[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷117及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 117 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。（A）节省招标费用（B）招标时间短（C）减小合同履行过程中承包的风险（D）竞争激烈2 保证合同的当事人是指( )。（A）合同当事人（B）债权人和债务人（C）保证人和债权人（D）保证人和债务人3 无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向( )撤销。（A）建设行政主管部门（B）质量监督机构（C）监理单位（D）仲裁委员会4 工程标底是工程项目的( )。（A）中标合同价格（B）招标预期价格（C）施工结算价格（D）工程

2、概算总价格5 根据我国施工合同文本规定,对于具体工程的一些特殊问题,可通过( )约定承发包双方的权利和义务。（A）通用条款（B）专用条款（C）监理合同（D）协议书6 监理合同约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位( )。（A）应向业主支付使用费并归还业主（B）将设备免费带走（C）向业主支付使用期间的折旧费后带走（D）不需向业主支付任何费用,归还业主7 根据委托监理合同的规定,因( ),属于监理服务的额外工作。（A）承包方原因导致施工进度延误,监理人需延长监理工作的时间（B）委托人要求增加的监理工作范围（C）委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作（D）

3、承包人原因使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容8 某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款，承包人按照合同的约定及时调整了施工进度，放慢施工速度，依照中华人民共和国合同法的规定，承包人行使的是( )。（A）不安抗辩权（B）先履行抗辩权（C）同时履行抗辩权（D）后履行抗辩权9 根据中华人民共和国合同法对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。（A）罚金（B）利息（C）赔偿金（D）违约金10 工程竣工验收之前,承包人和发包人应签订房屋建筑工程质量保修书,其中工程质量保修的( ) 。（A）范围和内容应按国家规定确定（B）范围和内容应由当事人

4、约定（C）范围按国家规定,内容由当事人约定（D）范围由当事人约定,内容按国家规定11 工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则( )。（A）工程师应推迟计量时间（B）工程师单独计量无效（C）工程师单独计量有效（D）工程师可不必再计量12 按照担保法的规定，下列财产中可以作为抵押物的是( )。（A）抵押人依法有权处分的国有土地使用权（B）抵押人使用的宅基地（C）抵押人拥有的股票（D）学校设施13 在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。（A）书面形式 （B）澄清问题会（C）口头形式 （D）询问14 审查设计投标人的人员技术力量主要是考察(

5、)的资质能力。（A）设计单位负责人（B）设计负责人（C）专业设计人员（D）所有设计人员15 某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这违背了建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的( )内容。（A）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人（B）不得使招标时间长、费用高（C）不得对潜在投标人实行歧视待遇（D）不得强制投标人组成联合体投标16 邀请招标的邀请对象的数目以( )家为宜。（A）3（B） 5（C） 7（D）5717 某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。（A）应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 （B）应赔偿承包

6、人的损失，但工期不予顺延（C）不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 （D）不赔偿承包人的损失，工期不予顺延18 关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。（A）属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人（B）如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿（C）物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件（D）提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房19 供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（A）3（B） 5（C） 10（D）1520

7、施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。（A）承包人（B）发包人或第三人（C）发包人（D）监理工程师或第三人21 民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。（A）3（B） 4（C） 5（D）622 FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时，完工日期应( ) 。（A）考虑非承包人原因应顺延的工期（B）考虑承包人原因造成的拖延（C）固定不变（D）对监理工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整23 发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（A）支付由此增加

8、的追加合同价款并顺延工期（B）只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款（C）只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期（D）支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期24 FIDIC施工合同条件规定，工程款应按( )结算。（A）实际计量的工程量（B）工程量清单中注明的工程量（C）工程概算书中的工程量（D）承包商提交的工程量25 依据设计合同的规定，设计工作正式开始前，委托人按规定给设计人支付定金。合同履行过程中进行阶段支付时，对于定金( )。（A）按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回（B）按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回（C）每次阶段支付时均不许扣减定金（D）每

9、次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费26 要求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( )签发。（A）业主（B）工程师（C）承包商（D）设计单位27 工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是( )。（A）当工程师与承包人就补偿达不成一致作出处理决定（B）认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料（C）批准承包人缩短合同工期（D）将批准的索赔额纳入月进度款中28 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证

10、人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任29 按照建设工程委托监理合同规定,执行监理业务过程中( )不违反监理人员应遵守的职业道德。（A）向其他人泄露委托人申明的秘密（B）从承包方获取提前工期奖金（C）帮助承包人完善施工组织设计（D）鼓动承包人就发包人的违约行为索赔30 在设计合同中，双方当事人签字盖章后，应由发包人向设计人支付定金后方能生效，发包人应在合同签字后( )日内支付该笔款项。（A）3（B）

11、7（C） 14（D）2131 在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，( )是个核心。（A）工程师（B）发包人（C）承包人（D）仲裁机构或法院32 若没有特别规定，当施工合同出现含糊不清或不相一致时，由( )作出解释。（A）业主（B）总监理工程师（C）承包商（D）监理工程师33 在工程施工招投标中( )。（A）投标是承诺，投标书具有法律效力（B）投标是要约，投标书具有法律效力（C）投标是要约引诱 （D）投标报价不得改动34 ( ) 不能成为经济合同的保证人。（A）医院（B）商业银行（C）证券公司（D）保险公司35 FIDIC 合同条件规定，工程变更指令应由( )签发。（A）业主（B）

12、承包商（C）工程师（D）设计单位36 FIDIC 合同条件规定，指定分包商违约时( )应承担部分间接责任。（A）业主（B）工程师（C）工程师代表（D）承包商37 FIDIC 施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施是( )规定。（A）招标公告（B）投标文件（C）中标通知书（D）招标文件38 下列不属于世界各国对要约和承诺的规定的是( )。（A）投邮主义（B）信封主义（C）到达主义（D）了解主义39 担保与所担保合同的关系属于( )。（A）平等关系（B）从属关系（C）相对独立关系（D）无关系40 工程施工前，( ) 需向承包人进行设计交底。（A）委托人（B）设计人（C）工程师（D）发包人41

13、 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（A）协调处理施工现场周围地下管线保护工作（B）按工程需要提供非夜间施工使用的照明（C）办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续（D）组织设计交底42 招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。（A）立项批准（B）征地许可（C）安全许可（D）申请招标43 为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，在邀请招标时，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，通常称为( )。（A）资格预审（B）资格审查（C）资格后审（D）资格核查44 采购工程急需的少量特殊材料，且采用( )方式确定供货商。（A）公开招

14、标（B）国际竞争性招标（C）邀请招标（D）直接定购45 按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（A）业主额外支付（B）工程师承担（C）承包商自行承担（D）业主与承包商协商补偿46 订立合同过程中，( )是要约。（A）招标公告（B）投标书（C）寄送的价目表（D）招股说明书47 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( ) 。（A）罚金（B）赔偿金（C）利息（D）违约金48 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不

15、一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认49 按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( ) 的顺序履行。（A）订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议（B）合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格（C）补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格（D）补充协议、订立合同时履行地的市

16、场价格、合同有关条款二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 按照担保法的规定,只能由当事人本人作出担保的方式有( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金51 依据合同法的规定,应具备的条款中,( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。（A）当事人（B）标的（C）数量（D）违约责任（E）解决合同争议的方法52 当承包人提出索赔后,应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立,这些证据包括( )。（A）工程照片（B）工程师发布的各种书面指令（C）施工

17、许可证（D）招标文件（E）财务凭证53 FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌入侵54 所有合同的签订都必须经过( )。（A）要约引诱（B）承诺（C）要约（D）承诺引诱（E）鉴证或公证55 招标准备阶段的工作由招标人单独完成,主要包括( )。（A）资格预审（B）办理招标备案（C）选择招标方式（D）签订合同（E）编制招标有关文件56 公开招标过程中,招标阶段的主要工作内容包括( )。（A）办理招标备案（B）编制招标有关文件（C）发布招标公告（D

18、）发售招标文件（E）组织现场考察57 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（A）缔约一方受有损失（B）缔约一方有违约行为（C）缔约当事人有过错（D）合同尚未成立（E）合同已经成立58 在整个合同的形成和实施过程中,工程师对工程索赔的影响表现在( )。（A）工程师受发包人委托进行工程项目管理（B）工程师权衡了施工的实际情况和外部条件的要求后,可能不同意延展工期,而宁可给承包人增加费用补偿额,要求他采取赶工措施,按期或提前完工（C）工程师有处理索赔问题的权力（D）作为索赔争议的引发人（E）在争执的仲裁和诉讼过程中作为见证人59 监理工程师在审查承包商时的索赔报告中要求顺延的工期时，正确的做

19、法是( )。（A）首先要划清施工进度拖延的责任（B）被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期（C）被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期（D）监理工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力（E）监理工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期60 在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应( )。（A）通知采购方货物的错发地点或接货人 （B）负责运交合同规定的到货地点或接货人（C）承担对方因此多支付的一切费用 （D）承担逾期交货的违约金（E）由采购方承担由错发地到合同规定到货地的运杂费61 材料采购合同签订后，

20、对于实行供货方送货的物资，采购方违反合同规定拒绝接货，要承担( ) 。（A）由此造成的货物损失 （B）运输部门的罚款（C）按退货部分货款总额计算的违约金 （D）代保管费用（E）物资保养费用62 委托人在委托监理合同的实施过程中，承担的义务包括( )。（A）在更换委托人常驻工地代表时提前通知监理人（B）在合理时间内就监理人书面提交的要求做出书面决定（C）为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务（D）负责合同的协调管理工作（E）对工程设计变更进行审批63 建设工程设计合同(示范文本)规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（A）控制概算（B）施工（C）编制施工招标文件（D）主要设备材料订货（

21、E）编制施工图设计文件64 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪音有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定65 采取公开招标方式进行设计招标时，应从( )进行审查。（A）能力（B）资格（C）资金（D）经验（E）年龄66 招标人根据( ) 确定工程项目发包的范围。（A）施工图设计（B）工程建设总进度计划（C）工程特点（D）招标人的管理能力（E）招标广告67 设备监理的工作包括( )。（A）设备制造前，对供货方提交的订购设备的设计和制造、检验的标准

22、进行会审（B）以巡视的方式监督生产制造过程（C）对生产进度的监督（D）组织货物的运输（E）监督现场的安装调试68 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决69 建设工程施工合同范本的附件包括( )等。（A）协议书（B）通用条款（C）工程质量保修书（D）专用条款（E）发包人供应材料设备一览表70 工程师颁发了工程接收证书即标志着( )。（A）承包商的施工期结束（B）承包商完成了全部合同义务（C）解除承包商对工程质量的责任（D）承包商对主要工程照管责任结束（E）履约保函的担保责任结

23、束71 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续72 某建设工程施工合同被法院确认为无效，该合同的处理方式有( )等。（A）支付违约金（B）返回财产（C）赔偿损失（D）追缴财产（E）继续履行73 投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括( )等。（A）提供了不完整的技术信息和数据（B）提供的投标担保有瑕疵（C）个别地方存在漏项

24、（D）没有按招标文件要求提供投标担保（E）投标文件没有投标人授权代表签字74 FIDIC 土木工程施工合同条件规定，监理工程师可以行使的权力有( )。（A）发布工程变更指令（B）审查批准承包商的施工进度计划（C）删除部分工作内容，另行委托完成（D）批准使用暂定金额（E）实施竣工所必需的任何种类的附加工作75 在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是( )。（A）施工质量不合格（B）地方法规要求在某一时段内不允许施工（C）发包人延误支付工程进度款（D）发生不可抗力（E）发包人订购的设备不能按时到货76 承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。（A）增加工作内容的人工费（B）停工损失费（C

25、）工作效率降低的损失费（D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资77 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定78 依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。（A）交付不动产的，在不动产所在地（B）给付货币的，在给付货币一方所在地（C）交付动产的，在接受动产一方所在地（D）设备采购，在采购方所在地（E）材料采购，在供货方所在地注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷

26、 117 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 C【试题解析】 保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为,即当事人就是保证人和债权人。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础3 【正确答案】 C4 【正确答案】 B5 【正确答案】 B6 【正确答案】 D【试题解析】 监理合同约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位不需向业主支付任何费用,归还业主。【知识模块】 建设工程委托监理合同7 【正确答案】 C【试题解析】 “承包方原因导致施工进度

27、延误,监理人需延长监理工作的时间”“委托人要求增加的监理工作范围”和“承包人原因使监理工作受到阻碍,而增加的工作内容”属于附加监理工作。【知识模块】 建设工程委托监理合同8 【正确答案】 D【知识模块】 合同法律制度9 【正确答案】 C【知识模块】 合同法律制度10 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程实行质量保修制度,具体的保修范围和最低保修期限由国务院规定,保修内容由当事人约定。【知识模块】 建设工程施工合同管理11 【正确答案】 C【试题解析】 工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则工程师单独计量有效。【知识模块】 建设工程施工合同管理12 【正确答案】 A

28、【知识模块】 建设工程合同管理法律基础13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答案】 A16 【正确答案】 D17 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是对“施工合同发包人”的熟悉。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按约定的日期开工时，工程师应以书面形冬通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期。因此，本题的正确答案是 A。18 【正确答案】 D19 【正确答案】 C20 【正确答案】 C21 【正确答案】 B22 【正确答案】 C23 【正确答案】 A24 【正确答案】 A25 【正确答案】 C26 【正确答案】 B

29、27 【正确答案】 C28 【正确答案】 D29 【正确答案】 C【试题解析】 (二) 监理人义务。30 【正确答案】 A【试题解析】 P95 设计合同采用定金担保，合同总价的 20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3 日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。31 【正确答案】 A【试题解析】 P180 一、工程师对工程索赔的影响。在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中，工程师是个核心。32 【正确答案】 B33 【正确答案】 B34 【正确答案】 A35 【正确答案】 C36 【正确答案】 A37 【正确答案】 D

30、38 【正确答案】 B39 【正确答案】 B40 【正确答案】 B【试题解析】 设计人在建设工程施工前，需向施工承包人和施工监理人说明建设工程勘察、设计意图，解释建设工程勘察、设计文件，以保证施工工艺达到预期的设计水平要求。41 【正确答案】 B【试题解析】 通用条款规定，以下工作属于承包人的义务。(1)根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计；(2)向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表；(3)按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施；(

31、5)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人；(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，(7)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定；(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。承包人不履行上述各项义务，造成发包人损失的，应对发包人的损失给予赔偿。42 【正确答案】 D【试题解析】 招标人应向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标

32、方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。43 【正确答案】 C44 【正确答案】 D45 【正确答案】 C46 【正确答案】 B【试题解析】 要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具备以下条件：(1)内容具体确定。(2)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。在建设工程合同的订立过程中，投标人发出投标书的行为是要约。47 【正确答案】 D【试题解析】 违约金的根本性质是制裁性，但也具有赔偿性。约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院

33、或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。48 【正确答案】 D【试题解析】 商务标书中的错误，由评标委员会对标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。改错原则：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。49 【正确答案】 C【试题解析】 若合同约定不够明确，应采取补救措施：(1)由当事人协议补充；(2)按照合同有关条款或者交易习惯确定；(3) 如果按照第二种仍然不能确定的，则按

34、照有关原则公平合理处理，如价款或者报酬不明的情况，按照订立合同时履行地的市场价格履行，依法应当执行政府指导价的按照规定执行。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 D,E【试题解析】 保证、抵押和质押方式均可以由第三方作出,而留置、定金只能由当事人自己作出。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础51 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 合同的必备条款主要有八大条款,当事人是合同法律关系的主体,标的是合同法律关系的客体,其他条款则为内容。【知识模块】 合同法律制度52 【正确答案】 A,B,E53 【正确答案】 A,B,D54 【正确答案】 B,C【试题解析】 所有合同的签订都必须经过要约、承诺程序,要约引诱不是必经程序。