[工程类试卷]注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷71及答案与解析.doc

1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 71 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是 ( ) 。（A）保证（B）定金（C）留置（D）质押2 关于无权代理的选项中正确的是( )。（A）无权代理行为不能转化为合法的代理行为（B）无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动（C）代理权终止后继续行使代理行为（D）被代理人不可以对无权代理行使“追认权”3 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( ) 。（A）项目转移给

2、银行占有，抵押合同自签订之日起生效（B）项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效4 本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。（A）行为人承担民事责任（B）视为不同意（C）本人承担民事责任（D）视为同意5 依据有关“ 建筑工程一切险 ”的规定，下列描述中正确的是 ( )。（A）保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程（B）投保人和被保险人是保险合同的当事人（C）发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务（D）保险合同的有效期至工程保

3、险期满为止6 合同法中规定的“ 缔约过失责任 ”是指( ) 。（A）订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责（B）委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担（C）由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任（D）因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任7 依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。（A）对方以胁迫手段（B）损害国家利益（C）对方有过错（D）损害当事人利益8 在房地产开发项目的施工中，如果施工企业将施工的商品房卖给该工程的材料供应商，则该买卖

4、合同( )。（A）无效（B）有效（C）房地产开发商追认后无效（D）施工企业折抵工程款后有效9 某物资采购合同履行过程中，由于供货方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。（A）双方享有的同时履行抗辩权（B）后履行方享有的抗辩权（C）先履行方享有的不安抗辩权（D）后履行方享有的不安抗辩权10 债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。（A）1（B） 2（C） 3（D）511 合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( ) 的行为。（A）解除合同（B）变更合同（C）转让合同（D）中止履行合同义务12

5、 债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。（A）债务人（B）债权人（C）第三方（D）合同约定13 材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。（A）同时履行抗辩权（B）不安抗辩权（C）后履行抗辩权（D）先履行抗辩权14 “由第三人向债权人履行债务” 时，如履行债务不符合约定应 ( )。（A）债务人不承担违约责任（B）由债权人追究第三人的违约责任（C）由债务人向债权人承担违约责任（D）由债务人追究第三人的违约责任15 公开招标在开标时，应当由( )。（A）招标监督机构主持，所有投

6、标人均应参加（B）招标监督机构主持，投标人自愿参加（C）招标入主持，所有投标人均应参加（D）招标入主持，投标人自愿参加16 无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（A）标底编制得不够合理（B）评标标准不合理（C）评标委员会的评标过程不合（D）受标底的约束17 评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。（A）不符合招标文件的实质性要求（B）投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限（C）明显不符合技术规格、技术标准的要求（D）个别地方存在漏项18 采用评标价法对投标书的评审是以( )的投标书为最优。（A）投标报价最低（B）投标报价合（C）评标价最低（D）评

7、标价最高19 为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（A）建设工程已批准立项（B）建设工程经过可行性研究（C）建设工程已履行了报建手续（D）建设资金能满足建设工程要求20 招标人确定中标后( )天内，应向有关行政监督部门提交招标投标的书面报告。（A）7（B） 14（C） 15（D）3021 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是 ( )。（A）以大写金额为准（B）以金额高者为准（C）以小写金额为准（D）以金额低者为准22 勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定

8、金时，该合同处于( )状态。（A）成立但不生效（B）既不成立也不生效（C）承诺生效但合同不成立（D）生效但不成立23 监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得( )的认可。（A）发包人（B）委托人（C）承包人（D）分包人24 委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（A）办理竣工验收之时（B）办理工程移交手续之时（C）合同完成之时（D）承包人和委托人签订工程保修合同之时25 发包人需变更增加的设计内容专业性特点较强，发包人经( )书面同意后，可委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。（A）总监理工程师（B）原建设工程设计人（C）施工承包人（D）原审批机关26 承包人代

9、为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由 ( ) 。（A）承包人承担（B）发包人承担（C）承包人和发包人各承担一半（D）工程师决定承担责任者27 依据建设工程设计合同(示范文本)，下列有关设计变更中说法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（C）因发包人的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意28 按照建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及

10、文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计入( )。（A）不再负责处理有关设计问题（B）仍应无偿负责处理有关设计问题（C）仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费（D）仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更29 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（A）从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止（B）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止（C）从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止（D）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止30 施工合同文件中出现含糊不清或不一致的条款时，施工合同专用条款的解释

11、顺序应在( )。（A）施工合同通用条款之后（B）中标通知书之前（C）投标书之前（D）工程量清单之前31 某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对己支付的工程款( )。（A）经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认（B）经甲确认的有效，甲不予确认的无效（C）经乙签字的全部有效（D）需委托造价管理部门确定32 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验

12、接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任33 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间继续施工，则由此造成的承包人损失由( )。（A）发包人赔偿，延误的工期顺延（B）发包人赔偿，延误的工期不予顺延（C）自己承担，延误的工期顺延（D）自己承担，延误的工期不予顺延34 建设工程施工合同(示范文本)通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包

13、人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延35 承包人因自身原因实际施工落后于计划进度，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。（A）有权要求赔偿（B）只能获得增加成本的一定比例的赔偿（C）由发包人协调不同承包人间的赔偿问题（D）无权要求赔偿36 下列对不可抗力发生后，合同责任的描述，错误的是( )。（A）承

14、包人的人员伤亡由发包人负责（B）工程修复费用由发包人承担（C）承包人的停工损失由承包人承担（D）发包人的人员伤亡由发包人负责37 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（A）承包人承担返工费用，工期不予顺延（B）承包人承担返工费用，工期给予顺延（C）发包人承担追加合同价款，工期不予顺延（D）发包人承担追加合同价款，工期给予顺延38 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（A）承包人提请竣工验收前自检合格日（

15、B）承包人提供竣工资料和竣工验收报告日（C）开始竣工检验日（D）竣工验收合格工程师在检验记录签字日39 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果是( ) 。（A）发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用（B）发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（C）承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用（D）承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用40 依据建设工程施工合同(示范文本)的有关规定，以下说法错误的是( )。（A）发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸（B）经过发包人同意的分包工程

16、，承包人选择的分包人需要提请工程师同意（C）发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，并承担相应的保管费用（D）发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应顺延41 在 DFIDIC 施工合同条件中，承包商应在( )内，按工程师的要求提交施工进度计划。（A）开工前的 7 天（B）开工后的 28 天（C）收到开工通知后的 28 天（D）接到中标函后的 42 天42 FIDIC施工合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( ) 。（A）考虑非承包人原因应顺延的工期（B）考虑承包人原因造成的拖延（C）固定

17、不变（D）对工程师批准顺延合同工期在竣工时间的计算中予以调整43 某工程使用 FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为 10 月 20 日。业主在 10 月 10 日提前占用工程，工程师于 10 月 13 日颁发了接收证书，承包商于10 月 30 日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。（A）10 月 10 日（B） 10 月 13 日（C） 10 月 20 日（D）10 月 30 日44 按照 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。（A）不利的气候条件（B）招标文件未说明的污染（C）不利于施工的外界自然条件（D）其他承包商的干扰45 某采用 FID

18、IC 施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（A）4 月 15 日（B） 5 月 1 日（C） 5 月 15 日（D）5 月 18 日46 在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( ) 。（A）不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担

19、任仲裁员（B）不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员（C）可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员（D）可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员47 FIDIC 施工合同条件规定，因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以( ) 签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（A）提交竣工验收申请之日（B）竣工验收之日（C）本该进行竣工检验日（D）承包商提交检验申请之后第 28 日48 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力( ) 。（A）是终局性的，对发包人具有强制约束力（B）不是终局性的，对发包人具有强制约

20、束力（C）是终局性的，仅对承包人具有强制约束力（D）不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力49 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（A）以不属于自己的原因拒绝索赔要求（B）认为要求合理，先行支付后再向业主索赔（C）不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告（D）不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告50 建设工程施工合同(示范文本)规定，工程索赔事件发生的 2 日天内，承包人应向工程师递交( ) 。（A）索赔事件发生的原因和证据资料（B）索赔的依据（C）索赔意向通知（D）索赔报告

21、二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 “建筑工程一切险 ”规定公司承担保险责任的除外责任有( )；（A）渐变原因造成的损失（B）原材料缺陷引起的损失（C）领有公共运输行驶执照的车辆损失（D）自然事件引起的损失（E）意外事故造成的损失52 代理具有的特征包括( )。（A）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为（B）代理人以被代理人的名义实施代理行为（C）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志（D）被代理人对代理行为承担民事责任（E）代理人与被代理人协商一

22、致后，方可进行代理53 撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）与要约同时（D）承诺到达对方之前（E）要约在发生效力之后54 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续55 合同法中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括( )。（A）补偿性原则（B）严格责任原则（C）惩罚性

23、原则（D）有限责任原则（E）连带责任原则56 合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（A）可请求恢复原状（B）可请求补救措施（C）有权要求赔偿损失（D）有权提起诉讼（E）无权请求任何要求57 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（A）缔约一方受有损失（B）缔约一方有违约行为（C）缔约当事人有过错（D）合同尚未成立（E）合同已经成立58 下列有关合同争议解决方法的有关说法中正确的是( )。（A）合同双方当事人如果未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式（B）仲裁的原则之一是一裁终局原则（C）人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 6 个月内作出撤销裁决

24、或者驳回申请的裁定（D）仲裁解决争议的方式必须是自愿的（E）当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，应当自收到仲裁裁决书之日起 3 个月内提出59 进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾( )。（A）科学性（B）节约性（C）严格性（D）完整性（E）灵活性60 无标底的综合评分法常采用以( )作为标准值。（A）最高报价（B）最低报价（C）平均报价（D）评标价（E）复合标底61 在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（A）未按招标文件的要求予以密封（B）投标函未加盖投标人的企业公章（C）联合体投标未附联合体协议书（D）明显不符合技术标准要求（E）完成期限超过招标文件

25、规定的期限62 某招标项目的评标委员会初定成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，4 评标委员会成员的修改方式可为( )。（A）只减少 1 名招标人代表（B）减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家（C）招标人代表不变，增加 1 名招标人以外的专家（D）招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家（E）招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家63 在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。（A）施工内容的专业要求（B）施工现场条件（C）投标人的财务能力（D）对工程总投资的影响（E）投标人的工程经验64 依据建

26、设工程委托监理合同(示范文本)规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人65 根据建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，以下对建设工程委托监理合同的叙述中，错误的说法有( )。（A）监理工作完成或中止时，监理人应将供监理人使用的设施归还委托人（B）监理收到监理报酬尾款时监理合同终止（C）监理合同的范围是监理工程师为委托人提供服务的范围和工作量（D）监理人有工程设计变更的审批权（E）委托人对监理人选定的分包单位无否决权66 依照建设

27、工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( )。（A）工程设计的建议权（B）工程规模的认定权（C）工程设计变更的决定权（D）承包人索赔要求的审核权（E）施工协调的主持权67 在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（A）按时提供设计依据文件和基础资料（B）施工图设计完成后，组织鉴定和验收（C）负责审查外商提供的设计资料（D）保证设计质量（E）设计交底68 依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（A）办理施工许可证（B）提供工程进度计划（C）确定坐标控制点（D）做好施工现场地下管线的保护工作（E）协调处理施工现场周

28、围地下管线的保护工作69 在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，( )。（A）供货方应赔偿因此造成的额外损失（B）采购方可通知供货方办理解除合同手续（C）如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任（D）供货方有义务发出发货协商通知（E）采购方接到发货协商通知后的 15 天内，不予答复视为同意，供货方继续发出70 建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定71 有关对

29、建设工程延期开工的说法中，正确的说法是( )。（A）承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 14 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求（B）工程师在接到承包人的延期开工申请后的 24 小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延（C）如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工（D）发包人应当赔偿承包人因发包人原因的延期开工造成的损失，相应顺延工期（E）因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，工程师与承包人协商推迟开工日期72 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好以下控制工作

30、( ) 。（A）特殊专业工程不允许分包（B）主体工程的施工任务不允许分包（C）安装工程的施工不允许分包（D）只允许一家分包人进行分包（E）主要工程量必须由承包人完成73 依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（A）不免除迟延履行方的相应责任（B）双方的风险责任均不免除（C）如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续（D）如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续（E）保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担74 在 FIDIC

31、施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则75 在 FIDIC 施工合同条件下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是( )。（A）实施工作说明书（B）变更工作实施的质量标准（C）提出工期顺延要求（D）提出变更费用要求（E）对进度计划做必要修改的建议76 采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师在( )方面认为有必要时发布变更指令。（A）任何工作质量（B）特性的变更（C）任何联合竣工检验（D）协调几个承包商施工的干扰（E）要求承包商使用他日前正在使用的施工设备范围去完成新增工程7

32、7 依据 FIDIC土木工程施工分包合同条件中有关分包合同管理的规定，下列说法中正确的有( ) 。（A）承包商应对分包合同进行协调管理（B）承包商代表有权直接向分包商发布指示（C）工程师拥有对分包工程的批准及对分包商资质审查的权力（D）工程师有权就分包工程的变更直接向分包商发布指示（E）无论何种原因造成的损失，分包商都只能向承包商提出索赔要求78 采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（A）施工工程的计划进度（B）分包商在施工阶段的安排（C）重要检查、检验的次序和时间（D）保证计划实施的说明文件（E）滞后于进度计划的责任79 根据 FIDIC 施工合同条件的规定，

33、以下关于缺陷通知期阶段的合同管理工作的表述中，正确的是( ) 。（A）将不符合合同规定的工程拆除并重建是承包商在缺陷通知期内应承担的义务（B）履约证书是承包商已按合同规定完成全部施工义务的证明（C）缺陷通知期内工程圆满地通过运行考验，工程师应在期满后的 56 天内，向业主签发解除承包商承担工程缺陷责任的证书（D）业主应在解除承包商承担工程缺陷责任的证书颁发后的 28 天内，退还承包商的履约保证书（E）颁发履约证书后的 56 天内，承包商应向工程师提交最终报表草案，以及工程师要求提交的有关资料80 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有(

34、 )。（A）对竣工检验的干扰（B）不可抗力造成的损失（C）延误移交施工现场（D）业主提前占用工程（E）非承包商原因检验导致施工延误注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 71 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 C3 【正确答案】 D4 【正确答案】 D5 【正确答案】 C6 【正确答案】 D7 【正确答案】 A8 【正确答案】 A9 【正确答案】 B10 【正确答案】 A11 【正确答案】 D12 【正确答案】 A13 【正确答案】 C14 【正确答案】 C15 【正确答案】 C16 【正确答案】 A

35、17 【正确答案】 D18 【正确答案】 C19 【正确答案】 B20 【正确答案】 C21 【正确答案】 A22 【正确答案】 A23 【正确答案】 B24 【正确答案】 C25 【正确答案】 B26 【正确答案】 B27 【正确答案】 B28 【正确答案】 C29 【正确答案】 B30 【正确答案】 D31 【正确答案】 B32 【正确答案】 B33 【正确答案】 A34 【正确答案】 C35 【正确答案】 D36 【正确答案】 A37 【正确答案】 D38 【正确答案】 B39 【正确答案】 A40 【正确答案】 C41 【正确答案】 C42 【正确答案】 C43 【正确答案】 A44

36、【正确答案】 A45 【正确答案】 A46 【正确答案】 B47 【正确答案】 C48 【正确答案】 D49 【正确答案】 C50 【正确答案】 D二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,C52 【正确答案】 A,B,C,D53 【正确答案】 A,C54 【正确答案】 A,E55 【正确答案】 A,C56 【正确答案】 A,B,C57 【正确答案】 A,C,D58 【正确答案】 A,B,D59 【正确答案】 C,D,E60 【正确答案】 B,D61 【正确答案】 A,B,C62 【正确答案】 B,D,E63 【正确答案】 A,B,D64 【正确答案】 B,C,E65 【正确答案】 D,E66 【正确答案】 A,D,E67 【正确答案】 C,D,E68 【正确答案】 A,C,E