评价18 内部审计

6、的( ) 是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈，了解有关情况，收集审计证据。（A）观察法（B）函证法（C）监盘法（D）询问法19 适用于工程招标时，工程量确定的建设项目的合同形式是( )。（A）可调总价合同（B）估计工程量单价合同（C）纯单价合同（D）成本加酬金合同20 招标文件技术部分格式主要包括：施工组织设计或施工方案、项目管理机构配备情况、( )。（A）投标报价说明（B）投标报价汇总表（C）拟分包项目情况表（D）主要材料清单报价表21 ( )是指项目建设资金必须按规定用于经批准的建设项目，不得截留、挤占和挪用。（A）分级管理原则（B）专款专用原则（C）效益原则（D）分级

7、负责原则22 招标资格预审审查的主要内容有：具有独立订立合同的法人资格；具有履行合同的能力包括专业、技术资格的能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力经验、信誉和相应的从业人员；( )。（A）资格预审公告（B）有无不良记录（C）满足用户使用要求（D）科学合理23 机电设备国际招标的评标结束后，招标机构应当在中国国际招标网上进行评标结果公示，公示期为( ) 天。（A）3（B） 5（C） 7（D）1024 亚洲开发银行是地区性政府间的国际金融开发机构。我国是亚洲开发银行董事会成员( ) 股东。（A）第一大（B）第二大（C）第三大（D）第四大25 工程规模较小、技术不太复杂，工期较短，且签订合同

8、时已具备详细的设计文件的建设项目应选用的合同计价方式是( )。（A）固定总价合同（B）可调总价合同（C）估计工程量单价合同（D）纯单价合同26 直线型监理组织形式的优点是( )。（A）目标控制责任明确（B）管理效率高，能发挥职能部门的专业管理作用（C）加强了职能部门的横向联系，有较大灵活性和适应性（D）机构简单、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速27 各类企业法人以其有权支配和控制的法人资产投入建设项目形成的资本金是( )。（A）法人资本金（B）国家资本金（C）个人资本金（D）外商资本金28 下列关于建设项目进度控制的特点说法错误的是( )。（A）具有动态性（B）具有阶段性（C）

9、具有复杂性（D）具有均衡性29 投资管理和投资控制必定是一个( )的变化的过程。（A）不均衡（B）发展（C）动态（D）均衡30 在建设项目工程设计的基本原则中，要特别贯彻以( )为核心的政策方针。（A）节约能源（B）促进技术进步（C）提高经济效益（D）提高工程质量31 ( )是建设项目管理最主要的手段和依据。（A）建设项目合同（B）投资目标（C）建设项目的进度（D）建设项目的质量32 ( )是企业管理的重要内容。（A）资金管理（B）质量管理（C）安全管理（D）收益管理33 注册设备监理师是指通过全国统一考试，取得中华人民共和国注册设备监理师执业资格证书，并经( )后从事设备工程监理业务的专业技

10、术人员。（A）培训合格（B）审核（C）注册（D）评审34 ( )是指建设项目筹资经济活动中，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任。（A）连带责任保证（B）筹资保证（C）出资人保证（D）一般保证35 建设项目工程承包合同计价方式有总价合同、( )和成本加酬金合同三大类。（A）材料原价合同（B）资产总价（C）直接成本合同（D）单价合同36 国家资本金的主要特点不包括( )。（A）产权归属国家（B）出资方式多样灵活（C）资金运用和处置受国家严格约束（D）在国有建设项目普遍采用37 在某工程网络计划中，如果发现工作 L 的总时差和自由时差分别为 4 天和 2 天，监理工程

11、师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了 1 天，则说明工作 L 的实际进度( )。（A）不影响总工期，但影响其后续工作（B）既不影响总工期，也小影响其后续上作（C）影响工期 1 天，但不影响其后续工作（D）既影响工期土天，也影响后续工作 1 天38 生产准备人员的费用，主要是人员的培训费用等均在( )中列支。（A）建设单位管理费（B）建设安装工程费用（C）待摊投资（D）其他费用39 ( )、控制和协调是建设项目进度控制的主要方法。（A）管理（B）设计（C）评估（D）规划40 项目试车调试由施工单位组织，并在试车调试前( )h 将试车调试内容、时间、地点通知业主代表。（A）48（B） 72（

12、C） 12（D）1二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 施工图设计投资控制的重点包括( )。（A）分析采用的定额水平与合理性（B）检查经济效益分析（C）施工图设计招标（D）审查工程量计算（E）审查设备、材料42 某工程双代号时标网络计划如下图所示，正确的答案是( )。（A）工作 M 总时差为 2 天（B）工作 P 总时差为 1 天（C）工作 Q 的自由时差为 2 天（D）工作 R 最早结束时间为第 7 天（E）工作 S 最迟开始时间为第 5 天43 根据国家有关

13、法规规定必须实施工程监理的建设工程包括( )。（A）国家重点建设工程（B）基础设施项目（C）大型公用事业工程（D）使用国外资金的建设项目（E）成片开发建设的住宅小区44 建设项目法入的首要职责之一，就是要尽早地设计并建立项目的内部控制系统，其中建立良好的内部控制环境主要包括( )。（A）健全建设项目法入治理结构（B）明确建设项目总目标和主要子目标（C）建立风险管理机制（D）明确项目管理的组织、职责划分及管理权限（E）确定建设项目业主及承包方的管理理念45 目前，各国根据各自的国情和实际需要，已经编制和形成了具有自身特点的建设项目合同条件范本或格式，一些国际组织也编制了适用于国际建设项目、较多考

14、虑国际工程建设惯例的标准合同条件。由于建设项目性质、类型和风险不同，建设项目合同的繁简、格式也有所区别。不论哪一种建设项目合同，一般都包括( )。（A）合同的序文（B）合同各方的权利和职责（C）合同价格条款和支付条款（D）合同说明（E）开工与工期46 建设项目工程设计质量控制中，管理控制的要点有( )。（A）设计前控制（B）设计方案论证审查（C）设计工作质量检查（D）优化设计（E）设计成果评审47 建设项目财务预算主要分为( )。（A）单位工程预算（B）单项工程综合预算（C）建设项目总预算（D）设计概算（E）施工图预算48 下列属于竣工决算控制内容的是( )。（A）竣工清理制度（B）竣工决算编

15、制制度（C）决算审计制度（D）竣工核算制度（E）基建结余资金的控制49 建设项目工程风险按其产生的原因可分为( )。（A）财产风险（B）责任风险（C）自然风险（D）社会风险（E）政治风险50 工程建设总承包的主要特点是( )。（A）由具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全部建设任务（B）由一个具有法人资格、有资质、有能力的总承包商承担项目的全部建设任务（C）在项目建成后移交给建设项目业主进行生产运营（D）总承包单位负责项目建设的组织管理工作，并向建设项目业主负责（E）建设项目业主将相对独立、性质不同的建设工程分别委托给具有不同专业资质的承包商，并分别订立工程承包合同51 投资建设项

16、目的主要建设内容指( )。（A）实际经济能力（B）实际技术水平（C）业主经济能力（D）设计生产能力（E）实际建成生产能力52 直接管理模式的特点有( )。（A）建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力（B）建设项目业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有利于工程的“三性” 目标和风险控制（C）建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同（D）建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设项目业主和设计单位订立设计合同（E）对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有

17、严格的要求53 下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。（A）建设项目业主是工程质量的法定责任人，是建设项目质量管理体系的决策人（B）工程监理属于业主方项目管理范畴（C）业主方质量监督的重点是质量管理体系（D）只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任，建设项目业主不用（E）建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实施过程和产品质量监督的责任54 投资建设项目内部控制主要由( )和监督组成。（A）风险活动（B）控制环境（C）风险管理（D）控制活动（E）信息与沟通55 投标文件的要求包括( )。（A）评标方法（B）投标文件基本格式（C）设计方案及其说明（D）勘察设计工

18、作大纲（E）勘察设计工作报价三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担 A、B 标段工程的施工，并按照建设工程施工合同 (示范文本)分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将 B 标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。事件 1：建设单位在采购 B 标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通

19、知了监理单位和乙施工单位。事件 2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对 A 标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称，该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件 3：专业监理工程师对 B 标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题：1请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。2在事件 1 中，建设单位将设备交由厂商

20、安装的做法是否正确?为什么?3在事件 1 中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?4在事件 2 中，总监工程师的做法是否正确?为什么? 试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5在事件 3 中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么? 对该索赔事件应如何处理?57 某建筑公司(乙方) 于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000m2工业厂房(带地下室) 的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m3，假设直接费单价为 4.2 元/m2，综合费率为直接费的 2

21、0%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m3 的反铲挖掘机施工(租赁费 450 元/台班)。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。在实际施工中发生了如下事件。事件 1：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。事件 2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。事件 3：5 月 19 日接到工程师于 5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m3。事件 4：5 月 2022 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝

22、工 lo 个工日。事件 5：5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。 1. 建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3假设人工费单价为 23 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?58 与某建筑公司(乙方) 订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少) 超过招标文件中工程量的 10%以上时调整单

23、价；工作 B、E、G 作业使用的主导施工机械一台 (乙方自备)，台班费为 400 元/ 台班，其中台班折旧费为 50 元/台班。施工网络计划图如下图所示。甲、乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工过程中发生如下事件： 事件 1：降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日。 事件2：8 月 21 日至 22 日，场外停电，停工 2 天，造成人员窝工 16 个工日。 事件 3：因设计变更，工作 E 工程量由招标文件中的 300m3 增至 350m3，超过了 10%；合同中该工作的综合单价为 55 元/m3，经协商调整后综合单价为 50 元/m3

24、。 事件4：为保证施工质量，乙方在施工中将工作 B 原设计尺寸扩大，增加工程量15m3，该工作综合单价为 78 元/m3。 事件 5：在工作 D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作 K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台班，人工 10个工日。 问题 1. 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?回答并说明其原因。 2每项事件工期索赔各是多少? 总工期索赔多少天? 3工作 E 结算价应为多少? 4假设人工工日单价为 25 元/ 工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的 20%。工作 K 的综合取费为人工费的 80%

25、。试计算除事件 3 外合理的费用索赔总额。注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 73 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目实施3 【正确答案】 C4 【正确答案】 A5 【正确答案】 C6 【正确答案】 C【知识模块】 投资建设项目资金筹集与管理7 【正确答案】 B【试题解析】 从总时差公式中可以看出：TFi-jLFi-j-EFi-j。【知识模块】 投资建设项目进度管理与控制8 【正确答案】 B【试题解析】 当进度偏差小于总时差时，说明此偏差还不会影响项目工期，但有

26、可能会影响后续工作，需进一步分析。当偏差大于自由时差时，将影响后续工作的最早开始时间，当偏差小于自由时差时，将不会影响后续工作。【知识模块】 投资建设项目进度管理与控制9 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目实施分类模拟题投资建设项目内部控制和内部审计10 【正确答案】 B【知识模块】 投资建设项目实施分类模拟题投资建设项目内部控制和内部审计11 【正确答案】 A12 【正确答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 C15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C17 【正确答案】 A18 【正确答案】 D19 【正确答案】 B20 【正确答案】 C21 【正确答案】 B22 【

27、正确答案】 B23 【正确答案】 C24 【正确答案】 C25 【正确答案】 A26 【正确答案】 D27 【正确答案】 A28 【正确答案】 D29 【正确答案】 C30 【正确答案】 C31 【正确答案】 A32 【正确答案】 B33 【正确答案】 C34 【正确答案】 C35 【正确答案】 D36 【正确答案】 B37 【正确答案】 B38 【正确答案】 A39 【正确答案】 D40 【正确答案】 A二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 【正确答案】 D,

28、E【知识模块】 投资建设项目实施42 【正确答案】 A,D,E【试题解析】 从图中可以看出，工作 M 总时差为 2 天，与 R 工作共享一段波形线；工作 P 总时差为 0，为关键工作；工作 Q 没有波形线，故自由时差为 0；工作R 的最早结束时间为第 7 天；工作 S 为关键工作，最迟开始时间等于最早开始时间为第 5 天。【知识模块】 投资建设项目进度管理与控制43 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 根据国家有关法规规定必须实施工程监理的建设工程包括：国家重点建设工程，大型公用事业工程，关系社会公众利益、公众安全的基础设施项目，成片开发建设的住宅小区，全部或部分使用国有资金或国家融资的

29、项目，使用国外资金的建设项目。【知识模块】 投资建设项目工程监理44 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 投资建设项目实施分类模拟题投资建设项目内部控制和内部审计45 【正确答案】 A,B,C,E46 【正确答案】 A,B,C,E47 【正确答案】 A,B,C48 【正确答案】 A,B,C,E49 【正确答案】 C,D,E50 【正确答案】 B,C51 【正确答案】 D,E52 【正确答案】 A,B,C53 【正确答案】 A,B,C54 【正确答案】 B,C,D,E55 【正确答案】 B,C,D,E三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 【正确答案】 1建设单位开

30、始设备采购之前该项目各主体的合同关系图如图1-4 所示。 2建设单位将设备交由厂商安装的做法是错误的。因为在本事件中，锅炉设备厂商实际充当的是分包商，建设单位对分包合同当事人的权利义务如何约定不参与意见，与分包商也不能有任何合同关系。3如果乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理工程师应依据主合同对该设备生产厂商的资质进行审查，行使确认权和否定权，对该设备生产厂商使用的材料设备、施工工艺、工程质量进行监督管理。4总监理工程师的做法是正确的。因为无论工程师是否参加验收，当其对某部分的质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽工程进行重新检验，承包人应配合检验，并在检验后重新修复。 剥离

31、检验的可能结果有两种，即质量合格和质量不合格。 总监理工程师对可能结果做出相应的处理方法是：如重新检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人的损失，并相应顺延工期；如检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。5丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出。原因是：不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，分包商只能向承包商提出索赔要求，不能向工程师提出。 对该索赔事件应该这样处理：由丙施工单位向乙施工单位提出索赔要求，乙施工单位认为丙施工单位的索赔要求合理，要及时按照主合同规定的索赔程序，以乙施工单位的名义就该事件向工

32、程师递交索赔报告，工程师应批准索赔报告，索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期中，得到支付的索赔款按照公平合理的原则由乙施工单位转交给丙施工单位。57 【正确答案】 1. 对索赔要求的判定事件 1；索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件 2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件 3：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。事件 4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件 5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。2，各事件工期索赔的计算事件 2：索赔工期 5 天(5 月 15 日5 月 19 日

33、)。事件 3：索赔工期 2 天。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：450010=450(m3)现增加工程量 900m3，因此应增加工期为：9004502(天)事件 4：索赔工期 3 天(5 月 2022 日)因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件 5：索赔工期 1 天(5 月 23 日)工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为：5+2+3+1 11(天)3合理的索赔费用计算事件 2：(1)人工费：1523345(元)(注：增加的人工费应按人工费中价计算)(2)机械费： 45052250(元)(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算)(

34、3)管理费： 34530%103.5(元)(注：题目中条件为管理费为增加人工费的 30%，与机械费等尤关)事件 3：可直接按土方开挖单价计算可索赔费用为：9004.2(1+20%)4536(元)(注：此处与按 FIDIC 条款计算不一样)事件 4：费用索赔不成立。(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)事件 5：(1)人工费：3023690(元)(2)机械费： 4501=450(元)(注：不要忘记此时机械窝工 1 天)(3)管理费： 69030%207(元)合计可索赔费用为：345+2250+103.5+4536+690+450+207 8581.5(元)58 【正确答案】 1.

35、 对是否可提出索赔要求判定如下：事件 1 可提出索赔要求，因为降水工程由甲方另行发包，是甲方的责任。事件 2 可提出索赔要求，因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任。事件 3 可提出索赔要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了50m3，超过了招标文件中工程量的 10%。事件 4 不应提出索赔要求，因为保证施工质量的技术措施费应山乙方承担。事件 5 可提出索赔要求，因为甲方指令增加工作，是甲方的责任。2工期索赔天数为：事件 1：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期 0 天。事件 2：8 月 21 日至 22 日停工，工期延长

36、，可索赔工期 2 天。事件 3：因 E 为关键工作，可索赔工期：(350-300)(300+6)天1 天事件 5：因 G 为关键工作，在此之前增加 K，则 K 也为关键工作，索赔工期 1 天。总计索赔工期：(0+2+1+1)天4 天3工作 E 的结算价：按原单价结算的工程量=300(1+10%)m3330m3按新单价结算的工程量：(350-330)m3 20m3总结算价(55330+5020)元=19150 元4费用索赔总额的计算：事件 1：人工费：126+255(1+20%)元222 元事件 2：人工赞：1216 元192 元机械费：502 元100 元事件 5：人工费：2510(1+80%)元450 元机械费：4001 元400 元合计费用索赔总额为：(222+192+100+450+400)元1364 元