[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷132及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 132 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某施工合同约定承包工程应于 10 月 20 日竣工。9 月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到 10 月 30 日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。（A）如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，可获提前竣工奖励（B）如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，不能获提前竣工奖励（C）如果在 10 月 25 日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任（D）如果在 10 月 30

2、 日竣工，不需承担拖期赔偿责任2 在下列合同文件中,( )具有优先的解释效力。（A）工程洽商协议（B）施工合同通用条款（C）图纸（D）施工合同专用条款3 某建设单位委托设计院承担办公楼设计任务，设计院在完成设计任务 30%时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向设计院发出终止合同的通知。依据设计合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为( )。（A）设计院没收建设单位支付的定金（B）设计院没收建设单位支付的定金，建设单位再支付合同设计费的 30%（C）建设单位支付合同设计费的 50%（D）设计院没收定金，建设单位再支付合同设计费的 50%4 监理单位在履行监理合同时违约,其赔偿总额

3、( )。（A）没有限制（B）不应超出除去税金的监理酬金总额（C）不应超出包括税金的监理酬金总额（D）应当为对方当事人的实际损失5 建设工程委托监理合同标准条件规定的“委托人” 是指( )。（A）监理人派到项目监理机构全面履行本合同的全权负责人（B）承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人（C）承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人（D）监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织6 建筑工程物资采购合同的标的是( )。（A）建筑材料和设备（B）建设机器设备（C）建筑装饰材料（D）建筑水暖器材7 FIDIC 合同条件规定的“暂列金额”特点之一是( )。（A）该笔费用的金额

4、包括在中标的合同价内（B）业主有权根据施工的实际需要控制使用（C）此项费用的支出只能用于中标承包商的施工（D）工程竣工前该笔费用必须全部使用8 建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从( )角度对工程项目进行管理。（A）质量和安全 （B）进度与成本（C）合同与安全 （D）合同与环保9 监理招标宜采用的招标方式为( )。（A）公开招标（B）邀请招标（C）议标（D）监理规划或大纲竞选10 发包人给设计人就项目设计的要求中不应包括( )。（A）工程范围 （B）工程规模（C）限额设计要求 （D）设计方案11 施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款的解释顺序应在( )。（A）施工合同

5、通用条款之后 （B）中标通知书之前（C）投标书之前 （D）工程量清单之前12 施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（A）不可原谅的延期 （B）可原谅并给予补偿费用的延期（C）承包人应承担的风险责任 （D）可原谅但不给予补偿费用的延期13 建设工程委托监理合同的专用条件是对( )中的某些条款进行补充修改。（A）监理委托函（B）中标函（C）标准条件（D）法律法规14 按照 FIDIC(施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( ) 签发接收证书。（A）本该进行检验日 （B）缺陷通知期内补充检验通过日（C）工程实际移交日 （D）业主实际使用日15 施工合

6、同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( ) 天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。（A）1（B） 2（C） 7（D）1416 招标人依据( ) 来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。（A）工程特点（B）招标人的管理能力（C）合同类型（D）工程建设总进度计划17 甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在合同法上是( )。（A）先履行抗辩权（B）先诉抗辩权（C）同时履行抗辩权（D）不安抗辩权18 关于合同生效应具备的条件说法有误的是( )。（A）

7、意思表示真实（B）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力（C）不违反法律（D）在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益19 如果招标文件在发出后需要变更补充的，经报招标主管部门批准后，在投标截止日期( )天前通知所有投标单位。（A）15（B） 5（C） 10（D）1420 监理合同的有效期是指( )。（A）合同约定的开始日至完成日（B）合同签订日至合同约定的完成日（C）合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日（D）合同约定的开始日至工程验收合格日21 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是( )。（A）承包人的人员伤亡由发包人负责（B）工程修复费用由发包人承担（C）承

8、包人的停工损失由承包人承担（D）发包人的人员伤亡由发包人负责22 依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由( )承担。（A）发包人（B）承包人（C）设备供应人（D）发包人和承包人分别23 工程建设监理合同示范文本规定，监理单位( )发布开工令、停工令、复工令。（A）可自主地（B）报经业主同意后（C）无权（D）与承包商协商后24 上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由( )对他们的工作安全负责。（A）业主（B）监理单位（C）承包商（D）工作人员自己25 具备单机无负荷试车条件设备安装工程，由( )组织试车。（A）

9、业主（B）承包商（C）监理工程师（D）设备供应商26 FIDIC 合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( ) 。（A）通知对方并与他协商（B）提交给工程师请他做出决定（C）直接提交仲裁（D）直接提请诉讼27 监理人可单方面提出终止合同的条件是( )。（A）委托人未能提供必需的工程资料（B）委托人无正当理由拖欠监理酬金 30 日以上（C）暂停执行监理业务超过 3 个月（D）委托人拒付监理人的附加工作酬金28 施工合同文范文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或者试验的， ( )。（A）由发包人负责，费用由发包人承担（B）由发包人负责，费用由承包人承担（C）

10、由承包人负责，费用由承包人承担（D）由承包人负责，费用由发包人承担29 在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件( )的具体表现。（A）当事人必须是法人组织（B）意思表示真实（C）不违反法律或社会公共利益（D）当事人具有相应民事权利和民事行为能力30 在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由( )承担。（A）供货方（B）采购方（C）双方共同（D）监理方31 某工程监理酬金总额 45 万元，监理单位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损

11、失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（A）45（B） 57（C） 42（D）6032 反映招标工程具体特点和要求是在( )中约定的。（A）合同协议书（B）通用条款（C）专用条款（D）附件33 某工程施工招标时，招标人在投标有效期满后向某投标人发出了中标通知，关于该中标通知说法正确的是( )。（A）该投标人未及时通知招标人，应为新要约（B）该中标通知到达该投标人后，为有效的承诺（C）该投标人未及时通知招标人的，该中标通知为有效的承诺（D）该中标通知为要约邀请34 作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。（A）投标价（B）标底价（C）评标价（D

12、）中标价35 执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( ) 执行。（A）原价格（B）新价格（C）原价与新价的平均价格（D）市场价36 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日 ”。从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标日（B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接收证书日（D）工程师颁发履约证书日37 需要对施工图设计进行修改时，应经( )批准。（A）监理工程师和原设计单位（B）监理工程师和初步设计原批准单位（C）监理工程师和业主（D）监理工程师和上级主管部门

13、38 FIDIC 土木工程施工合同条件适用于( )。（A）固定总价合同（B）成本加酬金合同（C）单价合同（D）调值总价合同39 甲与乙签定了采购 10 吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8 吨，这种情况表现为 ( ) 。（A）债务承担（B）债务人向第三人履行债务（C）债权转让（D）由第三人向债权人履行债务40 施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前( )天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。（A）7（B） 14（C） 28（D）3041 材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以( )的形式承担违约赔偿责任。（A）违约金（B）继续履行（C）赔偿

14、损失（D）赔偿价差损失42 依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（A）在首次支付工程进度款时起扣（B）自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10 那个月起扣（C）自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣（D）自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣43 如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由( )确定该部分条款是否可以变更。（A）建设行政管理部门（B）监理单位（C）人民法院（D）设计院44 招标人选择招标代理机构时，( )不是招标代理机构应满足的条件。（A）必须是法人组织（B）有从事招标

15、代理业务的营业场所（C）有编制招标文件的能力（D）有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”45 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（A）投标报价 1000 万元，评标价 950 万元（B）投标报价 1050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 万元，评标价 960 万元46 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（C）发

16、包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意47 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（A）承包人第一次提交竣工验收报告（B）承包人修改后再次提请竣工验收（C）最终验收合格（D）办理竣工验收手续二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。48 设计阶段监理的内容包括( )。（A）选择勘察设计单位（B）组织设计方

17、案竞赛（C）确定设计使用的技术参数（D）审查勘察设计方案和结果（E）编制项目概预算49 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（A）委托人违约，赔偿监理人经济损失（B）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失（C）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额（D）因监理人工作失误，不赔偿委托人损失（E）任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出50 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监

18、理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人51 中标通知书发出后的 30 天内,双方应按照( )订立书面合同。（A）招标文件（B）中标人的投标文件（C）最后修改投标文件后确定的价格（D）综合所有投标文件中最优的内容（E）最后修改投标文件后确定的工期52 按索赔的目的分类( ) 。（A）工期索赔（B）费用索赔（C）单项索赔（D）总索赔（E）工资索赔53 应由业主承担责任的索赔事件可能是( )。（A）应由业主承担风险的事件 （B）业主的违约行为（C）工程师的失职行为 （D）执行工程师指令后对补偿不满意（E）需进行仲裁处理的情况54 在设计合同的履行期间，发包人可能承担的违约责任是( )。（A）设

19、计错误 （B）不可抗力事件（C）审批工作的延误 （D）发包人延误支付设计人设计费（E）因发包人原因要求解除合同55 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（A）特殊专业工程不允许分包（B）主体工程的施工任务不允许分包（C）安装工程的施工不允许分包（D）只允许一家分包人进行分包（E）主要工程量必须由承包人完成56 按照中华人民共和国合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务” 的主要特点表现为 ( )。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人

20、需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续57 下列有关对设备监造的叙述中，错误的说法是( )。（A）质量监造可以解除供货方对合同设备质量应负的责任（B）监理对设备制造过程的监造实行现场见证和文件见证（C）设备监造是指施工方委托有资质的监造单位对供货方提供合同设备的制造、施工和过程进行监督和协调（D）采购方和供货方应在合同内约定设备监造的内容，监理依据合同的规定进行检查和试验（E）设备制造前，施工方向监理提交订购设备的设计和制造、检验的标准58 下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（A）变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告（B）工程师在规定时间内对承

21、包人的要求做出答复（C）确定的价款报送造价管理部门备案（D）工程师未在规定时间内做出答复，视为承包人的要求已批准（E）承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额59 施工过程中,工程师根据工程的需要,可以就( )情况发布变更指令。（A）改变某单位工程的标高（B）增加工程量清单中列明某项工作的数量（C）从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工（D）为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间（E）指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作60 委托监理合同中，委托人的义务不包括( )。（A）协助监理人掌握产品质量信息（B）协助监理人获取工程使用的原材料生产厂家名录（C

22、）免费为监理人提供办公用房和照相、录像设备（D）要求监理人更换监理人员（E）提供解决合同争议所需事实材料61 承包人提出的费用索赔中，人工费包括( )。（A）增加工作内容的人工费（B）停工损失费（C）工作效率降低的损失费（D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资62 委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（A）对生产工艺设计要求的认定权（B）更换监理人员的权利（C）对工程施工组织设计的审批权（D）发布开工令的权利（E）监理工作执行情况的检查权63 在 FIDIC 施工合同条件中，承包商索赔可能同时给予合理补偿工期、费用和利润的情况有( ) 。（A）后续法规的调整（B）对

23、竣工验收的干扰（C）非承包人原因检验导致施工延误（D）延误发放图纸（E）承包人依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误64 评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（A）不符合招标文件的实质性要求（B）投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限（C）明显不符合技术规格、技术标准的要求（D）招标文件中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求（E）个别地方存在漏项65 采用直接委托的方式发包建设任务有( )。（A）采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工（B）停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的（C）施工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的（D）在建

24、工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发生变更的（E）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目66 建设工程施工合同(示范文本)规定可以顺延工期的条件有( )。（A）不可抗力（B）承包人的违约（C）施工机械发生故障（D）发包人未按时支付工程进度款，使工程不能正常进行（E）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行67 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（A）特殊专业工程不允许分包（B）主体工程的施工任务不允许分包（C）安装工程的施工不允许分包（D）只允许一家分包人进行分包（E）主要工程量必须由承包人完成68 施

25、工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。（A）支付违约金（B）赔偿损失（C）顺延工期（D）继续履行（E）采取补救措施69 在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括( )。（A）仲裁申请书（B）请求仲裁的意思表示（C）仲裁事项（D）选定的仲裁员（E）选定的仲裁委员会70 工程师判定承包人索赔成立的条件为( )。（A）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误（B）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任（C）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告（D）上述三个条件没有先后主

26、次之分，具备其中之一即可（E）上述三个条件有先后主次之分，应当同时具备71 担保合同是( ) 。（A）被担保合同的从合同（B）为了全面履行主合同而设定的保证权力人的权利得以实现的法律手段（C）第三方(担保人)为被担保人的权利和义务做出具有法律约束力的保证措施（D）担保人与当事人(甲、乙方)订的合同（E）担保合同必须在主合同履行中实际履行72 我国建设工程委托监理合同示范文本规定( )。（A）双方均不能将所签订合同的权利、义务转让给第三方（B）监理单位所承担的工程监理任务，应与单位资质等级相符（C）监理单位必须是依法成立的具有法人资格的单位（D）监理单位和施工单位在合同中具有平等的法律地位（E）

27、合同的主体是监理单位和施工单位73 在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，( )。（A）供货方应赔偿因此造成的额外损失（B）采购方可通知供货方办理解除合同手续（C）如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任（D）供货方有义务发出发货协商通知（E）采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发出74 设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供钓设计依据文件和资料包括( )。（A）经批准的可行性研究报告（B）设计依据的标准（C）城市规划许可文件（D）限额设计要求（E）工程勘察资料75 下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提

28、法和做法错误的有( )。（A）工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求（B）工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收（C）工程师未能参加验收应视为该部分工程合格（D）发包人可不承认工程师未能按时参加而由承包人单独进行的试车记录（E）由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求76 施工合同当事人中的发包人是指在协议书中约定，具有( )。（A）工程发包主体资格的当事人（B）工程使用权的合法当事人（C）支付工程价款能力的当事人（D）取得当事人资格的合法继承人（E）工程施工承包主体资格的当事人77 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责

29、任的原则包括( )。（A）委托人违约，赔偿监理人经济损失（B）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失（C）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额（D）因监理人工作失误，不赔偿委托人损失（E）任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 132 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程施工合同管理2 【正确答案】 A3 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理4 【正确答案】 B【试题解析】 监理单位在履行监

30、理合同时违约,其赔偿总额不应超出除去税金的监理酬金总额。【知识模块】 建设工程委托监理合同5 【正确答案】 B【试题解析】 “委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人;“ 监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方以及其合法继承人。【知识模块】 建设工程委托监理合同6 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程物资采购合同管理7 【正确答案】 A【试题解析】 某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项,尽管这笔款额计入在合同价格内,但其使用却归工程师控制。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后,将其用于施工或提供物资、设备,以及技术服务等内容的开支,也可以作

31、为供意外用途的开支。他有权全部使用、部分使用或完全不用。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 D11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 C14 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是对“FIDIC 合同条件竣工验收管理”的掌握。因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，针对此种情况，工程师应以本该进行竣工检验日签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。因此，本题的正确答案是 A。15 【正确答案】 C16 【正确答案】 D17 【正确答案】 C【试题解析】 (三) 合同履行中的抗辩权。1

32、.同时履行抗辩权。当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。同时履行抗辩权包括:一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求;一方在对方履行债务不符合约定时,有权拒绝其相应的履行要求。18 【正确答案】 D19 【正确答案】 A20 【正确答案】 C21 【正确答案】 A22 【正确答案】 A【试题解析】 P121( 三)不可抗力事件的合同责任。1合同约定工期内发生的不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担，故选项

33、 A 正确。23 【正确答案】 B24 【正确答案】 C25 【正确答案】 B26 【正确答案】 B27 【正确答案】 B28 【正确答案】 D29 【正确答案】 D30 【正确答案】 B31 【正确答案】 C32 【正确答案】 C33 【正确答案】 A34 【正确答案】 C【试题解析】 评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。35 【正确答案】 A【试题解析】 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。

34、逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。36 【正确答案】 D【试题解析】 合同履行过程中可能发生的某些风险是有经验的承包商在准备投标时无法合理预见的，就业主利益而言，不应要求承包商在其报价中计入这些不合理预见风险的损害补偿费。在“基准日”后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，按承包商受到的实际影响给予补偿。履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后承包商即可办理最终结算手续37 【正确答案】 A38 【正确答案】 C39 【

35、正确答案】 B40 【正确答案】 A41 【正确答案】 A42 【正确答案】 C43 【正确答案】 C【试题解析】 中华人民共和国合同法规定，当事人协商一致可以变更合同。如果当事人对另一方提出的变更部分条款要求发生争议时，应由人民法院确认该部分条款是否可以变更。合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。44 【正确答案】 A【试题解析】 招标代理机构应具备的基本条件包括：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。(2)有编制招标文件和组织评标的相应专业能力。(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济方面的“专家库”。45 【正确答案】 B【试

36、题解析】 如果采用评标价法评标，则是评标价最低的投标人中标。46 【正确答案】 B【试题解析】 如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程的勘察、设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原勘察、设计单位修改，经过修改的设计文件仍须按设计管理程序经有关部门审批后使用。47 【正确答案】 B【试题解析】 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的

37、每个选项得 0.5 分。48 【正确答案】 B,D【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理49 【正确答案】 A,C,E【知识模块】 建设工程委托监理合同50 【正确答案】 B,C,E【知识模块】 建设工程委托监理合同51 【正确答案】 A,B【试题解析】 中标通知书发出后的 30 天内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同。【知识模块】 建设工程招标管理52 【正确答案】 A,B【知识模块】 建设工程施工索赔53 【正确答案】 A,B,C,D54 【正确答案】 C,D,E55 【正确答案】 C,D,E56 【正确答案】 A,E57 【正确答案】 A,C,E58 【正确答案】 A,B,D59 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 (三) 工程变更管理。1.工程变更的范围。工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就以下 6 个方面发布变更指令:(1)对合同中任何工作工程量的改变;(2)任何工作质量或其他特性的变更;(3) 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;(4)删减任何合同约定的工作内容( 但不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施);(5)进行永久工程所必需的任何附加工作,永久设备、