[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷40及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 40 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 企业法人( ) 取得法人资格。（A）成立之日（B）注册资金到位后（C）建立组织机构后（D）经工商行政管理机关核准登记后2 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）智力成果（C）行为（D）财3 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。（A）监理单位（B）总监理工程师（C）监理单位的法定代表人（D）具体的监理人员4 保证合同的当事人是指( )。（A）合同当事人（B）债权人和债务人（C）保证人和债权人（

2、D）保证人和债务人5 FIDIC施工合同条件要求，由( )投保建筑工程一切险。（A）发包人（B）工程师（C）承包人（D）项目经理6 对于受要约人超过承诺期限发出的承诺，该承诺( )。（A）有效（B）无效（C）要约人及时通知受要约人有效（D）要约人虽表示接受也无效7 采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。（A）发件人的主营业地（B）发件人的经常居住地（C）收件人的主营业地（D）收件人的经常居住地8 合同法中规定的“ 缔约过失责任 ”是指( ) 。（A）订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责（B）委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由

3、委托人承担（C）由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任（D）因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任9 在下列各种合同中，一般情况下( )的合同有效。（A）限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认（B）无代理权人订立，被代理人未作表示（C）法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限（D）无处分权人处分他人财产订立，未经权利人追认10 建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由( ) 确定合同是否无效。（A）发包人确认（B）工程师确认（C）建设管理部门（D）人民法院11 按合同法的规定，合同生效后，当事人就价

4、款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( ) 的顺序履行。（A）订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议（B）合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格（C）补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格（D）补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款12 一个买卖合同约定执行政府指导价格，2004 年2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 1000 元，合同规定 2005 年 3 月 1 日交货，但是在 2005 年 1 月 1 日政府调整指导价格为每千克 1200 元，若卖方延迟至 2005 年 4 月 1 日才交付货物，而合同约定逾期交货一个月的违约金

5、为每千克 100 元，则买方应按照每千克( )元向卖方付款。（A）1200（B） 1100（C） 1000（D）90013 在施工合同履行过程中，由于发包人拖欠工程款，故承包方放慢了施工进度，甚至停止施工，这是承包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权14 在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼15 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（A）人民法院（B）政府的建设行政主管部门（C）上级仲裁委员会（D）质量监督机构16 按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务

6、的采购，单项合同估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（A）10（B） 50（C） 100（D）20017 下列关于招标代理机构的说法不正确的是( )。（A）招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定（B）招标代理机构必须隶属于建委等行政机关（C）招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力（D）招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济 “专家库”18 与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。（A）节省招标费用（B）招标时间短（C）减小合同履行过程中承包不违约的风险（D）竞争激烈19 投标文件中出现大写金额与小写金额不一致时，应当( )。（A）以大写金额为准（B）以小写金

7、额为准（C）以数额大的为准（D）以数额小的为准20 “评标价”是指( ) 。（A）标底价格（B）中标的合同价格（C）投标书中标明的报价（D）以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值21 下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是( )。（A）企业的法人资格和组织机构（B）企业的分包计划（C）施工方案是否技术先进又经济合理（D）近 2 年涉及的诉讼案件的调查22 建设工程委托监理合同标准条件规定“受托人” 是指( )。（A）监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人（B）承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位（C）依法成立具有法人资格的监理企业（D）监督监理招标的一方23 监理

8、招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的( )酬金额。（A）正常工作（B）附加工作（C）额外工作（D）所有工作24 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。（A）完成监理合同约定的监理工作之日（B）监理合同规定的到期日（C）被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之口（D）完成正常工作和附加工作之日25 监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按( )计算设施使用补偿费。（A）补偿金额设备在工程上使用的时间设备原值（B）补偿金额设备原值设备在工程上使用时间设备折旧率（C）补偿金额设备原值设备折旧率+ 管理费（D

9、）补偿金额设备在工程上使用的时间占折旧年限比例 设备原值+管理费26 在( ) 内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的支出费用。（A）设计合同（B）监理合同（C）施工合同（D）物资采购合同27 建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，建设工程设计合同(二)GF-2000-0210 与(一)GF-2000-0209中条款内容差异的主要原因是由于建设工程设计合同(二)GF-2000-0210 委托的工作内容不同，即承包工程项目的( )任务。（A）勘察、设计（B）设计、施工（C）专业工程设计（D）民用建筑工程设计28 设计合同采用定金

10、担保，合同总价的( )为定金。（A）5%（B） 10%（C） 15%（D）20%29 当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费( )。（A）全部退回（B）先退回，另作补偿处理（C）不退，就此结束合同双方义务（D）不退，并还应按实际所耗工时补齐费用30 施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（A）协议书（B）专用条款（C）标准条款（D）质量保修书31 在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为( )。（A）招标文件要求的天数（B）投标书内承

11、包人承诺的天数（C）工程实际需要施工的天数（D）经政府主管部门认可的天数32 在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。（A）合同履行中工程洽商协议（B）施工合同通用条款（C）图纸（D）施工合同专用条款33 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（A）协调处理施工现场周围地下管线保护工作（B）按工程需要提供非夜间施工使用的照明（C）办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续（D）组织设计交底34 在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，( )是错误的。（A）要求承包人拆除（B）承包人承担由此发生的费用（C）承包人

12、可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品（D）由此造成工期延误不予顺延35 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为( )。（A）追加合同价款和工期损失全部由业主承担（B）追加合同价款和工期损失全部由承包商承担（C）追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延（D）工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿36 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。（A）工程师（B）承包人（C

13、）工程师和承包人（D）发包人37 因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的 48 小时未及时作出任何答复，此时承包人应( )。（A）继续后续工作的施工（B）向发包人发出请求复工的通知（C）向工程师再次发出请求复工的通知（D）向发包人发出解除合同的通知38 在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是( )。（A）工程师无权增加合同中约定的工程量（B）工程师无权减少合同中约定的工程量（C）工程师无权删除承包范围内的部分工作（D）工程师无权改变承包范围内部分

14、工作的施工顺序39 下列关于竣工结算程序说法正确的是( )。（A）工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料（B）发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 14 天内进行核实，给予确认或提出修改意见（C）承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止（D）承包人收到竣工结算价款后 28 天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止40 材料采购约定由采购方自提货物，合同在履行过程中，供货方捉前 1 个月将订购物资运抵项目所在地的车站并向采购方发出提前提货通知，且交付数量多于合同约定的尾差，( ) 。（A）采购方不能拒绝提货，多

15、交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担41 设备监理在( ) 检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。（A）无负荷试车（B）带负荷试车（C）性能检验（D）保证期满42 FIDIC 施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间与合同工期比较，判定承包商的施工是提前还是延误竣工。（A）合同签字日起至颁发接收证书（B）合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工（C）开工令要求的开工日起至颁发接收证书（D）开工令要求的开工日起至颁

16、发接收证书中指明的竣工43 FIDIC 合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( )日止。（A）颁发工程移交证书（B）颁发解除缺陷责任证书（C）承包商提交给业主的“结清单”生效（D）工程移交证书注明的竣工44 FIDIC施工合同条件规定解决合同争议的程序正确的是( )。（A）双方协商、提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、仲裁（B）提交工程师决定、提交争端裁决委员会决定、双方协商、仲裁（C）双方协商、提交工程师决定、仲裁、提交争端裁决委员会决定（D）提交工程师决定、双方协商、提交争端裁决委员会决定、仲裁45 依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。

17、（A）预付款的金额不少于合同价 22%（B）要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函（C）预付款保函金额要大于预付款额（D）自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 (减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款46 FIDIC 合同条件规定当颁发整个工程接收证书时，( )。（A）不应返还保留金（B）应退还一半保留金（C）应退还 40%保留金（D）应全部退还保留金47 按照 FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以( ) 签发接收证书。（A）本该进行检验 H（B）缺陷通知期内补充检验通过日（C）工程实际移交 H（D）业主实际使用日48 施工合同约定，风

18、力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5 天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明 5 月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。（A）工程变更索赔（B）工程加速索赔（C）合同被迫终止索赔（D）合同中默示的索赔49 承包人在索赔意向通知提交后的( )天内递交正式的索赔报告。（A）14（B） 28（C） 7（D）5650 工程师对索赔的审查不包括( )。（A）对索赔证据审查（B）刘对工期顺延要求审查（C）对费用索赔要求审查（D）对承发包双方当事人的审查二、

19、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 合同法律关系客体包括( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）权利（E）义务52 在建筑工程一切险中，保险人对( )等原因造成的损失负责赔偿。（A）自然事件（B）设计错误（C）意外事件（D）自然磨损（E）维修养护53 经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。（A）追偿债款的债权文书（B）遗嘱文书（C）施工合同文书（D）保险合同文书（E）追偿物品的债权文书54 下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是( )。（A）要约

20、的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力（B）撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人（C）撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人（D）撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人（E）撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人55 受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。（A）违约责任的变更（B）数量的变更（C）增加建议性条款（D）增加说明性条款（E）履行期限的变更56 合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照( )确定履行方式。（A）协议补充（B）按照有利于债务人的方式履行（C）按照交易习惯确定（D）按照有利于债权

21、人的方式履行（E）按照有利于实现合同目的的方式履行57 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务58 施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。（A）支付违约金（B）赔偿损失（C）顺延工期（D）继续履行（E）采取补救措施59 发生涉及工程造价问题的施工合同纠纷时，如果仲裁庭认为需要进行证据鉴定，可以由( )鉴定部门鉴定。（A）申请人指定

22、的（B）政府建设主管部门指定的（C）工程师指定的（D）当事人约定的（E）仲裁庭指定的60 建设行政主管部门发现( )情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。（A）没有编制标底（B）在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定（C）在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定（D）强制投标人必须结成联营体投标（E）没有委托代理机构招标61 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（A）办理招标备案（B）编制招标有关文件（C）发布招标公告（D）发售招标文件（E）组织现场考察62 招标文件的组成内容包括( )。（A）招标广告（B）合同条件（C）技术规范（D）图纸和技术资料（E）对

23、投标人质疑的书面解答63 建设工程监理招标的特点包括( )。（A）招标文件强调对人员数量的要求（B）招标宗旨是对监理单位能力的选择（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少（E）强调对监理单位提供设备的要求64 下列关于监理人的权利说法正确的是( )。（A）终止合同的权利（B）委托监理工程重大事项的决定权（C）工程建设有关事项和工程设计的建议权（D）工程建设有关协作单位组织协调的主持权（E）审核承包商索赔的权利65 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要提前通知监理人（

24、E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人66 委托工程测量、水文和地质勘察任务的合同，按照建设工程勘察合同范本要求的主要内容应包括( )方面的条款。（A）合同生效的条件（B）勘察成果的提交（C）勘察费用的支付（D）发包人应提供的资料（E）提供履约担保67 设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，( )。（A）负责设计变更（B）负责设计交底（C）参加隐蔽工程验收（D）参与施工组织（E）参加工程竣工验收68 组成施工合同的文件包括( )等。（A）招标公告（B）协议书（C）中标通知书（D）图纸（E）工程量清单69 按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括( )

25、。（A）确定水准点和坐标控制点（B）将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点（C）提供进度统计报表（D）提供和维修围栏设施（E）做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护70 以下在施工中由于( )造成的工期延误工期不能顺延。（A）承包人施工机械未能及时运到现场（B）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件（C）承包人现场临时设施布置有误导致停水 24 小时（D）工程师未按合同约定提供所需指令、批准（E）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行71 依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。（A）发包人需要对原设计进行变更，应提前 14 天书

26、面通知承包人（B）承包人为了便于施工，可以要求对原设计进行变更（C）承包人在变更确认后的 14 天内，未向工程师提出变更价款报告，视为该工程变更不涉及价款变更（D）工程师确认增加的工程变更价款，应在工程验收后单独支付（E）合同中没有适用和类似变更工程的价款，由承包人提出变更价格，经工程师确认后执行72 在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。（A）申请验收（B）组织验收（C）提出修改意见（D）递交竣工结算报告（E）移交工程73 下列关于质量保修责任的说法正确的是( )。（A）属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起 7 天内派人保修（B）发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后

27、应当 24 小时内到达事故现场抢修（C）发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修（D）涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法 的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施（E）质量保修完成后，由发包人组织验收74 设备制造阶段的监理任务包括( )。（A）使用原材料质量的确认（B）制造过程重要试验结果的质量确认（C）审查供货方提供的月报表（D）对发运设备前包装质量的检验（E）货物运抵现场后进行开箱检验75 FIDIC 施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（A）规范（B）图纸（C）资料表（D）投标保函（E）中标函76 FIDIC 合

28、同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。（A）合同地位不同（B）工程款支付的开支项目不同（C）业主对指定分包商利益保护不同（D）承包商对分包商违约承担责任范围不同（E）选择分包商的权利不同77 FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌人侵78 在 FIDIC 合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。（A）工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令（B）承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令（C）对分包商完成的变更工

29、程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定（D）若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔（E）承包商接到工程师发布的涉及分包工程变更指令后，可以口头或书面形式通知分包商79 要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。（A）批评教育（B）公平合理（C）自愿（D）协商一致（E）及时80 当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括( ) 。（A）经工程师认可的施工进度计划（B）汇率变化表（C）施工会议记录（D）招标文件（E）合同履行中的来往信函注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 40 答案与解析一

30、、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【试题解析】 P4 2法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。2 【正确答案】 C【试题解析】 P5 合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。3 【正确答案】 A【试题解析】 P6 三、代理关系。(一)代理的概念和特征。 4被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。P71委托代理。在建设

31、工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，应由被代理人，即监理单位负责。答案为 A。4 【正确答案】 C【试题解析】 P8 保证是指保证人与债权人的一种约定。5 【正确答案】 C【试题解析】 P14 2投保人与被保险人。在国外，建筑工程一切险的投保人一般是承包商。FIDIC 土木工程施工合同条件要求，承包商以承包商和业主的共同名义对工程及其材料、配备设备装置投保保险。6 【正确答案】 C【试题解析】 P28 3迟到的承诺。(1)受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受

32、要约人该承诺有效，否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。7 【正确答案】 C【试题解析】 P29( 四)合同的成立。 1不要式合同的成立。一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点。没有主营业地的，其经散居住地为合同成立的地点。8 【正确答案】 D【试题解析】 P30 五、缔约过失责任。(一)缔约过失责任的概念。9 【正确答案】 C【试题解析】 P32P33(四) 效力待定的合同。有些合同的效力较为复杂，不能直接判断是否生效，而与合同的一些后续行为有关，这类合同即为效力待定的合同。以上四种合同均为效力待定的合同，但因其

33、后续行为不同，只有 C 有效，其他均无效。(具体无效情况参见教材 P32P33)10 【正确答案】 D【试题解析】 P34( 三)无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。11 【正确答案】 C【试题解析】 P37( 二)合同履行的原则。 1全面履行的原则。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。因此答案为 C。12 【正确答

34、案】 D【试题解析】 P37 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。但是逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行。卖方逾期交货，遇政府指导价上涨，仍按照原价格每千克1000 元扣除违约金后付款，即每千克 900 元。13 【正确答案】 A【试题解析】 P38 同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。发包人拖欠工程款属于履行债务时不符合约定，承包人可以放慢了施工进度，甚至停止施工。14

35、【正确答案】 D【试题解析】 P46P49 第三节合同争议的解决。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。四种方式中，前三种都以自愿为原则，只有诉讼不是，是强制执行的。15 【正确答案】 A【试题解析】 P49( 六)申请撤销裁决。当仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的时候，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。16 【正确答案】 B【试题解析】 P52-P53 依据招标投标法的基本原则，国家计委颁布了工程建设项目招标范围和规模标准规定，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的各类工程项目的

36、建设活动必须进行招标。17 【正确答案】 B【试题解析】 P54 招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。招标代理机构应具备的基本条件包括 3 方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。18 【正确答案】 D【试题解析】 P55 三、招标方式。(一)公开招标。 (二)邀请招标。19 【正确答案】 A【试题解析】 P59(2)评标工作程序。 1)初评。商务标中出现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的

37、投标授权人予以签字确认。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。20 【正确答案】 D【试题解析】 P60 评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定的金额，最终构成评标价格。因此评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。但签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。21 【正确答案】 C【试题解析】 P72P73 例 32 施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括 9 方面内容：法人资格和组织机构(选项 A)；财务报表； 人员报表； 施工机械设备情况；分包计划(选项 B)； 近 5年完成同类工程项目调查；在建工程项目调查； 近 2 年涉及的诉讼案件调查(选项 D)；其他资格证明。其中不包括选项 C。22 【正确答案】 B【试题解析】 P79 一、委托监理合同的概念和特征。 (1)作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。