[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷70及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 70 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，则该合同法律关系的客体是( )。（A）物（B）财（C）行为（D）智力成果2 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按 ( )执行。（A）原价格（B）新价格（C）市场价格（D）原价和新价的平均价格3 施工合同示范文本规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出 7 天后停止施工。该条款依据的是中华

2、人民共和国合同法中关于( )的规定。（A）撤销权（B）不安抗辩权（C）后履行方抗辩权（D）同时履行抗辩权4 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( ) 。（A）合同公证书（B）仲裁协议书（C）履约保函（D）合同担保书5 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（A）应当接受（B）可以接受（C）应当拒绝（D）可以拒绝6 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定，监理单位完成的此项工作属

3、于 ( ) 的范围。（A）正常监理工作（B）额外监理工作（C）变更监理工作（D）附加监理工作7 某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人( )。（A）应赔偿承包人的损失，相应顺延工期（B）应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延（C）不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期（D）不赔偿承包人的损失，工期不予顺延8 在施工中，承包人按照经过监理工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由( ) 承担。（A）发包人（B）承包人（C）监理工程师（D）发包人和承包人共同9 在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师( )。（A）有权进入制造现场进行见证，签署检验

4、报告后免除供货方的质量责任（B）有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任（C）无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任（D）无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任10 FIDIC 施工合同条件中的暂列金，是( )的一项款额。（A）不计入合同价格之内（B）用于不可预见项目使用（C）由监理工程师或承包商代表控制使用（D）专门用于承包商施工范围内工程使用11 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。（A）只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）只可要求债务人履行债务（C）不可要求保证人在

5、其保证范围内承担保证责任（D）既可要求债务人履行债务，也可要求保证人在其保证范围内承担保证责任12 隐蔽工程经监理工程师验收，工程符合要求，( )监理工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽施工。（A）验收 7 小时后（B）验收 24 小时后（C）验收 48 小时后（D）验收 72 小时后13 承包人完成质量保修任务后，由( )组织验收。（A）监理工程师（B）建设行政主管部门（C）发包人（D）承包人14 供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（A）3（B） 5（C） 10（D）1515 工程具备竣工验收条件，( )应按国家

6、工程竣工验收有关规定组织验收工作。（A）承包人（B）监理工程师（C）发包人（D）专家验收组16 某工程按 FIDIC 施工合同条件约定，业主扣留承包商的保留金限额为 80 万元，为了使承包商有较充裕的流动资金用于工程施工，在保留金扣留到 50 万元时，承包商提交保留金保函代换保留金，业主应返还承包商( )万元的保留金。（A）25（B） 30（C） 40（D）5017 施工过程中，因监理工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由 ( )承担。（A）承包人（B）发包人或第三人（C）发包人（D）监理工程师或第三人18 承包人需要使用代用材料时，应经监理工程师认可后才能使用，由此增加的合同

7、价款应( ) 。（A）由承包人承担（B）由发包人承担（C）双方以书面形式约定（D）由监理工程师确定19 某施工合同工期为 300 天，合同价为 1500 元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为 10 万元，则监理工程师应( )。（A）不批准顺延工期（B）应批准顺延工期 1 天（C）应批准顺延工期 2 天（D）应批准顺延工期 3 天20 依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。（A）对方以胁迫手段（B）损害国家利益（C）对方有过错（D）损害当事人利益21 索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方

8、抓施工管理的精力，监理工程师( )。（A）有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的 28 天内提出索赔意向通知（B）必须马上处理该项索赔（C）有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知（D）有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在提交索赔意向通知的 28 天内递送正式的索赔报表22 在施工合同履行中，如果监理工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明监理工程师确实发布过口头指令，此时可以认定口头指令的效力( )。（A）构成合同的组成部分（B）不能构成合同的组成部分（C）成为承包人索赔的证据（D）无效23 委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工

9、作，监理人( )。（A）不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责（B）既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责（C）只对检测试验数据的错误负责（D）只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责24 某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（A）未成立（B）已经成立（C）在公证后成（D）不具备成立条件25 委托监理合同示范文本规定，监理人在责任期内如因过失而造成经济损失，要负 ( )的责任。（A）违约（B）缔约过失（C）监理失职（D）全部损失26 施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能

10、按照协议书约定的日期开工时，发包人应当( )。（A）赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期（B）只相应顺延工期（C）只赔偿承包人因此造成的损失（D）赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期27 当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的( )。（A）不安抗辩权（B）撤销权（C）代位权（D）同时履行抗辩权28 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（A）委托代理（B）法定代（C）指定代理（D）优先代理29 施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（A）不可原谅的延期（B）可原谅并给予补偿费用的延期（C）承包人应承担的风险责

11、任（D）可原谅但不给予补偿费用的延期30 按 FIDIC 合同条件签订的合同在履行过程中，不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，监理工程师应以( )为判定准则。（A）承包商的报价是否包括对此事件的费用（B）不可抗力事件造成（C）作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见（D）非承包商原因造成31 工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由 ( ) 承担。（A）发包人（B）承包人（C）发包人和承包人双方共同（D）合同约定的责任者32 委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受( )的指示完成相应的试验工作。（A）项目技术负责人（B）项目经理（C）

12、质检人员（D）监理工程师33 决定合同法律关系性质的是( )。（A）合同法律关系的主体（B）合同法律关系的客体（C）合同法律关系的内容（D）合同法律关系的责任34 合同公证与签证的相同点不包括( )。（A）都实行自愿申请原则（B）两者的内容与范围相同（C）目的相同（D）适用范围相同35 依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）定金36 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约人之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后3

13、7 某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价履行。（A）订立合同时订（B）订立合同时履行（C）履行合同时订立（D）履行合同时履行38 合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。（A）结算和清理（B）仲裁和诉讼（C）结算、清理、违约（D）结算、仲裁、违约39 依据中华人民共和国合同法，下列有关承担违约责任的说法，错误的是( )。（A）赔偿损失是承担违约责任的主要形式（B）违约金和定金不能同时选用（C）违约金是承担违约责任的必备形式（D）违约金和赔偿损失不能同时使用40 某建设项目的施工单项合同估算价为 1000 万元

14、人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目( ) 方式发包。（A）应该采用公开招标（B）应该采用邀请招标（C）应该采用议标（D）可以采用直接委托41 某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人在离开标时间还剩 10 天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于中华人民共和国招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（A）招标文件为准，开标时间后延（B）招标文件为准，开标时间不变（C）书面解答为准，开标时间后延（D）书面解答为准，开标时间不变42 在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( ) 。（A）委托人增加监理

15、工作内容较多（B）执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束（C）委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年（D）委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料43 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( ) 。（A）按工程实际损失计算赔偿（B）扣除合同约定的全部监理酬金（C）赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额（D）应当双倍返还定金44 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。（A）不再负责处理有关设计问题（B）仍应无偿负责处理有关设计问题（C）仍应负责处理

16、有关设计问题，但可适当收取咨询服务费（D）仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更45 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（A）承包人承担返工费用，工期不予顺延（B）承包人承担返工费用，工期给予顺延（C）发包人承担追加合同价款，工期不予顺延（D）发包人承担追加合同价款，工期给予顺延46 某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由( )提出。（A）发包人（B）承包人（C）设计甲位（D）监理单位47 依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管

17、时，下列表述正确的是( ) 。（A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点（B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换（C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失（D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地48 设备性能验收阶段，出现( )的情况时，监理工程师不应签发设备初步验收证书。（A）存在个别微小缺陷但不影响设备安全运行，供货方同意在限定时间内免费修理（B）第一次性能验收试验表明几项性能指标未达到保证值，但属于采购方的使用原因（C）第二次性能验收试验未达到保证值的几项缺陷，供货方采取相应措施后达到保证值（D）由于采购方生产运行的需要，在合同

18、约定的期限内未能进行设备性能验收试验49 依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( )（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由监理工程师负责协调管理50 下列关于监理工程师对施工进度的监督的表述，错误的是( )。（A）承包商每天应向监理工程师提交进度报告（B）监理工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度（C）监理工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任（D）监理工程师有权批准合同工期顺延二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选

19、项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有( )。（A）投标人提供投标保函（B）中标人提供担保公司出具的履约保证书（C）发包人提供银行出具的工程款支付担保函（D）发包人提供的在建工程留置权担保（E）承包人提交的预付款保函52 无权代理行为在( )的情况下，被代理人承担民事责任。（A）被代理人不作否认表示（B）被代理人作否认表示（C）经被代理人追认（D）代理人要求（E）法院判决53 合同成立后，具备其生效的条件是( )。（A）当事人是法人（B）意思表示真实（C）当事人具有相应的民

20、事权利能力和民事行为能力（D）合同的标的、数量等内容协商一致（E）不违反法律或者社会公共利益54 同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是( )清偿。（A）按抵押物登记的先后顺序（B）按债权比例（C）按合同生效顺序（D）按债权的价款多少顺序（E）抵押物已登记的先于未登记的55 甲公司与乙公司所签合同的义务转让给丙公司，依据合同法的规定，下列关于该转让行为的表述中，正确的包括( )。（A）合同主体不变，仍为甲乙两公司（B）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（C）甲公司无需征得乙公司转让的同意，但应通知对方（D）丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直

21、接对乙公司承担合同义务56 以下是有关对附条件和期限合同的生效时间的叙述，其正确的是( )。（A）附生效条件的合同，自条件消灭时生效（B）附解除条件的合同，自条件成就时生效（C）当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成熟（D）附生效期限的合同，自期限届至时生效（E）附终止期限的合同，自期限届至时失效57 下列关于格式条款的表述中错误的有( )。（A）格式条款，是经双方协调采用的标准合同条款（B）当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款（C）提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效（D）若对争议条款有两种以上解释，应做出有利于提供格式条款一方的解释（E）若对争议条款有两种以上解释，

22、应做出不利于提供格式条款一方的解释58 根据合同法的规定，约定债务抵销的情况有( )。（A）必须通知对方（B）标的物的种类、品质可以不相同（C）债务要求不高（D）通知自到达对方时生效（E）必须经当事人协商一致59 “债务人向第三人履行债务” 的特点是( )。（A）不改变当事人之间的权利义务关系（B）债务人不得拒绝第三人的请求履行（C）改变当事人之间的权利义务关系（D）第三人无追究对方违约责任的权利（E）第三人不可以向债务人请求履行60 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（A）选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标

23、费用高（E）评标工作量较大61 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（A）投标须知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件（E）对监理单位的要求62 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用 ( )。（A）最高报价衡量法（B）标底衡量法（C）复合标底衡量法（D）无标底衡量法（E）成本价衡量法63 按照招标投标法的规定，不允许招标人在定标过程中( )。（A）与投标人就投标价格进行谈判（B）将中标结果通知未中标的投标人（C）强制中标人接受新的承包条件（D）在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人（E）授权评标委员会确定中标人64

24、 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（A）委托人违约，赔偿监理人经济损失（B）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失（C）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额（D）因监理人工作失误，不赔偿委托人损失（E）任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出65 委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（A）人员服务（B）资金服务（C）信息服务（D）管理服务（E）物质服务66 按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括( )。（A）工程本身的损害

25、（B）由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害（C）由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害（D）承包方人员伤亡（E）承包人停工损失67 建设工程施工合同(示范文本)的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是 ( )。（A）固定价格合同（B）总价合同（C）可调价格合同（D）单价合同（E）成本加酬金合同68 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（A）提供地下管线资料（B）办理法律、法规规定的批准手续（C）进行图纸会审（D）按规定办理安全生产有关手续（E）协调处理古树名木的保护工作69 按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属

26、于“ 费用 ”的包括( )。（A）设计变更给承包人增加的款额（B）工程师批准承包商索赔的款项（C）承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费（D）承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出（E）承包商收取的分包管理费70 依据建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后

27、14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可71 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（A）双方必须协商签订延期支付协议（B）发包人承担违约责任（C）可协议将该工程折价（D）承包人申请人民法院将该工程依法拍卖（E）承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息72 FIDIC 施工合同条件履行过程中，业主可凭工程师出具的证明，从承包商应得工程款内扣减该部分给业主带来损失的款额的情况有( )。（A）折价接收部分有缺陷工程（B）不合格材料和工程的重复检验（C）承包商没有改正忽视质量的错

28、误行为（D）承包商未按期竣工（E）不可抗力事件对已完工程造成的损失73 FIDIC 施工合同通用条款中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括 ( ) 。（A）延误发放图纸（B）不可遇见的外部条件（C）延误移交施工现场（D）施工中废弃物和古迹的干扰（E）因质量问题进行的返工74 依据 FIDIC施工合同条件规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是( )等。（A）工程量清单中的工程量不准确（B）承包商的报价漏项（C）合同内列有调价条款（D）采用不可调价合同（E）发生承包商应承担质量责任的扣款75 FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进

29、度计划应该说明( )。（A）打算采用的施工方案（B）打算采用的施工组织方案（C）打算采用的施工计划安排（D）修改进度计划的时间安排（E）预计应支付给承包商费用的资金估算表76 FIDIC施工合同条件中规定，业主可以向承包商索赔的条款涉及( )。（A）接收不合格的材料和工程（B）拖期违约赔偿（C）承包人办理保险未能获得补偿的部分（D）缺陷通知期延长（E）业主为承包人提供的电、气、水等应收款项77 设备制造阶段的监理工作包括( )。（A）原材料和元器件的进厂检验（B）部件的加工检验和试验（C）出厂前的预组装检验（D）包装检验（E）施工现场的到货开箱检验78 承包人可提出索赔的费用包括( )。（A）

30、保险费（B）安全措施费（C）利润（D）管理费（E）贷款利息79 在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。（A）不可预见的外界条件（B）施工中遇到文物和古迹（C）异常不利的气候条件（D）业主或其他承包人的干扰（E）后续法规的调整80 工程师对工程索赔的影响主要是( )。（A）工程师可能会引起承包人的索赔（B）工程师无权单方面作出索赔处理决定（C）工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书（D）工程师在争议的仲裁中作为仲裁人（E）工程师在争议的诉讼过程中作为见证人注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 70 答案与解析一、单项选择题共 50

31、 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 B3 【正确答案】 D4 【正确答案】 B5 【正确答案】 C6 【正确答案】 D7 【正确答案】 A8 【正确答案】 B9 【正确答案】 B10 【正确答案】 B11 【正确答案】 D12 【正确答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 C15 【正确答案】 C16 【正确答案】 C17 【正确答案】 C18 【正确答案】 C19 【正确答案】 C20 【正确答案】 A21 【正确答案】 A22 【正确答案】 A23 【正确答案】 A24 【正确答案】 B25 【正确答案】 C26 【正确答

32、案】 A27 【正确答案】 D28 【正确答案】 B29 【正确答案】 D30 【正确答案】 C31 【正确答案】 A32 【正确答案】 D33 【正确答案】 C34 【正确答案】 D35 【正确答案】 D36 【正确答案】 B37 【正确答案】 B38 【正确答案】 A39 【正确答案】 C40 【正确答案】 D41 【正确答案】 C42 【正确答案】 C43 【正确答案】 C44 【正确答案】 C45 【正确答案】 D46 【正确答案】 B47 【正确答案】 C48 【正确答案】 B49 【正确答案】 B50 【正确答案】 A二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2

33、 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,C,E52 【正确答案】 A,C53 【正确答案】 B,C,E54 【正确答案】 A,B,C,E55 【正确答案】 B,D56 【正确答案】 B,C,D57 【正确答案】 A,D58 【正确答案】 B,C,E59 【正确答案】 A,B,D60 【正确答案】 A,B61 【正确答案】 A,B,D,E62 【正确答案】 B,C,D63 【正确答案】 A,C,D64 【正确答案】 A,C,E65 【正确答案】 A,C,E66 【正确答案】 A,B,C67 【正确答案】 A,C,E68 【正确答案】 C,E,D