[工程类试卷]注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷78及答案与解析.doc

1、注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷 78 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 ( )是财务管理的重要环节和基本职能。（A）财务预算（B）财务预测（C）财务决策（D）财务控制2 对实物资产、现金及有价证券等有形资产数量进行清点的过程是( )。（A）函证（B）盘点（C）审核（D）观察3 下列对质量、投资与进度三者关系的描述不正确的是( )。（A）投资建设项目的目的就是获得预期效益（B）最根本的是建设项目的竣工质量能否保证项目长期安全正常运行，持续稳定创造效益（C）通过科学的质量管理，确保项目进度是关键（D）质量、投资与进度之间

2、可以相互独立，分别加以控制4 项目投资总额在( ) 万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目必须实施监理。（A）2000（B） 3000（C） 5000（D）70005 以下有关建设项目工程设计管理程序的描述，不正确的是( )。（A）对设计单位提出的初步设计大纲审查通过后，建设单位与设计单位签订工程勘察设计合同（B）水利和水电建设项目，应在初步设计成果基础上，编制建设项目报告书（C）建设项目投运后一定时期，建设项目业主应组织设计单位进行回访（D）工程施工阶段，业主应组织设计交底，控制和审查设计单位提交的设计变更6 建设项目工程设计阶段，应由( )组织建设项目环境影响评价。（A）环境影响评

3、价机构（B）建设项目业主（C）建设行政主管部门（D）环境保护行政主管部门7 以时间坐标为尺度编制的网络计划称为( )。（A）双代号网络计划（B）双代号时标网络计划（C）单代号网络计划（D）单代号搭接网络计划8 借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合要求，下列( )项是错误的。（A）有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已清偿；没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划（B）除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续（C）已开立基本账户和一般存款账户（D）除国务院规定外，有限责任公司和股份有

4、限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的 30%9 资金运用和处置受国家严格约束属于( )的主要特点。（A）外商资本金（B）个人资本金（C）企业资本金（D）国家资本金10 下列关于内部控制目标的论述中，不正确的是( )。（A）促使企业遵守国家有关法律法规（B）推动企业所有权与经营权的分离（C）提高经营效率和效果（D）保证资产的安全完整和有效11 招标阶段合同管理需要注意的事项之一是要邀请( )等主要人员参与评标的全过程，为后续的合同管理奠定基础。（A）监理工程师（B）管理工程师（C）总工程师（D）技术工程师12 重要项目的业主应在项目完工投产后( )个月内完成“自评报告” 。（A）3

5、6（B） 69（C） 915（D）61813 关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的是( )。（A）需要满足的对象相同（B）管理目标基本一致（C）管理原理基本相同（D）不规定具体绩效标准14 建设项目后评价按评价时间点可划分为( )和项目事后评价两类。（A）项目中间评价（B）项目开工评价（C）项目招标评价（D）项目投标评价15 下列关于建立生产准备机构表述错误的是( )。（A）项目建设后，组成生产准备筹备组（B）建设项目实施阶段的中、后期时段，应适时组建生产运行管理机构（C）生产运行管理机构，负责投产准备工作，以及投产后的生产运营管理（D）生产准备机构设置和人员配备不容过于复杂

6、16 生产准备机构建立后，要根据建设项目的( )，采用的工艺技术水平、项目建设进度，制定生产准备工作的网络计划和详细的工作大纲，并承担起组织实施的任务。（A）总体投资（B）总体规划（C）总体目标（D）经济效益17 建设项目投资的( ) 是与社会经济体制相适应的。（A）计价模式（B）计价方法（C）计价特点（D）计价条件18 依据我国担保法规定，下列财产不可以抵押的是( )。（A）抵押人所有的房屋和其他地上定着物（B）土地所有权（C）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产（D）抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物19 自确定中标人之日起( )内，招标人向监督部门提交招投标情

7、况书面报告。（A）15 日（B） 30 日（C） 20 日（D）1020 ( )是指由建设项目业主和租赁公司的一方或者由双方共同组织选定设备供应厂商，并与设备供应厂商进行技术和商务的谈判，签署设备订货协议。（A）挑选租赁公司（B）办理租赁委托（C）签署订货协议（D）签订租赁合同21 ( )是指对外提供的反映某地特定的财务状况和某一会计期间的运营成果，现金流量的文件。（A）财务分析（B）财务会计报告（C）财务控制（D）财务决策22 ( )的形成与工程文档资料的收集、积累直接相关。（A）人员档案（B）竣工档案（C）财务档案（D）材料档案23 ( )是指在保险标的发生保险事故造成推定全损，或者保险标

8、的的损失是由第三者的责任造成的，保险人按照合同的约定履行了赔偿责任之后，依法取得对保险标的的所有权或对保险标的的损失负有责任的第三者追偿权。（A）生效原则（B）补偿原则（C）代位原则。（D）认可原则24 安全检查报告内容包括：已达标项目、未达标项目，存在的问题、原因分析，( )和预防措施。（A）安全措施（B）纠正措施（C）培训措施（D）技术措施25 ( )是指对尚未进行招投标，未签订有关合同的新建项目，在预算控制数内，按经批准的建设项目概算的有关内容和建设项目进度需要，编制投资预算。（A）项目进度性原则（B）预算变更的审批原则（C）项目进度性原则（D）项目细分化原则26 ( )是我国民事诉讼中

9、的一个重要原则。（A）协商解决（B）仲裁解决（C）磋商（D）重视通过调解解决争议27 建设项目工程保险设定免赔额的实质是( )。（A）是一种综合性风险（B）被保险人自己负担的损失（C）保险金额巨大、责任范围广（D）在一定条件下降低保险人实际承担的责任28 ( )是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。（A）质量管理（B）质量监督（C）质量控制（D）质量进度29 建设项目合同标的特殊性和合同主体的合法性都属于( )。（A）建设项目合同的内容（B）建设项目合同的职责（C）建设项目合同的特性（D）建设项目合同的影响30 里程碑计划一般适用于(

10、)的大型建设项目。（A）工期较短，较为复杂（B）工期较长，较为简单（C）工期较短，较为简单（D）工期较长，较为复杂31 环境保护方面的相关法律法规不包括( )。（A）危险化学品安全管理条例（B） 环境影响评价法（C） 大气污染防治法（D）清洁生产促进法32 ( )危险源，是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。（A）第一类（B）第二类（C）第三类（D）第四类33 在贷款全部发放后( )左右，国际金融组织对其贷款项目要做出实际执行结果的后评价，就该工程项目的实际完成情况以及企业效益、社会效益、银行效益做出评价。（A）3 个月（B） 6 个月（C） 9 个月（D）1 年34 ( )是

11、施工安全的责任主体。（A）业主（B）监理方（C）施工承包方（D）工程承包方35 非经营性建设项目实行投资包干责任制的，其包干节余按投资来源比例分别用于归还贷款和进行分配，其中国家财政性资金投资形成的包干节余( )上缴主管部门，由主管部门用于基本建设投资管理方面的支出。（A）30%（B） 20%（C） 50%（D）40%36 已知双代号网络计划中，某项工作的 ES4 天，EF6 天，D3 天，则该工作的 TF 为( )天。（A）6（B） 4（C） 3（D）237 ( )是争议的认定、处理和解决的唯一依据，借助有效的合同管理，也是避免和解决争议的重要法律基础。（A）合同（B）政策（C）法规（D）协

12、议38 通过竣工决算，用以反映建设过程中实际发生的全部基本建设支出，落实节余的各项资产、物资和其他资金，借以正确核定( )的价值。（A）新增固定资产（B）新增流动资产（C）原材料（D）低值易耗品39 建设项目工程承包合同计价方式有总价合同、( )和成本加酬金合同三大类。（A）材料原价合同（B）资产总价（C）直接成本合同（D）单价合同40 一般来说，涉及建设项目的规模和建设内容、工艺技术方案、关键工艺设备选型等，以及由建设条件变化等引起的重大设计变更都应在工程( )阶段解决。（A）施工（B）设计（C）拆迁（D）完工二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上

13、符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 建设项目安全检查的内容包括( )。（A）安全生产责任制（B）施工安全计划（C）安全组织机构（D）事故记录（E）安全教育和培训42 职业健康安全以及环境管理体系标准采用( )构成了一个动态循环并螺旋上升的系统化管理模式。（A）调整（B）策划（C）行动（D）检查（E）改进43 安全计划的主要内容包括( )。（A）项目概况（B）规章制度（C）资源配置（D）安全措施（E）质量控制和管理目标44 可转换公司债券的要素，是指构成可转换公司债券基本特征的必要要素，它表明可转换债券与不可转换债券之间的区别，包括( )。（

14、A）标的价格（B）转换价格（C）转换期限（D）赎回价格（E）赎回条款45 融资租赁一般为长期租赁，适应建设项目业主对设备的长期需要，其主要特点包括( ) 。（A）涉及三方当事人（B）两个或两个以上合同（C）租赁合同比较稳定（D）租赁期限比较长（E）租赁企业保养设备46 工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作，经审查核定的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目验收后编制建设项目竣工决算和核定固定资产价值的重要依据。因此，建设项目业主和工程监理单位都要十分关注竣工结算的审核。其基本内容是( )。（A）核对合同条款（B）落实设计变更签证（C）严格执行定率单价（D）检查隐蔽工程验收记

15、录（E）按图核实工程数量47 在质量管理体系中，项目高层管理者起着至关重要的作用，其主要职责有( )。（A）管理承诺（B）质量目标制定（C）质量方针制定（D）策划（E）职责权限和沟通48 融资租赁一般为长期租赁，适应建设项目业主对设备的长期需要，其主要特点是( )。（A）涉及三方当事人（B）两个或两个以上合同（C）租赁合同比较稳定（D）租赁期限较短（E）出租企业保养设备49 建设项目职业健康安全管理的参与方有( )。（A）业主方（B）工程监理方（C）工程总承包方（D）施工承包方（E）工程造价方50 建设项目施工招标的投标文件的内容应当包括( )。（A）拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业

16、绩（B）拟用于完成招标项目的机械设备等（C）拟参加投标人员的各项指标（D）拟参加投标人员的资格材料（E）拟用于招标项目的其他材料51 某些承包商健康安全环保费用投入不足，不属于其客观原因是( )。（A）生产作业人员不需要（B）业主压低标价（C）外部环境条件好（D）建筑市场竞争激烈（E）职工安全意识加强52 工程设计管理的目的是( )。（A）安全可靠性（B）适用性和经济性（C）收益性和效益性（D）保障建设项目质量、进度和投资三大控制目标的实现（E）规范性和技术性53 在项目建设的各个阶段，都必须用合同来明确和约束项目参与各方的( )。（A）责任（B）权利（C）义务（D）行为（E）特点54 企业内

17、部控制设计的原则主要是：制定明确的目标、计划和预算；确定组织机构和职责划分；清晰的岗位授权规定；科学的合理的程序化管理；( )。（A）完善的文件记录保存制度（B）有效的风险管理（C）负责的监督评审（D）良好的员工行为规范（E）设置必要的控制点55 可转换公司债券的特点包括( )。（A）有附加转换选举权（B）转换后是公司债形式（C）可以定期得到利息收入（D）不享有股东的权利（E）转换前出资人是公司的债权人三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的形式确定了中标单位并签订合同，由于设计单位提供的图纸内容不是很完善，需要进一步调整优化

18、，因此双方在该工程合同条款中作出如下约定：(1)由于本工程图纸设计内容不够完善，承包范围内的工程量还难以确定，为了使该工程能尽快开工，双方商定拟采用可调价格合同形式签订施工合同(暂定合同价款)，以避免双方承担过大的风险。(2)在合同专用条款甲方责任中约定，在工程开工前 3 天完成场地平整，临时水电引接到红线以内。但是在约定的开工日期，甲方未按约定提供施工现场，乙方根据具体情况向甲方提出延期开工申请，甲方同意了乙方的要求。【问题】1本案例中甲方和乙方选择可调价格合同形式是否妥当?为什么?2本案例中，甲方未按约定提供施工现场，是否应对乙方延期开工造成的工期延误及相关费用损失给予补偿?57 某建筑公

19、司(乙方) 于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000m2工业厂房(带地下室) 的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m3，假设直接费单价为 4.2 元/m2，综合费率为直接费的 20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为 1m3 的反铲挖掘机施工(租赁费 450 元/台班)。甲、乙双方合同约定 5 月 11 日开工，5 月 20 日完工。在实际施工中发生了如下事件。事件 1：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日。事件 2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师 5 月 15 日停

20、工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。事件 3：5 月 19 日接到工程师于 5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 900m3。事件 4：5 月 2022 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 lo 个工日。事件 5：5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30 日挖坑完毕。 1. 建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3假设人工费单价为 23 元/工日，因增加用工所需的管

21、理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?58 某工程项目估算总投资 2200 万元，其中施土估算价 1000 万元，设备采购估算价 1000 万元，勘察估算价 43 万元，设计估算价 100 万元，监理估算价 57 万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。问题： 1简述中华人民共和国招标投标法要求必须进行招标的工程项目是什么?2工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定必须进行招标的标准是什么?3以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4背景材料中有两处不妥，请找出来。 注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施

22、）模拟试卷 78 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目实施2 【正确答案】 B【知识模块】 投资建设项目实施3 【正确答案】 D【知识模块】 投资建设项目实施4 【正确答案】 B5 【正确答案】 A【试题解析】 建设单位与设计单位签订工程勘察设计合同的前提是评审初拟勘察设计工作大纲和设计工作方案，签订设计合同后，设计单位再提出初步设计大纲和勘察大纲，由建设单位组织审查，因此，A 的说法不正确，符合题意。【知识模块】 投资建设项目工程设计管理6 【正确答案】 B【试题解析】 环境影响评价机构是接受委托

23、为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，不是环境影响评价的组织单位，A 不符合题意；环境保护行政主管部门是环境影响评价文件的审批部门，D 不符合题意；建设行政主管部门是工程建设活动的监督管理部门，C 不符合题意；因此，B 符合题意。【知识模块】 投资建设项目工程设计管理7 【正确答案】 B【知识模块】 投资建设项目进度管理与控制8 【正确答案】 D9 【正确答案】 D10 【正确答案】 B【知识模块】 投资建设项目实施分类模拟题投资建设项目内部控制和内部审计11 【正确答案】 A12 【正确答案】 D13 【正确答案】 A14 【正确答案】 A15 【正确答案】 A16 【正确答案】 C17

24、 【正确答案】 A18 【正确答案】 B19 【正确答案】 A20 【正确答案】 C21 【正确答案】 B22 【正确答案】 B23 【正确答案】 C24 【正确答案】 B25 【正确答案】 C26 【正确答案】 D27 【正确答案】 D28 【正确答案】 B29 【正确答案】 C30 【正确答案】 D31 【正确答案】 A32 【正确答案】 B33 【正确答案】 D34 【正确答案】 C35 【正确答案】 B36 【正确答案】 C37 【正确答案】 A38 【正确答案】 A39 【正确答案】 D40 【正确答案】 B二、多项选择题共 15 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2

25、个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。41 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 投资建设项目实施42 【正确答案】 B,C,D,E43 【正确答案】 A,B,C,D44 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 可转换公司债券的要素包括标的价格、转换价格、转换期限、赎回条款、回售条款。【知识模块】 投资建设项目资金筹集与管理45 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 融资租赁一般为长期租赁，适应建设项目业主对设备的长期需要，其主要特点包括：涉及三方当事人、两个或两个以上合同、租赁合同比较稳定、租赁期限比较长、承租企业保养设备、承租企

26、业通常留购设备。【知识模块】 投资建设项目资金筹集与管理46 【正确答案】 A,B,D,E47 【正确答案】 A,C,D,E48 【正确答案】 A,B,C,49 【正确答案】 A,B,C,D50 【正确答案】 A,B51 【正确答案】 A,C,E52 【正确答案】 A,B,D53 【正确答案】 A,B,C54 【正确答案】 A,B,C,D55 【正确答案】 A,C,D,E三、案例题共 3 题，满分 60 分。请根据题目要求回答问题。56 【正确答案】 1该工程采用可调价格合同形式是恰当的，因为该工程图纸设计内容不够完善，承包范围内的工程量难以确定，不确定因素较多，为了使甲乙双方能合理分担不确定

27、因素带来的风险，所以应该订立可调价格合同。2如果乙方在规定的时间内向甲方提出索赔要求的话，甲方应对乙方延期开工造成的工期延误和相关费用损失给予补偿，因为延期开工不是乙方违约造成的，而是由于甲方未按约定及时提供施工现场造成的。57 【正确答案】 1. 对索赔要求的判定事件 1；索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件 2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件 3：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。事件 4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件 5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。2，各

28、事件工期索赔的计算事件 2：索赔工期 5 天(5 月 15 日5 月 19 日)。事件 3：索赔工期 2 天。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：450010=450(m3)现增加工程量 900m3，因此应增加工期为：9004502(天)事件 4：索赔工期 3 天(5 月 2022 日)因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件 5：索赔工期 1 天(5 月 23 日)工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为：5+2+3+1 11(天)3合理的索赔费用计算事件 2：(1)人工费：1523345(元)(注：增加的人工费应按人工费中价计算)

29、(2)机械费： 45052250(元)(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算)(3)管理费： 34530%103.5(元)(注：题目中条件为管理费为增加人工费的 30%，与机械费等尤关)事件 3：可直接按土方开挖单价计算可索赔费用为：9004.2(1+20%)4536(元)(注：此处与按 FIDIC 条款计算不一样)事件 4：费用索赔不成立。(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)事件 5：(1)人工费：3023690(元)(2)机械费： 4501=450(元)(注：不要忘记此时机械窝工 1 天)(3)管理费： 69030%207(元)合计可索赔费用为：345+2250+103.5

30、+4536+690+450+207 8581.5(元)58 【正确答案】 1招标投标法要求必须进行招标的是：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)国家投资、融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2工程建设项目招标范围和规模标准规定中规定的必须进行招标的标准是：(1)施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在 3000 万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。 依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。3进行招标的阶段是：施工、设备采购、设计、监理。4不妥之处是： (1)建委主持进行招标；(2)法律规定各阶段以公开招标方式。