[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷133及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 133 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 施工合同约定,风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风,按照安全施工管理规定的要求,停工 5 天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明 5 月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。（A）工程变更索赔（B）工程加速索赔（C）合同被迫终止索赔（D）合同中默示的索赔2 鉴于标的具有的特殊性,招标人选择中标人的基本原则是( )。（A）基于质量的选择（B）

2、基于能力的选择（C）基于报价的选择（D）基于市场的选择3 某招标人 2005 年 4 月 1 日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定,招标人和投标人应在( ) 前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（A）2005 年 4 月 15 日（B） 2005 年 5 月 1 日（C） 2005 年 5 月 15 日（D）2005 年 6 月 1 日4 甲乙订立合同，规定甲应于 2007 年 8 月 1 日交货，乙应于同年 8 月 7 日付款。7 月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于 8 月 1 日未按约定交货。依照中

3、华人民共和国合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( )。（A）甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保（B）甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保（C）甲必须按合同的约定交货，但可以仅先交付部分货物（D）甲应按合同的约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任5 委托监理合同法律关系的客体是( )。（A）监理工程（B）监理服务（C）监理规划（D）监理投标方案6 FIDIC施工合同条件内规定的保留金,属于( )。（A）合同计价方式（B）业主的风险费用（C）制约承包商履约的措施（D）工程师可以自主使用的费用7 FIDIC 合同条件规定,承包商的一切行为都必须遵守( )所在地的

4、一切法律和法规。（A）业主（B）承包商（C）工程（D）业主或承包商8 承包人在一般情况下不参与( )。（A）投料试车 （B）单机无负荷试车（C）竣工验收 （D）联动无负荷试车9 所有的施工合同价款都必须在( )中注明。（A）中标通知书 （B）协议书（C）投标书 （D）招标书10 中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达对方之前 （B）受要约人发出承诺之后（C）受要约人发出承诺之前 （D）承诺到达对方之前11 施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，( ) 。（A）由发包人分担或分享（B）由承包人分担或

5、分享（C）由发包人和承包人另行约定（D）由工程师确认12 依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向工程师递交( )。（A）现场同期记录 （B）索赔意向通知（C）索赔报告 （D）索赔证据13 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（A）有效，但应由采购员向乙公司支付货款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付货款（C）无效，由采购员向乙公司支付货款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担14 某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发

6、生纠纷，应当认定该合同( )。（A）未成立（B）补签后成立（C）成立（D）备案登记后成立15 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人在离开标时间还剩 10 天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于中华人民共和国招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（A）招标文件为准，开标时间后延（B）招标文件为准，开标时间不变（C）书面解答为准，开标时间后延（D）书面解答为准，开标时间不变16 FIDIC 施工合同条件中的担保期限到( )为止。（A）承包商圆满完成施工义务（B）承包商圆满完成施工和保修义务（C）监理工程师分发接收证书（D）承包商收到最后

7、一笔尾款17 甲与乙签订了采购 10t 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2t。这种情况表现为( )。（A）债务承担（B）债务人向第三人履行债务（C）债权转让（D）由第三人向债权人履行债务18 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（A）仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议（B）仲裁条款有效，由人民法院解决争议（C）仲裁条款无效，由人民法院解决争议（D）仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式19 根据 FIDIC 条款，工程师越权下达对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现( )。（A）承包商无权得到该项工作的付款（B）承包商是否

8、能得到该项工作的付款由业主决定（C）业主给予承包商一定的补偿（D）承包商有权得到该项工程的付款20 工程师对已经隐蔽的工程进行重新检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行,检查检验表明质量合格时,影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( ) 。（A）追加合同价款和工期损失全部由业主承担（B）追加合同价款和工期损失全部由承包商承担（C）追加合同价款由承包商承担,工期给予顺延（D）工期不予顺延,但追加合同价款由业主给予补偿21 在国外，建筑工程的投保人一般是( )。（A）业主（B）承包人（C）工程师（D）政府22 施工合同的总纲性文件是( )。（A）协议书（B）通用条款（C）专

9、用条款（D）附加条款23 “由第三人向债权人履行债务” 时，如履行债务不符合约定应 ( )。（A）债务人不承担违约责任（B）由债权人追究第三人的违约责任（C）由债务人向债权人承担违约责任（D）由债务人追究第三人的违约责任24 下列关于招标代理机构的说法不正确的是( )。（A）招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定（B）招标代理机构必须隶属于建委等行政机关（C）招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力（D）招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济 “专家库”25 下列关于建设工程物资采购合同的当事人的说法不正确的是( )。（A）建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包

10、人，也可能是承包人（B）建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以同时是发包人和承包人（C）永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购（D）采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商26 为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由( )。（A）承包人负责检验工作,发包人承担检验费用（B）承包人负责检验工作,并承担检验费用（C）发包人负责检验工作,并承担检验费用（D）发包人负责检验工作,承包人承担检验费用27 FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( ) 。（

11、A）考虑非承包人原因应顺延的工期（B）考虑承包人原因造成的拖延（C）固定不变（D）对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整28 施工过程中,如果发包人要求承包人使用专利技术及特殊工艺施工,应由( )。（A）承包人办理申报手续,发包人承担费用（B）承包人办理申报手续,承包人承担费用（C）发包人办理申报手续,承包人承担费用（D）发包人办理申报手续,发包人承担费用29 建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。（A）增加合同中约定的工程量（B）删减承包范围的工作内容交给其他人实施（C）改变承包人原计划的工作顺序和时间（D）更改工程有关部分的标高30 对施工招标的投标人进行资格预审的方

12、法是( )。（A）专家评定（B）加权打分量化（C）综合评分（D）评标价法31 在 FIDIC 施工合同的履行过程中，工程师在( )前的任何时间可以发布变更指令或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。（A）竣工验收（B）颁发履约证书（C） “结清单” 生效（D）颁发接收证书32 FIDIC 施工合同条件下，预付款保函( )。（A）在收到预付款的同时提交（B）金额大于预付款金额（C）由业主提交工程师（D）金额随承包商对预付款的偿还而递减33 委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（A）办理竣工验收之时（B）办理工程移交手续之时（C）合同完成之时（D）承包人和委托人签定工程保

13、修合同之时34 材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是 ( ) 。（A）有效合同（B）无效合同（C）效力待定合同（D）可变更、可撤销合同35 对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( ) 。（A）专家评审（B）定性评审（C）定量评审（D）资格评审36 施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（A）发包人追加合同价款，相应顺延工期（B）发包人追加合同价款，工期不予顺延（C）承包人承担发生的费用，相应顺延工期（D）承包人承担发生

14、的费用，工期不予顺延37 下列有关变更的描述错误的是( )。（A）工程变更属正常的合同管理（B）合同变更是实质性改动（C）工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容（D）工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施38 材料采购合同履行过程中，由供货方代运的货物，采购方在站场提货地点与运输部门共同验货。如果交货数量少于订购数量，则( )。（A）由供贷方承担全部责任（B）由运输部门承担全部责任（C）属于交运前的问题由供贷方承担责任，运输过程中的问题由运输部门承担责任（D）先由运输部门承担全部责任，然后由运输部门再与供贷方协商处理责任39 发包人应为设计提供的现场服务不包括(

15、 )。（A）施工现场的工作条件（B）生活条件（C）设计人的现场津贴（D）交通工具40 施工合同示范文本规定，发包人( )，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。（A）未经工程师审核确认（B）在分包人未提交工程进度表时（C）未经承包人同意（D）未经工程师对分包工程验收41 附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。（A）违约责任（B）缔约过失责任（C）定金罚则责任（D）违约金责任42 在 FIDIC 施工条件中，按照全国各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（A）承包商的投标报价（B）合同价格（

16、C）接受的合同款额（D）最终结算款减去索赔款43 委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速做出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要( )。（A）提前通知承包人（B）提前通知监理人（C）经承包人同意（D）经监理人同意44 依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以( )。（A）立即发出解除合同通知（B）立即停工并发出通知要求支付预付款（C）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工（D）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工4

17、5 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权46 合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。（A）结算和清理（B）仲裁和诉讼（C）结算、清理、违约（D）结算、仲裁、违约47 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。（A）公路管理部门（B）承包人（C）发包人（D）承包人与发包人共同二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至

18、少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。48 保险法共 8 章 152 条,主要内容包括( )。（A）总则、保险合同（B）总则、保险委托（C）保险公司,保险经营规则（D）保险业的监督管理、保险代理人和保险经纪人（E）法律责任、附则49 为使要约失去效力,要约人可以发出撤销通知,该通知能够产生效力的条件是( )。（A）要约人接到承诺通知之前发出要约撤销通知（B）受要约人发出承诺通知之前收到要约撤销通知（C）要约人发出的要约中已明确规定了承诺期限（D）受要约人发出承诺通知的同时,收到要约撤销通知（E）要约人发出的要约中未明确规定承诺期限50 在下列几种情形中,( )

19、合同是可以变更的合同。（A）损害公共利益的（B）以合法形式掩盖非法目的的（C）恶意串通,损害国家、集体或第三者利益的（D）因重大误解而订立的（E）在订立合同时显失公平的51 造成发包人勘察、设计的返工、停工或者修改设计的原因一般有( )。（A）发包人变更计划（B）发包人提供的资料不准确（C）发包人贿赂、收取回扣（D）发包人未按照期限提供必须的勘察、设计工作条件（E）不可抗力事件的影响52 依据施工合同示范文本的规定,下列关于竣工验收的提法,正确的有( )。（A）对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收（B）竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书（C）工程严禁任何部分甩项竣工（D）工程需要

20、修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后再次验收通过之日（E）竣工验收合格的工程移交发包人使用53 FlDIC 施工合同条件规定的指定分包商,其特点为( ) 。（A）由业主选定并管理（B）与承包商签订合同（C）其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支（D）承担不属于承包商应完成工作的施工任务（E）由承包商负责协调管理54 根据 FIDIC 合同条件可知,( )的关系不是合同法律关系。（A）业主和指定分包商（B）业主和工程师（C）业主和分包商（D）承包商和指定分包商（E）业主和承包商55 FIDIC 合同条件规定,解决合同纠纷的方式有( )。（A）双方协商（B）工程师裁定（C）提请争端

21、裁决委员会裁决（D）提请仲裁（E）提请诉讼56 建设工程设计合同的主要条款包括( )等。（A）双方责任（B）违约责任（C）共同责任（D）订立合同依据的文件（E）设计人应交付的资料和文件57 监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（A）现场见证（B）询问见证（C）会议见证（D）合同见证（E）文件见证58 监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有( )。（A）委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业（B）委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规（C）委托合同的标的是服务（D）委托合同应具

22、有标准形式（E）当事人双方之间建立的债权和债务关系59 以代理权产生的依据不同,可将代理分为( )。（A）委托代理（B）间接代理（C）法定代理（D）直接代理（E）指定代理60 建设工程勘察合同(示范文本)中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（A）工程概况（B）设计人员应交付的资料和文件（C）变更及工程费的调整（D）发包人应提供的资料（E）治理工程的检查和验收61 在材料采购合同中,交货数量的验收方法有( )。（A）理论换算法（B）衡量法（C）物理试验（D）查点法（E）经验鉴别法62 建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是 ( )。（A）固定价格合同（B）总

23、价合同（C）可调价格合同（D）单价合同（E）成本加酬金合同63 对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括( )。（A）工程所需清理费（B）由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失（C）工程本身的损害（D）工程损害导致第三方人员伤亡（E）承包人施工机械的停工损失64 质量保修书的主要内容包括( )。（A）质量保修期（B）保修费用（C）质量保修责任（D）质量保修标准（E）工程质量保修范围和内容65 发包人进行委托监理时，应当将( )以书面形式通知承包人。（A）委托的监理单位名称（B）监理工程师的姓名（C）监理内容（D）监理权限（E）发包人的姓名66 招标人可以没

24、收投标保证金的情况有( )。（A）投标人在投标截止日前撤回投标书（B）投标人在投标有效期内撤销投标书（C）投标人在中标后拒签合同（D）投标人在中标后拒交履约保函（E）投标人有可能在合同履行中违约67 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( ) 。（A）全部损失（B）采取补救措施（C）免收直接受损失部分的设计费（D）向发包人支付违约金（E）工程质量事故的调查68 根据中华人民共和国合同法的规定，由于一方严重违约，对方解除合同后，合同中约定的( ) 条款仍然有效。（A）质量（B）结算（C）仲裁（D）标的（E）担保69 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到

25、对设计图纸的变更，此变更( )。（A）须经工程师同意（B）不须经工程师同意（C）发生的费用由发包人承担（D）发生的费用由承包人承担（E）发生的费用由双方约定承担70 在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括 ( ) 等抵押合同。（A）土地使用权（B）城市房地产（C）车辆（D）机器（E）土地所有权71 施工合同文本规定，合同文件的组成包括( )。（A）施工合同协议书（B）投标书及其附件（C）图纸（D）工程量清单（E）招标文件72 无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（A）被代理人不作否认表示（B）被代理人作否认表示（C）经被代理人追认（D）代

26、理人要求（E）法院判决73 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用74 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（A）施工内容的专业要求（B）施工现场条件（C）投标人的财务能力（D）对工程总投资的影响（E）投标人的工程经验75 依据 FIDIC施工合同条件规定，指定分包商的特点表现为( )。（A）由业主指定，并与其签定合同（B）工作内容不属于合同约定由承包商应完成工作范围（C）对其付

27、款从暂列金额内开支（D）承包商负责对其施工进行协调管理（E）对其违约行为承包商承担连带责任注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 133 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 B【试题解析】 报价的选择居次要位置。【知识模块】 建设工程招标管理3 【正确答案】 B【试题解析】 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。【知识模块】 建设工程招标管理4 【正确答案】 D【知识模块】 合同法律制度5

28、 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程合同管理法律基础6 【正确答案】 C【试题解析】 FIDIC施工合同条件内规定的保留金,属于制约承包商履约的措施之一。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理7 【正确答案】 C【试题解析】 FIDIC 合同条件规定,承包商的一切行为都必须遵守工程所在地的一切法律和法规。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 C11 【正确答案】 C12 【正确答案】 B13 【正确答案】 B14 【正确答案】 C15 【正确答案】 C16 【正确答案】 B17 【正确答案】 B18 【正确答案】

29、A19 【正确答案】 D20 【正确答案】 A【试题解析】 (二) 重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。21 【正确答案】 B22 【正确答案】 A23 【正确答案】 C24 【正确答案】 B【试题解析】 P54 招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质

30、认定。招标代理机构应具备的基本条件包括 3 方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。25 【正确答案】 C【试题解析】 P127 二、建设工程物资采购合同的特点。 1建设工程物资采购合同的当事人。建设工程物资采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可以是承包人，依据施工合同的承包方式来确定。选项 A 和 B 均正确。永久工程的大型没备一般情况下由发包人采购。选项 C 错误。采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。选项 D 正确。题目要求选择不正确的

31、选项，答案为 C。26 【正确答案】 A【试题解析】 发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。27 【正确答案】 C28 【正确答案】 D【试题解析】 (三) 使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用。29 【正确答案】 B【试题解析】 (一) 工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定,工程师可以就(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合同中约定的工程量;(3)改变有关工程的施工时间和顺序;(4) 其

32、他有关工程变更需要的附加工作等四个方面指示设计变更。选项 B 不属于其中。30 【正确答案】 B31 【正确答案】 D32 【正确答案】 D33 【正确答案】 C34 【正确答案】 B35 【正确答案】 B36 【正确答案】 A【试题解析】 承包人对发包人供应的材料设备的检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延由此延误的工期。37 【正确答案】 D【试题解析】 工程师省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。38 【正确答案】 C【试题解析】 由供贷方代运的货物，采购方在站场提货地点

33、应与运输部门共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。采购方接收后，运输部门不再负责。属于交运前出现的问题，由供贷方负责，运输过程中发生的问题，由运输部门负责。39 【正确答案】 C40 【正确答案】 C41 【正确答案】 B42 【正确答案】 B43 【正确答案】 B44 【正确答案】 C45 【正确答案】 D【试题解析】 先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状

34、况严重恶化。(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的。(3)丧失商业信誉。(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。46 【正确答案】 A【试题解析】 合同解除是指对已经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为，即权利义务的终止，但是并不影响合同中结算和清理条款的效力。47 【正确答案】 C二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。48 【正确答案】 A,C,D,E【知识模块】 建设工程合

35、同管理法律基础49 【正确答案】 B,E【试题解析】 为使要约失去效力,要约人可以发出撤销通知,受要约人发出承诺通知之前应收到要约撤销通知,并且要约人发出的要约中未明确规定承诺期限。【知识模块】 合同法律制度50 【正确答案】 D,E【试题解析】 合同的订立“显失公平”或“重大误解”,即当事人一方有损失且损失仅局限于当事人之间,则合同可撤销或变更。【知识模块】 合同法律制度51 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 合同法第 285 条。【知识模块】 综合52 【正确答案】 A,E【试题解析】 工程质量保修书应在验收前由承包人与发包人签订。根据具体情况,工程可以部分甩项竣工。工程需要修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后再次提请发包人验收之日。【知识模块】 建设工程施工合同管理53 【正确答案】 B,D,E【试题解析】 虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位,但二者并不完全一致,主要差异体现在:选择分包单位的权利不同; 分包合同的工作内容不同; 工程款的支付开支项目不同;业主对分包商利益的保护不同; 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。