[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷134及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 134 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。（A）委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料（B）非监理人原因暂停监理业务超过 6 个月（C）委托人无正当理由拖欠监理酬金超过 3 周（D）委托人拒付合理化建设奖2 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以( )为

2、准。（A）原总价（B）原单价与工程量乘积之和（C）新总价（D）新单价与工程量乘积之和3 发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故( ) 。（A）所需费用和延误工期由承包人负责（B）所需费用和延误工期由发包人负责（C）所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责（D）延误工期应予顺延,费用由承包人负责4 合同中的有效期是指( )。（A）自合同签字日起至工程师颁发解除缺陷责任证书之日止（B）自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单 ”生效日止（C）自合同签字日起至建设单位付清款时止（D

3、）自合同签字日起至竣工日止5 勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（A）成立但不生效（B）既不成立也不生效（C）承诺生效但合同不成立（D）生效但不成立6 我国建筑工程施工合同(示范文本)规定，由( )支付保险费用。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）监理人7 委托监理合同的有效期是指( )。（A）完成正常监理工作预定的时间（B）以约定的天数为准（C）在专用条款中约定（D）以监理人是否完成附加、额外工作的义务来判定8 在工程建设的过程中,( )是最为常用的一种担保方式。（A）抵押（B）留置（C）保证（D）定金9 某

4、项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（A）可以不通过招标委托工作（B）必须采用招标方式委托工作（C）必须采取公开招标方式委托工作（D）只能采用招标方式委托工作10 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是( )。（A）合同约定了履行顺序（B）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（C）应当后履行的对价给付是可能履行的义务（D）应当先履行合同一方经营状况严重恶化11 某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，运输费应( ) 。（A）由施工承包商承担（B）由材料供应商承担（C）由施工承包商和材料承包商各承担一半（D）

5、建设单位承担12 “由第三人向债权人履行债务” 时，如履行债务不符合约定应 ( )。（A）由债权人承担违约责任 （B）由债权人追究第三人的违约责任（C）由债务人向债权人承担违约责任 （D）由债务人追究第三人的违约责任13 经过修改的设计文件应( )使用。（A）报总监理工程师审核批准后（B）按设计管理程序经有关部门审批后（C）由设计人签字盖章后（D）由发包人审查批准后14 FIDIC施工合同条件中，选择指定分包商的基本原则是( )。（A）由承包商负责协调管（B）业主必须保护承包商合法利益不受侵害（C）指定分包商的违约责任由承包商承担（D）承包商应向指定分包商收取协调管理费15 建设工程设计合同(

6、示范文本)规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（A）控制概算（B）编制招标文件（C）施工图设计（D）非标准设备制作16 下列不属于建设工程勘察合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件的是( ) 。（A）修好通行道路（B）接通电源水源（C）挖好排水沟渠（D）测绘地形图17 同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的是( )。（A）合同约定了履行顺序（B）由同一双务合同产生互负的对价给付债务（C）应当后履行的对价给付是可能履行的义务（D）应当先履行合同一方经营状况严重恶化18 在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则( )。（A

7、）设计人退还发包人已付的定金（B）设计人不退还发包人已付的定金（C）发包人支付设计费的一半（D）发包人支付第一阶段的全部设计费19 施工合同示范文本的通用条件规定，( )，承包人不得将承包了程的任何部分分包。（A）未提交分包人资质（B）未经发包人同意（C）分包人未与发包人签订合同（D）未经招标20 下列财产中，( ) 可作为抵押物进行抵押。（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人有权使用的集体土地所有权（C）依法被查封的财产（D）抵押人所有的支票21 委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（A）办理竣工验收之时（B）办理工程移交手续之时（C）合同完成之时（D）承包人和委托人签订工程保

8、修合同之时22 民法通则规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当( ) 并不得牟利。（A）通知合同另一方（B）通知第三人（C）取得合同另一方的同意（D）经公证机构公证23 代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。（A）代理人（B）被代理人（C）第三人（D）自己24 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（A）人民法院（B）政府的建设行政主管部门（C）上级仲裁委员会（D）质量监督机构25 缺陷通知期满时，如果工程师认为还存在影响工程运行或使用的较大缺陷，可以延长缺陷通知期，推迟颁发证书，但缺

9、陷通知期的延长不应超过竣工日后的( )。（A）6 个月（B） 1 年（C） 18 个月（D）2 年26 应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有( )情形的,但仍不能中止履行自己的债务。（A）经营状况严重恶化（B）转移财产、抽逃资金,以逃避债务（C）丧失商业信誉（D）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形 ,但对方提供适当的担保27 发包人在订立设计合同时应提供的文件和资料不包括( )。（A）经批准的项目可行性研究报告或项目建议书（B）建设工程规划许可文件（C）工程勘察资料（D）工程的范围和规模、限额设计的要求以及设计依据的标准28 施工承包合同自( )之日起生效。（A）协议书约定生效（

10、B）甲方签发中标通知书（C）双方签订协议书（D）监理工程师发布开工指令29 施工合同文本规定，由发包人采购的材料设备在使用前需要进行检验，则 ( )。（A）工作由发包人负责，费用由承包人负责（B）工作由发包人负责，费用由发包人负责（C）工作由承包人负责，费用由发包人负责（D）工作由承包人负责，费用由承包人负责30 撤回要约通知应在( )到达对方。（A）对方发生承诺之前（B）对方承诺到达要约人之前（C）对方承诺生效之后（D）要约到达对方之前31 FIDIC 分包合同条件规定，工程师对分包合同的管理主要表现为( )。（A）工程师与分包商是监理与被监理关系（B）工程师对分包商在现场的施工承担协调管理

11、的义务（C）依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查行使确认权和不定权（D）分包商接到工程师的指示后应立即执行32 某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签订了超越授权范围的合同，此时订立的合同( )。（A）无效（B）有效（C）可附条件无效（D）责任由推销员承担33 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（A）诚实信用（B）全面履行（C）法定履行（D）约定履行34 建设工程委托监理合同规定，( )不属于委托人的权利。（A）选定工程总承包人（B）要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专

12、项报告（C）选择工程分包人的认可权（D）调换总监理工程师的最终认可权35 工程师在施工阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。（A）承包商编制的（B）业主编制的（C）监理单位制定并由承包商认可的（D）承包商提交并经工程师批准的36 对设计标书评审的首要内容是( )。（A）设计方案的优劣（B）设计进度的快慢（C）设计资历（D）报价的合理性37 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。（A）需承包人书面通知工程师（B）应经建设行政主管部门批准（C）应经工程师批准（D）需承包人书面通知发包人38 关于委托人提供的物质服务说法错误的是( )。（A）属于委托人财产

13、的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人（B）如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿（C）物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件（D）一般不包括交通设备、办公用房和生活用房39 FIDIC 施工合同条件中，业主提供的支付保函的担保期限至( )。（A）工程师颁发接收证书（B）缺陷责任期满后 3 个月（C）承包商圆满完成施工任务（D）缺陷责任期满后 6 个月40 FIDIC 合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以 ( ) 为判定准则。（A）承包商的报价是否包括对此事件的费用（B）不可抗力

14、事件造成（C）作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见（D）非承包商原因造成41 FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了( ) 处理合同争议的程序。（A）诉讼（B）调解（C）仲裁（D）争端裁决委员会42 FIDIC 施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（A）投标截止日期的同一天（B）签定合同之日（C）工程师发布开工之（D）投标截止日前第 28 天43 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包入不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由

15、 ( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（D）工程师44 隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（A）验收 7 小时后（B）验收 24 小时后（C）验收 48 小时后（D）验收?2 小时后45 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（A）提取全部材料，按实际交付数量付款（B）按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款（C）拒绝提前提货，拒付货款（D）提取全部材料，按订购数量付款46 FIDIC 施工合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前

16、21 天将某一确定的日期通知工程师，准备竣工验收，工程师应指示在该日期后( ) 天内的某日进行验收。（A）7（B） 14（C） 28（D）4247 一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了 2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。（A）各自承担自己的损失（B）甲方赔偿乙方 1 万元损失（C）甲方赔偿乙方 2 万元损失（D）甲方赔偿乙方 4 万元损失48 施工过程中，因承包人的原因施千进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执

17、行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由 ( )负责。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）设计人49 某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。（A）发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延（B）发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延（C）承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延（D）承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得

18、0.5 分。50 委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同,按照建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括( ) 方面的条款。（A）合同生效的条件（B）勘察成果的提交（C）勘察费用的支付（D）发包人应提供的资料（E）提供履约担保51 在 FIDIC 合同条件中,工程移交证书的主要作用有( )。（A）指明竣工日期（B）转移工程照管责任（C）颁发证书日即缺陷责任期起始日（D）作为办理竣工结算的依据52 招标准备阶段的工作由招标人单独完成,主要包括( )。（A）资格预审（B）办理招标备案（C）选择招标方式（D）签订合同（E）编制招标有关文件53 采用仲裁方式解决合同纠纷的原则有( )。（A）到在合同内约

19、定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构申请仲裁（B）任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁（C）仲裁机构作出的裁决应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见（D）合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益（E）尽管任何一方对裁决不满意,也不能以同一原因再要求法院重新审理54 建设工程委托监理合同简称监理合同,其特征是( )。（A）监理合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力 ,取得法人资格的企事业单位（B）监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序（C）委托监理合同的标的是劳务（D）委托监理合同的标的是服务（E）监理合同的订立必须符合工程项目建设程序55 设备采购合

20、同条款有( )。（A）技术服务（B）包装与标记（C）交货和运输（D）保险、支付、保护费（E）检验、不可抗力56 下列行为中属于委托代理的法律行为有( )。（A）施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人（B）监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人（C）施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人（D）建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜（E）总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作57 关于争端裁决委员会，下列说法正确的是( )。（A）其性质属于个人委托，具有强制性和法律效力的行为（B）保证公正处理合同争议是其最基本义务（C）委员会到现场考察和处理合同争议的时间

21、按日酬金计算（D）离开现场时，不必向业主和承包商提交考察报告（E）付给委员会的酬金应由业主承担58 FIDIC 施工合同通用条件规定，发生( )时，可以给承包商合理延长合同工期。（A）放线错误 （B）发生变更（C）施工中遇到异常不利气候条件 （D）由于传染病或政府行为导致工期延误（E）施工中遇到其他承包商的干扰59 依照建设工程施工合同(示范文本)的规定，以下对材料和设备的质量控制的说法中，不正确的说法是( )。（A）发包人供应材料的规格、型号与合同约定不符时，承包人可以代为调剂串换，发包方承担相应的费用（B）发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由发包人负责检查试验，

22、费用由发包人负责（C）发包人供应的材料设备到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用（D）承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的费用由承包人承担（E）承包人采购的材料设备在到货前 12 小时应通知工程师共同进行到货清点60 建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起,至( )之日止,以先发生者为准。（A）工程签发完工验收证书（B）承包人完成施工任务（C）工程所有人组织工程验收（D）工程所有人实际占用全部工程（E）保修期满61 开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（A）未密封投标文件的（B）关键内容字迹无法

23、辨认的（C）未提供投保证金和投标保证的（D）未附联合体各方共同投标协议的（E）无项目经理印章的62 施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，就与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括( )。（A）提前竣工的时间（B）为提前竣工而调整的施工进度计划（C）乙方采取的赶工措施（D）赶工措施的经济支出（E）违约责任63 委托人与监理人签订了委托监理合同后，委托人可以行使( )。（A）对生产工艺设计要求的认定权（B）更换监理人员的权利（C）对工程施工组织设计的审批权（D）发布开工令的权利（E）监理工作执行情况的检查权64 关于交货验收说法正确的是( )。（A）运输过程中发生的问题由供货

24、方负责（B）如果合同约定的货物无规定可循，也应在条款内约定合理的差额界限（C）交付货物的数量在合理的尾差或磅差范围内，多交则退，少交不补（D）在计算多交或少交数量时，应按订购数量和实际交货数量比较，必须考虑尾差或磅差（E）在保修期内，凡检测不合格的物质或设备，均由供货方负责65 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（A）选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大66 工程建设施工合同是( )合同。（A）劳务性（B）工作性（C）转移财产（D）诺成性（E）实践性67 代理人为被代理人与第三方签订合

25、同时( )。（A）是以自己的名义为被代理人签订合同（B）是代理人签订的合同，要反映代理人的权利和义务（C）代理人与第三方签订合同后，代理人应承担法律责任（D）代理人是在被代理人的授权范围内作出的意思表示（E）代理人必须持有被代理人的法律委托书，才能行使代理权68 建设工程施工合同的文件组成包括( )。（A）中标通知书（B）投标书（C）工程量清单（D）施工方案（E）选用的主要施工机械69 “建筑工程一切险 ”承担保险责任的范围包括 ( )。（A）错误设计引起的费用（B）火灾（C）工人恶意行为造成的事故（D）技术人员过失造成的事故（E）盗窃70 设计阶段监理的内容包括( )。（A）选择勘察设计单位

26、（B）组织设计方案竞赛（C）确定设计使用的技术参数（D）审查勘察设计方案和结果（E）编制项目概预算71 大型工业项目的资格预审的主要内容包括( )。（A）财务报表（B）法人资格（C）分包计划（D）人员报表（E）投标文件72 在施工过程中，工程师指示的暂停施工可能是由于( )。（A）承包人的原因（B）协调管理的原因（C）外部条件的变化（D）发包人应承担责任的原因（E）发包人延误支付款73 委托监理合同示范文本中，监理人的权利有( )。（A）获得监理酬金的权利（B）对建设工程规模的建议权（C）选择承包人决定权（D）对施工进度进行检查监督（E）建筑材料的检验权74 工程师确定延误工期可以相应顺延的包

27、括( )情形。（A）承包人违约（B）承包人承担的风险（C）发包人不按专用条款的约定提供开工条件（D）一周内由于发包人原因停电、停水、停气造成停止累计超过 8h（E）发包人不按约定日期支付工程预付款、进度款，使工程不能正常进行75 FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（A）施工质量缺陷（B）施工成本增加（C）发生不可抗力（D）未按时提供施工现场（E）拖延工期76 法人应当具备的条件包括( )等。（A）依法成立（B）经核准登记（C）有必要的财产或者经费（D）有自己的组织机构（E）能够独立承担民事责任77 甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在 8 月 3

28、0 日向甲公司交付货物。8 月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有（ ）。（A）拒收货物（B）接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用（C）不接收货物并要求对方承担违约责任（D）接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款（E）接收货物并不对保管不善造成的损失负责注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 134 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程委托监理合同2 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程招标管理3 【正确答案】 B【试题解析】 发包人供应的材料设备进入

29、施工现场后需要在使用前检验或者试验的,由承包人负责检查试验,费用由发包人负责。此次检查试验通过以后,不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。【知识模块】 建设工程施工合同管理4 【正确答案】 B【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理5 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程合同管理法律基础6 【正确答案】 B7 【正确答案】 D8 【正确答案】 C【试题解析】 三、保证在建设工程中的作用。在建设工程的过程中,保证是最为常用的一种担保方式。9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 B12 【正确答案】 C13 【正确答案】 B14 【正确答案】 B15 【正确答

30、案】 A16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A21 【正确答案】 C22 【正确答案】 C23 【正确答案】 B【试题解析】 P6( 一)代理的概念和特征。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。24 【正确答案】 A【试题解析】 P49( 六)申请撤销裁决。当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。25 【正确答案】 D【试题解析】 P162( 二)履约证书。缺陷通知期满时，如果工程师认为还存在影响工程运行或使用的

31、较大缺陷，可以延长缺陷通知期，推迟颁发证书，但缺陷通知期的延长不应超过竣工日后的 2 年。26 【正确答案】 D【试题解析】 (三) 合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行(行使不安抗辩权):(1)经营状况严重恶化;(2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;(3)丧失商业信誉;(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。但当对方提供适当的担保时应当恢复履行。故正确答案为 D。27 【正确答案】 B【试题解析】 P92( 一)发包人应提供的文件和资料。1设计依据文件和资料。(1)经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；(2)

32、城市规划许可文件；(3)工程勘察资料等。2项目设计要求。(1)工程的范围和规模；(2)限额设计的要求；(3)设计依据的标准；(4)法律、法规规定应满足的其他条件。选项 B 的“建设工程规划许可文件”不是“城市规划许可文件”，故选项 B 不正确。28 【正确答案】 A29 【正确答案】 C30 【正确答案】 D31 【正确答案】 C32 【正确答案】 B33 【正确答案】 B34 【正确答案】 C35 【正确答案】 D36 【正确答案】 A37 【正确答案】 C【试题解析】 承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期

33、开工申请后的48 小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。38 【正确答案】 D【试题解析】 委托人有义务为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。其中物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。39 【正确答案】

34、D40 【正确答案】 C41 【正确答案】 D42 【正确答案】 D43 【正确答案】 B44 【正确答案】 B45 【正确答案】 D46 【正确答案】 B47 【正确答案】 B【试题解析】 当合同被确认为可撤销合同后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。48 【正确答案】 A【试题解析】 实际施工过程中，不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划，以便更好地进行后续施工的协调管理。承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行。因承包人自身的原因造成的工程

35、实际进度滞后于计划进度，所有的后果都应由承包人自行承担。49 【正确答案】 B二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 A,B,C,D51 【正确答案】 A,B,D52 【正确答案】 B,C,E【知识模块】 建设工程招标管理53 【正确答案】 A,E【试题解析】 仲裁的原则包括:自愿、公平合理、依法独立进行和一裁终局的原则。【知识模块】 合同法律制度54 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 参见合同法第二百七十六条。【知识模块】 建设工程委托监理合同

36、55 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 建设工程物资采购合同管理56 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 建设工程合同管理法律基础57 【正确答案】 B,C58 【正确答案】 B,C,D,E59 【正确答案】 B,D,E60 【正确答案】 A,D【试题解析】 保险期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。B“承包人完成施工任务”和 C“工程所有人组织工程验收”都不代表验收合格,E“保修期满”则时限过长。61 【正确答案】 A,B,C,D62 【正确答案】 A,C63 【正确答案】 A,B,E64 【正确答案】 B,E