[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷106及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 106 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由 ( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）工程师（D）发包人和承包人共同2 FIDIC 通用条件规定,施工期间出现质量事故,承包商无力修复时,业主有权( )。（A）直接向承包商发出终止合同的通知（B）雇用其他人完成作业,所支付的费用从承包商处扣回（C）立即进驻现场,自行修复（D）根据履约担保处理3 定金的数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。（A）15% （B） 2

2、0%（C） 25% （D）30%4 FIDIC 合同条件下，“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。（A）专用条款 （B）通用条款（C）协议书 （D）合同清单5 工程质量保修期从( ) 之日起计算。（A）土建施工任务完成（B）安装施工任务完成（C）申请竣工验收（D）竣工验收合格6 参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（A）由总监理工程师协调参与竣工验收各方（B）报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调（C）由承包人进行协调（D）由发包人进行协调7 招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（A）未中标的投标人不退还（B）中标的投标人在中标的

3、同时退还（C）在中标的投标人向业主提交履约担保后退还（D）投标人在投标有效期内撤销投标书后退还8 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由( )承担。（A）公路管理部门（B）承包人（C）发包人（D）承包人与发包人共同9 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同 ( )。（A）不成立（B）成立（C）无效（D）可撤销10 某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完

4、成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中，正确的是( )。（A）试验室只接受发包人指示的试验项目（B）试验室应完成承包人要求的试验项目（C）监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责（D）监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任11 招标过程中，由于招标人原因在招标文件规定的投标有效期内未能确定中标人，下列对投标保函的处理，正确的是( )。（A）返还所有投标人的投标保函（B）要求所有投标人延长投标保函有效期（C）要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期（D）要求评标报告推荐的候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期12 执行政府定

5、价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按 ( )执行。（A）原价格（B）新价格（C）市场价格（D）原价和新价的平均价格13 由于发包人或监理工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，监理工程师应批准承包人的( ) 索赔。（A）费用（B）工期（C）工期和费用（D）工期、成本和利润14 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（A）一般保证（B）连带责任保证（C）法定保证（D）委托保证15 合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( )确定费用负担的责任。（A）按交易习惯（B）依据合同的相关条款（C）签订补充协议（D）按履

6、行义务一方承担的原则16 依据 FIDIC 施工合同条件，监理工程师颁发的工程接收证书表明( )。（A）工程照管责任移交（B）承包合同的全部义务已完成（C）缺陷通知期开始（D）可以办理竣下结算17 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多18 由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（A）不可原谅延期，不给补偿费用（B）不可原谅延期

7、，但给补偿费用（C）可原谅延期且给补偿费用（D）可原谅延期，但不给补偿费用19 在下列经济法律关系主体中,( )是法人。（A）公司经理（B）施工企业（C）公司董事长（D）施工队20 某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（A）可以不通过招标委托工作（B）必须采用招标方式委托工作（C）必须采取公开招标方式委托工作（D）只能采用招标方式委托工作21 无权代理人以被代理人的名义订立的合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为( ) 。（A）有效（B）无效（C）公证后有效（D）追认后有效22 工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后( )天内，对承

8、包人的要求予以确认或做出其他答复。（A）7（B） 14（C） 15（D）2823 依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，属于附加的监理工作是( )。（A）调解合同争议（B）发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作（C）由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间（D）非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间24 对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是 ( ) 。（A）专家评审（B）定性评审（C）定量评审（D）资格评审25 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查

9、试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（A）发包人追加合同价款，相应顺延工期（B）发包人追加合同价款，工期不予顺延（C）承包人承担发生的费用，相应顺延工期（D）承包人承担发生的费用，工期不予顺延26 某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（A）45（B） 57（C） 42（D）6027 某监理合同中，出现了“需遵守 X X 市地方性标准 建设工程监理规程” 的约定，该约定应写在 ( )中。（A）建设工程委托监理合同（

10、B）中标函（C）建设工程委托监理合同标准条件（D）建设工程委托监理合同专用条件28 某工程施工过程中监理工程师出于安全考虑指令承包商“暂时停工” 。针对该指令承包商( ) 。（A）不能得到补偿（B）可以得到停工工期补偿（C）可以得到停工损失费用补偿（D）可以得到停工工期和费用补偿29 我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）监理人30 施工合同履行中达成延期付款协议的，延期付款协议中须明确延期支付时间，以及计量结果确认后第( )天起计算应付款的贷款利息。（A）7（B） 14（C） 15（D）2831 关于合同转让，下列说法错误的是(

11、 )。（A）转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让（B）合同的转让可以从中牟利（C）一般采用书面形式签订转让合同（D）可以将权利和义务一并转让32 当事人不履行金钱债务时，必须( )。（A）采取补救措施（B）双倍支付定金（C）支付违约金（D）继续履行33 ( ) 是市场经济条件下进行大宗货物的买卖、工程项目的发包和承包所采用的一种交易方式。（A）拍卖（B）承包（C）招标投标（D）询价34 由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。（A）按国际通用标准处理（B）按国家示范文本进行处理（C）按无效合同处理办法处理（D）双方应及时协商处理35 A 公司欠银行贷款 200 万元

12、，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B 公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。（A）应当由 A 公司承担清偿责任（B）应当由 B 公司承担清偿责任（C）应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任（D）A 公司和 B 公司均不再承担清偿责任36 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延37 依据设

13、计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用、（C）发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意38 当事人一方不履行非金钱债务或者( )的情形下，对方可以要求继续履行。（A）事实上不能履行（B）债务的标的不适于强制履行（C）债权人在合理期限内未要求履行（D）履行费用不高39 由承包人采购的材料设备，发包人( )。（A）应指定生产厂商（B）可建议生产厂商（

14、C）不可指定生产厂商（D）协助进行招标40 施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（A）承包人（B）监理单位（C）原设计单位（D）规划管理部门41 某工程项目施工过程中，承包人运料车由于公共道路断路不能向工地运送材料，致使工期拖延 5 天，承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任。此种索赔属于( )。（A）总索赔（B）道义索赔（C）默示索赔（D）工程变更索赔42 设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（A）发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目（B）发包人要求设计人进行设计

15、变更（C）施工图设计未达到设计深度（D）设计人对外商的设计资料进行审查43 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供贷方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（A）4 万元（B） 8 万元（C） 10 万元（D）14 万元44 评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。（A）投标有效（B）投标无效，退还其投标保证金（C）评标委员会代签（D）投标无效，没收其投标保证金45 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。（A）原价格（B）新价格（C）市场价格（D）

16、原价和新价的平均价格46 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（A）撤销权（B）不安抗辩权（C）后履行抗辩权（D）同时履行抗辩权二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。47 在下列几种情形中,( )合同是可以变更的合同。（A）损害公共利益的（B）以合法形式掩盖非法目的的（C）恶意串通,损害国家、集体或第三者利益的（D）因

17、重大误解而订立的（E）在订立合同时显失公平的48 施工合同的特点是( ) 。（A）合同标的的特殊性（B）合同履行期限的长期性（C）合同内容的多样性和复杂性（D）合同监督的分散性（E）合同双方的参与性49 招标投标监督部门在对邀请招标的招标文件内容进行核查时，应予纠正的不合理要求包括( ) 。（A）要求施工企业必须具备一定的资质等级（B）要求专业工程的施工企业必须具备该专业的资质等级（C）要求投标人必须拥有进口的施工机具（D）要求投标人必须使用指定的钢铁企业生产的钢材（E）要求专业工程的施工企业必须是本系统的50 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开工检验 （B）安装调试检验（C）启动试

18、车 （D）性能验收（E）最终验收51 下列关于附条件和附期限合同生效时间的叙述，正确的是( )。（A）附解除条件的合同，自条件成就时生效（B）当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟（C）附生效期限的合同，自期限届至时生效（D）附终止期限的合同，自期限届至时失效（E）附生效条件的合同，自条件消灭时生效52 确定变更价款的原则包括( )。（A）应维持承包人投标报价单内的竞争水平（B）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款（C）合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款（D）合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

19、（E）合同中没有适用或类似于变更价款的价格，由承包人提出适当的变更价格，必须经发包人确认后执行53 施工索赔按照索赔事件的性质分类，可分为( )等。（A）合同被迫终止索赔 （B）工期索赔（C）工程延期索赔 （D）工程加速索赔（E）费用索赔54 监理人的附加工作包括( )。（A）非监理人原因而终止的监理业务的善后工作（B）恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间（C）非监理人原因使监理工作延误增加的工作量（D）非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间（E）委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准55 债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（A）应征得债务人

20、同意 （B）未通知债务人，该转让不发生效力（C）债务人的抗辩权只能针对债权人 （D）应当通知债务人（E）所有的从权利都随之转让给受让人56 合同履行中，承担违约责任的方式包括( )等。（A）继续履行 （B）采取补救措施（C）赔偿损失 （D）返还财产（E）追缴财产，收归国有57 可以终止委托监理合同的情形是( )。（A）监理人收到监理酬金尾款后（B）委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时（C）委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后（D）暂停监理业务期限已超过半年（E）委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 天内没收到答复58 下列有关对设备监造的叙述中，错误的

21、说法是( )。（A）质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任（B）监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证（C）设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调（D）采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验（E）设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准59 建设工程勘察合同(示范文本)中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（A）工程概况（B）设计人员应交付的资料和文件（C）变更及工程费的调整（D）发包人应提供的资料（E）治理工程的检查和验收60 按索赔的合同依据进行分类,索赔可以

22、分为( )。（A）工程加速索赔（B）工程变更索赔（C）合同中明示的索赔（D）合同中默示的索赔（E）合同外的索赔61 某招标项目的评标委员会初定成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，4 评标委员会成员的修改方式可为( )。（A）只减少 1 名招标人代表（B）减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家（C）招标人代表不变，增加 1 名招标人以外的专家（D）招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家（E）招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家62 FIDIC 施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明( )。（A）打算

23、采用的施工方案（B）打算采用的施工组织方案（C）打算采用的施工计划安排（D）修改进度计划的时间安排（E）预计应支付给承包商费用的资金估算表63 当承包人索赔后，工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。（A）承包人以前已表明放弃索赔（B）提交的证据不足以说明索赔的部分（C）发包人与承包人共同负有责任，责任未划分（D）损失计算不足（E）承包人没有采取措施避免或减少损失的部分64 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是( )。（A）施工合同的目标工期（B）作为工程师对施工进度控制的依据（C）工程师依据计划进行协调（D）作为发包人对施工进度控制的依据（E）作为发包人进行工期索赔的依据65

24、以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（A）委托代理（B）间接代理（C）法定代理（D）直接代（E）指定代理66 在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（A）相当于因违约造成的损失（B）不包括合同履行后可获得的利益（C）包括合同履行后可获得的利益（D）不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失（E）可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失67 按照 FIDIC 合同条件，有关业主(或工程师)指定分包商的概念表述正确的是 ( )。（A）指定分包商所完成工作内容在招标文件中已经规定，承包商在投标时已经认可（B）给指定分包商的付款应从暂列金额中开支（C）指定分包商所完成的工作内

25、容应是有较强的专业技术要求的工作内容（D）承包商有合理理由时可以拒绝某一指定分包商（E）指定分包商一般与业主直接签订合同并直接对业主负责68 按照 FIDIC 合同条件，属于工程师的职权包括( )。（A）修改合同工期（B）终止分包合同（C）改变工程任何部分的高程、基线、位置和尺寸（D）删减任何部分的工作内容（E）增加或减少合同中所包含的任何工作数量69 设备采购合同的支付程序包括( )。（A）合同预付款支付（B）合同设备款支付（C）技术服务费支付（D）运杂费支付（E）保险费支付70 按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件不包括( )。（A）资格审查文件（B）招标阶段对投标人质

26、疑的书面解答（C）投标书及其附件（D）工程报价单（E）履行合同过程中的变更协议71 建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（A）提供基准点（B）拆除地上地下障碍物（C）处理施工优良问题（D）平整施工现场（E）落实土地征用、青苗树林赔偿72 在施工合同中，( )的合同属于无效合同。（A）施工企业伪造资质等级证书签订（B）招标人与投标人串通签订（C）施工企业的违约责任明显过高（D）建设单位的违约责任明显过高（E）约定的质量标准低于强制性标准73 施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（A）固定价格合同（B）总价合同（C）可调价格合同

27、（D）单价合同（E）成本加酬金合同74 工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。（A）施工投标保证（B）施工合同履约保证（C）施工合同支付保证（D）工程预付款保证（E）施工合同工程款垫支保证注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 106 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程施工合同管理2 【正确答案】 B【试题解析】 FIDIC 通用条件规定,施工期间出现质量事故,承包商无力修复时,业主有权雇用其他人完成作业,所支付的费用从承包商处扣回。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工

28、管理3 【正确答案】 B4 【正确答案】 B5 【正确答案】 D【试题解析】 (二) 质量保修期。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位,在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修年限,不得低于法规规定的标准。6 【正确答案】 B7 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是对“保证在建设工程中的应用”的熟悉。投标保函或保证书在评标结束后应退还给投标人，一般有两种情况：未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。因此，本题的正确答案是

29、 C。8 【正确答案】 C9 【正确答案】 B10 【正确答案】 C11 【正确答案】 B12 【正确答案】 B13 【正确答案】 A14 【正确答案】 A15 【正确答案】 C16 【正确答案】 A17 【正确答案】 A18 【正确答案】 D19 【正确答案】 B【试题解析】 法人。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。故个人、分公司、施工队等均不属于法人。20 【正确答案】 B21 【正确答案】 A22 【正确答案】 B23 【正确答案】 C24 【正确答案】 B25 【正确答案】 A26 【正确答案】 C【试题解析】 P86 四、违约责任。(一)

30、违约赔偿。 (2)因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额(除去税金)。故本题应为45-3=42 万元。27 【正确答案】 D【试题解析】 P80( 三)建设工程委托监理合同的专用条件。由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此 0 其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。如标准条件中规定“建设工程委托监理合同适用的法律是国家法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方章程”。故地方性标准应在建设工程委托监理

31、合同专用条件中写明。28 【正确答案】 A29 【正确答案】 B30 【正确答案】 C31 【正确答案】 B32 【正确答案】 D33 【正确答案】 C34 【正确答案】 D【试题解析】 根据设计合同关于违约责任的有关规定，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。35 【正确答案】 C【试题解析】 订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。36 【正确答案】 C【试题解

32、析】 因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。37 【正确答案】 B【试题解析】 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察、设计单位修改。38 【正确答案】 D39 【正确答案】 C40 【正确答案】 C41 【正确答案】 C42 【正确答案】 A43 【正确答案】 C44 【正确答案】 D45 【正确答案】 B【试题解析】 依法应当执行政府指导价的按照惩罚有过错一方的原则执行：在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价；逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行、遇

33、价格下降时按照新价格执行；逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时按照新价格执行、遇价格下降时按照原价格执行。46 【正确答案】 C【试题解析】 这属于“后履行抗辩权”的情况。后履行抗辩权是指先履行的一方应当先履行自己的义务，当其未履行或者履行不符合合同的约定时，后履行的一方可以行使抗辩权，即有权拒绝先履行一方的履行请求。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。47 【正确答案】 D,E【试题解析】 合同的订立“显失公平”或“重大误解”,即当事人一方有损失且损失仅局限

34、于当事人之间,则合同可撤销或变更。【知识模块】 合同法律制度48 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 建设工程施工合同管理49 【正确答案】 C,D,E【知识模块】 建设工程招标管理50 【正确答案】 C,D,E51 【正确答案】 B,C,D52 【正确答案】 A,B,C,D53 【正确答案】 A,C,D54 【正确答案】 C,D,E55 【正确答案】 B,D56 【正确答案】 A,B,C57 【正确答案】 A,D,E58 【正确答案】 A,C,E59 【正确答案】 A,C,D,E60 【正确答案】 C,D【试题解析】 二、施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。1.合同中明示的索赔;2.合

35、同中默示的索赔。61 【正确答案】 B,D,E62 【正确答案】 A,B,C,E63 【正确答案】 A,C,E64 【正确答案】 B,C,D65 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 P6( 二)代理的种类。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。66 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 P45( 三)赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或应当预见的因违反合同可能造成的损失。67 【正确答案】 A,B,C,D