[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷104及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 104 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时,监理单位( )。（A）应从委托人方获得附加监理酬金（B）应从委托人方获得额外监理酬金（C）应从承包方获得合理化建议的奖金（D）不应从任何一方获得额外奖励或酬金2 不是委托代理关系终止原因的是( )。（A）代理期限届满或代理事项没有完成（B）被代理人取消委托或代理人辞去委托（C）代理人死去或代理人丧失民事行为能力（D）作为被代理人或者代理人的法人终止3 下列不属于指定代理或法定代理终止原因的

2、是( )。（A）被代理人取得或者恢复民事行为能力（B）被代理人或代理人死亡（C）指定代理的人民法院或指定单位撤销指定（D）监护关系没有消灭4 设备性能验收阶段，出现( )情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。（A）存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理（B）第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因（C）第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值（D）由于采购方生产运行的需要，在合同约定的期限内未能进行设备性能验收试验5 ( )是指债权债务同归于一人而引起合同终止的法律行为。（A）债权债务官司（B）债

3、权债务撤消（C）债权债务混同（D）债权债务抵销6 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。（A）只对甲投标人有效（B）对全体投标人有效，但无须发送其他投标人（C）应发给全体投标人，并说明问题来源（D）应发给全体投标人，但不说明问题来源7 依据设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）承包人的委托人8 通用条件中的合同价格是指( )。（A）按照合同各条款的约定,承包商完成建造和保修任务后 ,对所有合格工程有权获得的全部工程款（B）承包商完成施工条件任务后应得到

4、的结算款额（C）业主完成全部招标范围内工程报价的金额,但其中不包括因工程变更而导致的额外费用（D）业主完成部分招标范围内工程报价的金额9 当事人一方依照法定解除的规定，主张解除合同的，应当( )。（A）经对方同意 （B）通知对方（C）由仲裁机构解除 （D）由人民法院执行解除10 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延11 按照诉讼的地

5、域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（A）工程所在地（B）被告住所地（C）原告住所地（D）合同签字地12 依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法，错误的是( )。（A）赔偿损失是承担违约责任的主要形式 （B）违约金和定金不能同时选用（C）违约金是承担违约责任的必备形式 （D）违约金和赔偿损失不能同时使用13 设计标准( ) 国家规范的强制性规定。（A）必须高于 （B）可以高于（C）可以低于 （D）不得高于14 经过修改的设计文件应( )使用。（A）报总监理工程师审核批准后（B）按设计管理程序经有关部门审批后（C）由设计人签字盖章后（D）由发包人审查批准后15 工

6、程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。（A）7（B） 14（C） 15（D）2816 在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖合同( )。（A）无效（B）有效（C）房地产开发商追认后无效（D）施工企业折抵工程款后有效17 承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同价款应( ) 。（A）由承包人承担（B）由发包人承担（C）双方以书面形式约定（D）由监理工程师确定18 施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（A）无效合同条款（B）保证施工安全条款（C）有

7、效合同条款（D）强制性合同条款19 订购 80m3 木材的合同,在合同约定的时间交付了 60m3 木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知,但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复,则对这 20m3 木材而言,( )。（A）供货方不应再继续发运（B）供货方发运后,采购方有权拒收（C）供货方发运后,采购方应接收并及时支付合同约定的货款（D）供货方发运后,采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款20 某单位推销员拿盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（A）无效（B）有效（C）可附条件无效（D）责任由推销员承担21 我国建筑

8、工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）监理人22 作为推荐使用的施工合同范本由( )三部分组成。（A）协议书、合同条款、通用条款（B）合同条件、通用条款、专用条款（C）协议书、合同条款、专用条款（D）协议书、通用条款、专用条款23 设计合同生效后，委托方应向承包方支付定金，设计任务的定金为估算设计费的( )。（A）15%（B） 20%（C） 25%（D）30%24 根据中华人民共和国招标投标法的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( )。（A）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公

9、众安全的项目（B）涉及国家安全、国家秘密的工程（C）国家投资、融资的项目（D）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目25 不属于仲裁的原则有( )。（A）公平合理原则（B）非自愿原则（C）一裁终局原则（D）仲裁依法独立进行原则26 施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应( )。（A）由工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行（B）由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行（C）由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行（D）由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人27 因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位( )。（A）不承担责任（B）

10、监理单位承担全部责任（C）监理单位承担监督不力的责任（D）监理单位承担连带责任28 FIDIC 合同条件规定当颁发整个工程接收证书时，( )。（A）不应返还保留金（B）应退还一半保留金（C）应退还 40%保留金（D）应全部退还保留金29 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（A）要约生效（B）承诺生效（C）双方当事人签字或者盖章（D）附生效期限的合同期限界至30 某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中

11、，下列表述中正确的是( ) 。（A）原合同无效，乙与丙应各自承担损失（B）上级公司直接赔偿丙的损失（C）甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责（D）乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理31 投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。（A）提供的投标担保有瑕疵（B）货物包装方式不符合招标文件的要求（C）个别地方存在漏项（D）明显不符合技术规格要求32 设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（A）控制概算（B）编制招标文件（C）施工图设计（D）非标准设备制作33 FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指( )。（A）国内施工文本所指的工程保修期（B）承包商的

12、施工期（C）工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限（D）工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间34 由于设计错误导致工程质量事故,发包人不解除合同情况下,设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施,还应( )。（A）不再承担其他赔偿责任（B）返还设计合同规定的定金（C）免收直接损失部分的设计费（D）双倍返还设计合同规定的定金35 FIDIC 规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致实际合同价下降超过 15%时，此时合同价应( )。（A）上调（B）下调（C）不变（D）仲裁决定36 在下列财产中，( )不能作为抵押物。（A）国有土地使用权（B）国有交通运输工具（C）债券（D）房

13、屋37 定标签订合同时，应以( )作为中标的合同价。（A）投标价（B）标底价（C）修正后的标底价 （D）评标价38 债权人决定将其债权转让给第三人时，( )。（A）需经对方同意（B）不需对方同意，但要办理公证（C）不需对方同意，但应通知对方（D）不需对方同意，也不必通知对方39 监理合同中,委托人的权利不正确的是( )。（A）授予监理人权限的权利（B）对其它合同承包人无选定权（C）委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小（D）对监理人履行合同的监督控制权40 合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而 ( ) 的行为。（A）解除合同（B）变更合同（

14、C）转让合同（D）中止履行合同义务41 供货方在交付货物时，超出了合同内约定的磅差和尾差，采购方同意接受多交付部分货物，采购方应( )交付价款。（A）按订货数量的价格（B）按实际交付货物并考虑合理磅差和尾差的价格（C）按实际交付货物不考虑合理磅差和尾差的价格（D）按订货数量并考虑合理磅差和尾差的价格42 施工人员在停工后改做其他工作的，应( )。（A）适当补偿降效损失（B）按停工损失计算（C）按停工损失的一半计算（D）不给予补偿降效损失43 监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。（A）开工令（B）停工令（C）复工令（D）验收令44 发包人给设计人就项目设计的要求中

15、不应包括( )。（A）工程范围（B）工程规模（C）限额设计要求（D）设计方案45 ( ) 不是大型土木项目的资格预审表的主要内容。（A）法人资格和组织机构（B）近 3 年完成同类工程项目调查（C）财务报表（D）近 2 年涉及的诉讼案件调查46 发包人应为设计提供的现场服务不包括( )。（A）施工现场的工作条件（B）生活条件（C）设计人的现场津贴（D）交通工具47 发包人从施工进度的需要考虑，要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，( ) 。（A）须由总监理工程师下达指令（B）须报经施工图审批部门批准（C）须征得设计人同意（D）不需要签定提前交付设计文件的协议48 某工程项目的监理合同约定，

16、监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是（ ）。（A）监理人在建筑石材进场单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失（B）承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失（C）施工现场发生火灾。监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失（D）在工程保修阶段，委托人通知监理人到场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1

17、个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 FIDIC 施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。（A）延误移交施工现场（B）不可预见的外界条件（C）异常不利气候导致的停工（D）业主提前占用工程（E）不可抗力事件造成的损失50 招标择优确定实施单位,来达到拟建工程项目能够( )的目的。（A）采用先进的技术和工艺（B）降低工程造价（C）缩短建设周期（D）工程质量的保证（E）提高投资效益51 设计的修改和终止指( )。（A）设计文件批准后,不得任意修改和变更（B）委托人因故修改工程设计,经承包人同意后,除设计文件的时间另定外,委托方还应该按承包人

18、实际返工修改的工作量增付设计费（C）委托方因故中途终止设计时,应终止合同（D）委托方因故要求终止设计时,应及时通知承包人 ,已付的设计费不退,并按该阶段实际耗工量增付和结清设计费（E）原定设计任务书如有重大变革而需要重做或修改设计时,须经设计任务书批准机关同意,并经双方当事人协商后另订合同52 承包人承担违约责任的方式有( )。（A）违约金（B）赔偿损失（C）顺延工期（D）继续履行（E）采取补救措施53 依据施工合同示范文本的规定,施工过程中使用的图纸由( )。（A）甲方提供（B）乙方提供（C）甲方提供经乙方批准（D）乙方提供经工程师批准（E）监理单位提供经乙方批准54 可以终止委托监理合同的

19、情形有( )。（A）监理人收到监理金尾款后（B）委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时（C）委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后（D）暂停监理业务期限已超过半年（E）委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 日内没收到答复55 下列关于合同生效的叙述，正确的是( )。（A）口头合同自当事人履行了主要义务时生效（B）书面合同自当事人双方签字或盖章时生效（C）合同中违法法律或社会公益的条款，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力（D）法律规定应当采用书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行了全部或者主要义务的，可以视为合同有效（E）口头合同自受要

20、约人承诺时生效56 依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（A）双方必须协商签订延期支付协议 （B）发包人承担违约责任人（C）可依据协议将该工程折价 （D）承包人申请人民法院将该工程依法拍卖（E）承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息57 FIDIC施工合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额” 款项，对此款项的理解正确的是( )。（A）不包含在合同价格之内 （B）业主的备用金（C）可作为供意外用途的开支 （D）支付时不需业主同意（E）用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额5

21、8 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续59 建设工程委托监理合同(示范文本)中，委托人的权利包括( )。（A）授权监理人权限的权限（B）对合同承包人的选定权（C）重大事项的决定权（D）对监理人履行合同的监督控制权（E）审核承包人索赔的权利60 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据中华人民共和国合同法的规定( ) 。

22、（A）合同主体不变，仍为甲、乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务61 在招标准备阶段，招标人主要工作包括( )。（A）工程报建（B）编制招标文件（C）选择招标方式（D）进行资格预审（E）发布招标公告62 在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（A）未按招标文件的要求予以密封（B）投标函未加盖投标人的企业公章（C）联合体投标未附联合体协议书（D）明显不符合技术标准要求（E）完成期限超过招标文件规定的期限63 FIDIC 施工合同条件规

23、定的合同文件组成部分包括( )。（A）规范（B）图纸（C）资料表（D）投标保函（E）中标函64 在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( ) 等抵押合同。（A）土地使用权（B）城市房地产（C）车辆（D）机器（E）土地所有权65 设计阶段监理工程师进行合同管理主要依据中包括( )。（A）设计监理委托合同书（B）设计合同书（C）批准的可行性研究报告（D）工程施工合同（E）工程地质、水文地质资料66 ( ) 是监理单位的权利。（A）选择工程分包单位的认可权（B）选择施工总承包单位的确认权与否决权（C）工程实际竣工日期的签认权（D）工程施工进度的检查、监督权（

24、E）设计变更的审批权67 设计合同中,发包人的责任包括( )等。（A）对设计依据资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）提出技术设计方案（D）解决施工中出现的设计问题（E）提供必要的现场工作条件68 在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括( )。（A）土地使用权（B）社会团体的教育设施（C）土地所有权（D）抵押人所有的交通工具（E）依法被监管的财产69 当债务人( ) 对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。（A）怠于行使到期债权（B）放弃到期债权（C）抽逃资金（D）以明显不合理低价转让财产，受让人知道（E）无偿转让财产70 承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合

25、同( )的变更，是对要约内容的实质性变更。（A）合同当事人（B）合同标的（C）违约责任（D）担保方式（E）解决争议方法71 公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括( )。（A）工程概况（B）项目资金来源（C）投标须知（D）评标方法（E）招标范围72 我国现行的监理费计算方法有( )。（A）按监理工程概预算的百分比计算（B）按参与建立工作的年度平均人数计算（C）由甲乙双方按商定的其他方法计算（D）中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定（E）按委托人提出的方法计算73 监理工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行检查。（A）生产计划（B）制造进度（C

26、）制造材料（D）制造成本（E）制造工艺74 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开箱检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收75 设计合同示范文本规定，发包人的责任有( )。（A）负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图（B）负责勘察资料和数据的完整性、正确性（C）为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备（D）负责提供方案设计文件（E）负责将施工图报送建设行政主管部门进行审查76 某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（ ）。（A）修改施工组织设计（B

27、）承担更换设备发生的费用（C）要求顺延此项变更导致延误的工期（D）自行享有获得的工程收益（E）与发包人协议工程收益的分享注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 104 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 A【试题解析】 代理事项没有完成不一定导致委托代理关系终止。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础3 【正确答案】 D【试题解析】 监护关系没有消灭不能导致指定代理或法定代理终止。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础4 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程物资采购合同管理5 【正确答案】 C【知识模

28、块】 合同法律制度6 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程招标管理7 【正确答案】 A【试题解析】 依据设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由发包人负责。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理8 【正确答案】 A【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理9 【正确答案】 B10 【正确答案】 C11 【正确答案】 A12 【正确答案】 C13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 A17 【正确答案】 C18 【正确答案】 A19 【正确答案】 D【试题解析】 (二) 供货方的违约责任。本题属于供货方逾期交货。发生逾期交货事件后,供货

29、方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商。采购方仍需要时,可继续发货照数补齐,并承担逾期交货责任;如果采购方认为已不再需要,有权在接到发货协商通知后的 15 天内,通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。本题属于此情况,采购方在合同约定期限内对发货通知未给予任何答复,供货方应继续发货,采购方应及时接收,但要扣除相应的违约金后支付货款。20 【正确答案】 B21 【正确答案】 B22 【正确答案】 D23 【正确答案】 B24 【正确答案】 B25 【正确答案】 B26 【正确答案】 B27 【正确答案】 A【试题解析】 P87( 二)监理人的责任限度。监理人不对

30、责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。28 【正确答案】 B【试题解析】 P157 4保留金。(3)保留金的返还。扣留承包商的保留金分两次返还：颁发了整个工程的接收证书时，将保留金的一半支付给承包商；保修期满颁发履约证书后将剩余保留金返还。29 【正确答案】 B【试题解析】 P29 如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。30 【正确答案】 D【试题解析】 P6( 一)代理的概念和特征。 4被代理人对代理行为承担

31、民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，当然应当直接归属被代理人享受和承担。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。上级公司与乙工厂属于被代理和代理的关系，乙工厂行使职权属于在代理关系中所设定的权利义务，故法律后果应由被代理人，即上级公司承担。同时由于乙工厂与建筑公司丙签订合同，故应由乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理。31 【正确答案】 C【试题解析】 P59(2)评标工作程序。 1)初评。投标文件对招标文件实质性要求和条件响应的偏差分为重大偏差

32、和细微偏差两类。未作实质性响应的重大偏差包括 7种情况，其中(1)没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵(选项 A)； (4)明显不符合技术规格、技术标准的要求(选项 D)；(5) 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求(选项 B)均属于重大偏差，选项 C 属于细微偏差。32 【正确答案】 A【试题解析】 P93(4)设计深度要求。方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。33 【正确答案】 A【试题解析】 P144 3缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书

33、为止的日历天数。34 【正确答案】 C【试题解析】 设计人的违约责任。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。35 【正确答案】 A36 【正确答案】 C37 【正确答案】 A38 【正确答案】 C39 【正确答案】 B【试题解析】 (一) 委托人权利。1.授予监理人权限的权利(A 正确)。委托人授予监理人权限的大小,要根据自身的管理能力、建设工程项目的特点及需要等因素考虑。监理合同内授予监理人的权限,在执行过程中可随时通过书面附加协议予以扩大或减小(C 正确)。2.对其他合同承包人的选定权 (B 不正确 )。3.委托监理工程重大事项的决

34、定权。4.对监理人履行合同的监督控制权(D 正确)。40 【正确答案】 D41 【正确答案】 C42 【正确答案】 A43 【正确答案】 D【试题解析】 监理人对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。主要表现为：对承包人报的工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本要求，自主进行审批和向承包人提出建议，征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；对施工进度进行检查、监督，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工地上使用，施工单位不得进行下一道工序的施工；工程实施竣工日期提前或延误期限的鉴定，在工程承包合同方定的工程范围内，工程

35、款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认与否定权。未经监理人签字确认，委托人不支付工程款，不进行竣工验收。44 【正确答案】 D【试题解析】 项目设计要求有：(1)工程的范围和规模；(2)限额设计的要求；(3)设计依据的标准；(4)法律、法规规定应满足的其他条件。45 【正确答案】 B46 【正确答案】 C47 【正确答案】 C48 【正确答案】 B二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。49 【正确答案】 A,B,E50 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 建设工程招标管理51 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 综合52 【正确答案】 A,B,D,E【知识模块】 综合53 【正确答案】 A,D【试题解析】 施工图纸经工程师审核签认后,在合同约定的日期前发放给承包人,以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。在承包范围内,由承包人负责设计的图纸应提交工程师审核,经过工程师签认后才可以使用;但是,不能解除承包人的设计责任。【知识模块】 建设工程施工合同管理54 【正确答案】 A,D,E55 【正确答案】 B,C,D,E56 【正确答案】 B,E