1、2003 年注册监理工程师（建设工程合同管理）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 保证合同的当事人是指( )。（A）合同当事人（B）债权人和债务人（C）保证人和债权人（D）保证人和债务人2 下列财产中，( ) 可作为抵押物进行抵押。（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人有权使用的集体土地所有权（C）依法被查封的财产（D）抵押人所有的支票3 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）智力成果（C）行为（D）财4 施工合同示范文本要求，由( )投保建筑工程一切险。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）项目经理5 如果解决
2、施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。（A）人民法院（B）政府的建设行政主管部门（C）上级仲裁委员会（D）质量监督机构6 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（A）要约生效（B）承诺生效（C）双方当事人签字或者盖章（D）附生效期限的合同期限届至7 合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任8
3、 施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权9 一个买卖合同按照市场行情约定价格，2002 年 2 月 1 日订立合同时约定价格为每千克 200 元，合同规定 2002 年 4 月 1 日交货，但卖方迟至 2002 年 5 月 1 日交货，2002 年 4 月 1 日时的市场价格为每千克 210 元，2002 年 5 月 1 日市场价格为每千克 220 元，逾期交货 1 个月的违约金为每千克 10 元，买方应按照每千克( )元向卖方付款。（A）220（B） 210（C） 200（
4、D）19010 订立合同时，当事人在合同内对价款没有做出明确规定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。（A）订立合同时订立地（B）订立合同时履行地（C）履行合同时的订立地（D）履行合同时履行地11 一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为 4 万元，合同履行阶段双方各受到了 2 万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担 75%的过错责任。则损失的承担应为( )。（A）各自承担自己的损失（B）甲方赔偿乙方 1 万元损失（C）甲方赔偿乙方 2 万元损失（D）甲方赔偿乙方 4 万元损失12 如果合同当事人对施工合同一方提出的变更
5、部分条款要求发生争议，应由( )确定该部分条款是否可以变更。（A）建设行政管理部门（B）监理单位（C）人民法院（D）设计院13 中华人民共和国合同法规定，承诺撤回的条件是，撤叫承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）承诺通知到达要约人之前（D）受要约人发出承诺通知之后14 订立合同过程中，( )是要约。（A）招标公告（B）投标书（C）寄送的价目表（D）招股说明书15 按照国家有关规定，施工合同的估算价在( )万元人民币以上，必须进行招标。（A）10（B） 50（C） 100（D）20016 监理招标的宗旨是对监理单位( )的选择。（A）能
6、力（B）人员（C）设备（D）报价17 按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许( )。（A）投标人更改投标书的内容和报价（B）投标人再增加优惠条件（C）评标委员会对投标书中的错误加以修正（D）招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法18 施工招标资格预审的主要内容有( )。（A）计划实施进度是否满足要求（B）企业拥有施工机具的多少（C）施工组织设计是否全面（D）拟投人满足施工要求的人员数量19 招标人选择招标代理机构时，( )不是招标代理机构应满足的条件。（A）必须是法人组织（B）有从事招标代理业务的营业场所（C）有编制招标文件的能力（D）有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”20 一
7、般情况下，( ) 应当由招标人完成。（A）确定中标人（B）评标情况说明（C）对各个合格标书的评价（D）推荐合格的中标候选人21 委托监理合同中不属于监理人义务的内容是( )。（A）负责施工合同的协调管理（B）负责外部关系的协调（C）认真勤奋地工作（D）不得泄露申明的秘密22 监理合同示范文本的标准条款规定，当发生( )情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。（A）执行监理业务的时间超过合同内约定的时间（B）委托人未批准监理单位调换总监理千程师的要求（C）委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款（D）由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停 6 个月23 当承包人提出索赔要求后
8、，工程师无权就( )作出决定。（A）费用索赔（B）要求承包人缩短合同工期（C）合同内索赔（D）工期延误索赔24 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆，开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费用属于( )承担。（A）附加千作费用，由委托人（B）额外工作费用，由委托人（C）正常千作酬金范围，由监理单位（D）工程成本，由承包方25 监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。（A）承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间（B）委托人要求增加的监理工作范围（C）委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作（D）承包方原因，
9、使监理工作受到障碍而增加的工作内容26 在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是( )日。（A）设计人收到定金（B）合同签订（C）设计人员勘察现场（D）场址选择27 在设计合同履行期间，因发包人原因要求解除合同。此时已开始设计工作，发包人应根据设计人已完成的实际工作量承担违约责任，原则是( )。（A）不足一半时，退还发包人已付定金（B）不足一半时，按该阶段设计费的一半支付（C）不足一半时，按该阶段设计费的全部支付（D）超过一半时，按该阶段设计费的一半支付28 设计合同规定，设计人承担合同义务的期限至( )日止。（A）交付设计文件（B）设计文件审查通过（C）完成设计
10、变更（D）工程竣工验收合格29 工程施工完毕，经验收检验后确认达到竣工标准，应以( )日确认为承包人的竣工日。（A）承包人自检合格（B）承包人递交竣工验收报告（C）竣工检验开始（D）竣工检验完毕，有关各方在竣工检验报告上签字30 工程质量保修期限，应( )的时间确定。（A）按当事人双方具体约定（B）按法规规定标准（C）由双方约定且不低于法定标准（D）参照行业通常习惯31 建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是( )。（A）减少合同中约定的工程量（B）改变有关工程的施工时间（C）删除承包范围内的部分工作（D）更改工程有关部分尺寸32 施工过程中，因承包人的原因施千进度滞后于计
11、划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由 ( )负责。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）设计人33 下列有关暂停施工的说法不正确的是( )。（A）承包人应按工程师要求停止施工（B）承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工（C）工程师未能在规定时间内做出答复，由发包人承担违约责任（D）工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工34 施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后应由( ) 。（A）承包人办理申报手续，发包人承担费用（B）承包人办理申报手续，承包人承担费用（C）发包人办
12、理申报手续，承包人承担费用（D）发包人办理申报手续，发包人承担费用35 施工过程中，承包人负责采购的材料设备，使用前需进行检验或试验，由( )。（A）发包人负责检验，费用由发包人负责（B）发包人负责检验，费用由承包人负责（C）承包人负责检验，费用由发包人负责（D）承包人负责检验，费用由承包人负责36 施工合同示范文本中所称的“费用” ，包括( )。（A）发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费（B）由于设计变更导致承包人增加的施工成本（C）施工质量缺陷的修复开支（D）发包人补偿承包人施了期间地方税增加需多交纳的数额37 招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为( )。（A）评标委员
13、会算出的评标价（B）招标人编制的标底价（C）中标人的投标价（D）施工图预算价38 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是( ) 。（A）合同协议书、通用条款、专用条款（B）中标通知书、专用条款、协议书（C）中标通知书、专用条款、投标书（D）中标通知书、专用条款、标准39 按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当( )。（A）按订购数量及时支付货款（B）按实际交货数量及时支付货款（C）待供货方补齐缺少的数量后再支付（D）按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量40 材料采购合同在履行过程中，供货
14、方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，则( )。（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担41 FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指( )。（A）完成合同内注明的全部工程的时间（B）完成合同内外全部工程的时间（C）招标文件内规定的完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期（D）中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期42 FIDIC施工
15、合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由( )的人员组成。（A）仲裁委员会指定（B）政府管理机构指定（C）业主与承包商协商选定（D）行业协会指定43 FIDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。（A）业主合同内的暂列金（B）承包商应交付的定金（C）业主应交付的定金（D）承包商应得的工程款44 FIDIC施工合同条件规定，由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度，工程师要求承包商增加施工设备，此时，( )。（A）承包商可以拒绝（B）承包商应执行，但应给子经济补偿（C）承包商应执行，但应给予费用和工期补偿（D）承包商应执行，由此增加的费用和工期由承包商承担45 FIDIC施工合同条件规定，
16、指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。（A）承包商承担部分责任（B）业主可要求承包商承担全部责任（C）如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任（D）应由指定分包商承担全部责任46 FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以( )日为标志。（A）工程接收证书签发（B）颁发履约证书（C） “结清单” 生效（D）提交竣工报表47 在( ) 内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。（A）设计合同（B）监理合同（C）施工合同（D）物资采购合同48 施工合同约定，风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在
17、5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5 天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明 5 月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于( )。（A）工程变更索赔（B）工程加速索赔（C）合同被迫终止索赔（D）合同中默示的索赔49 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已成立（D）需等待发包人批准50 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要
18、求( )赔偿。（A）监理单位（B）总监理工程师（C）监理单位的法定代表人（D）具体的监理人员二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 如果( ) 履行过程中发生债权，债权人有权行使留置。（A）买卖合同（B）保管合同（C）运输合同（D）加工承揽合同（E）施工合同52 建筑千程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至( )之日止，以先发生者为准。（A）工程签发完工验收证书（B）承包人完成施工任务（C）工程所有人组织工程验收（D
19、）工程所有人实际占用全部工程（E）保修期满53 中华人民共和国合同法中规定的“由第三人向债权人履行债务” 不同于“债权转让”的主要区别包括 ( ) 。（A）属于合同内的约定（B）合同当事人已改变（C）合同当事人不改变（D）依据合同，债权人可以强迫第三人履行（E）依据合同，债权人不能强迫第三人履行54 在违约责任的承担中，损失赔偿额应当( )。（A）相当于因违约造成的损失（B）不包括合同履行后可获得的利益（C）包括合同履行后可获得的利益（D）不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失（E）可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失55 下列情况中，( ) 的合同是可撤销的合同。（A）
20、以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益（B）因重大误解而订立（C）在订立合同时显失公平（D）以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立（E）违反法律、行政法规的强制性规定56 缔约过失责任的构成应具备( )等条件。（A）一方有损失（B）当事人有过错（C）合同尚未成立（D）合同已经成立（E）当事人未按合同约定履行义务57 合同的成立必须经过( )。（A）要约邀请（B）要约（C）承诺（D）鉴证（E）公证58 法定解除合同的条件包括( )等。（A）因不可抗力致使不能实现合同目的（B）当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行（C）当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期
21、限内仍未履行（D）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务（E）在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务59 邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。（A）竞争更激烈（B）不需设置资格预审程序（C）节省招标费用（D）节省招标时间（E）减少承包方违约的风险60 中华人民共和国招标投标法规定的招标方式包括( )。（A）公开招标（B）询价比较招标（C）直接发包（D）邀请招标（E）议标61 投标文件对招标文件响应的重大偏差，包括( )等。（A）提供了不完整的技术信息和数据（B）提供的投标担保有瑕疵（C）个别地方存在漏项（D）没有按招标文件要求提供投标担保（E）投标文件
22、没有投标人授权代表签字62 采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。（A）以评标价最低的标书为最优（B）以投标报价最低的标书为最优（C）技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价（D）中标后按投标价格签订合同价（E）中标后按评标价格签订合同价63 对委托人和监理人有约束力的监理合同，包括的文件有( )。（A）监理中标函（B）监理招标文件（C）工程量清算（D）监理合同专用条件（E）合同履行中双方达成的书面协议64 委托监理合同中，属于委托人可行使的权利有( )。（A）工程建设有关协作单位组织协调主持权（B）工程施工单位选定权（C）工程设计变更审批权（D）工程款支付审核权（E
23、）监理人调换总监批准权65 委托监理合同中，监理人的义务包括( )。（A）按合同约定派驻人员（B）使用委托人提供的设施，完成工作后应归还（C）将监理机构的主要成员职能分工和权限书面通知第三方（D）负责工程施工中有关各方的协调管理（E）负责办理与施工有关的行政批准手续66 设计合同中，发包人的责任包括( )等。（A）对设计依据资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）提出技术设计方案（D）解决施工中出现的设计问题（E）提供必要的现场工作条件67 设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一个设计人。设计合同范本针对
24、此情况的规定包括( )。（A）发包人与设计人协商并经设计人同意（B）设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同（C）该部分设计成果需经设计人审查批准（D）设计人不对该部分的设计质量承担责任（E）设计人对该部分设计未能按时交付承担责任68 按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，( )。（A）发包人应在材料到货前 24 小时书面通知承包人，由双方共同清点（B）清点后承包人承担材料质量和保管责任（C）材料保管费应由发包人承担（D）材料使用前由承包人承担检验、试验工作及费用（E）材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任69 依据施工合同示范文本中设计变更的规定，下列提法正确的有
25、( )。（A）工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令（B）发包人需要对原设计变更，应提前 14 天书面通知承包人（C）承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更（D）承包人提出的设计变更须经工程师同意（E）承包人应在工程变更确定后的 14 天内提出追加合同价款要求70 下列关于竣工验收的提法错误的有( )。（A）对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收（B）竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书（C）工程严禁任何部分甩项竣工（D）工程需要修改后通过竣工验收的，实际竣工之日为承包人修改后再次验收通过日（E）竣工验收合格的工程移交发包人使用71 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有
26、( )。（A）设计变更（B）非承包人原因停电（C）分包人的施工干扰（D）发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行（E）交通部门修理公路影响材料运输进度72 施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。（A）投标书（B）招标文件（C）图纸（D）工程量清单（E）合同履行过程的变更协议73 在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。（A）化学试验（B）衡量法（C）物理试验（D）查点法（E）经验鉴别法74 按照 FIDIC 施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述正确的有( )。（A）当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告（B）当分包商的损失原因属于业主，也
27、只能向承包商提出索赔要求（C）当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担（D）由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理（E）分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任75 FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。（A）由业主选定管理（B）与承包商签订合同（C）其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支（D）承担不属于承包商应完成工作的施工（E）由承包商负责协调管理76 FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外
28、敌人侵77 FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。（A）规范（B）图纸（C）资料表（D）投标保函（E）中标函78 当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效证据的是( )。（A）工程师书面指令（B）施工会议纪要（C）招标文件中的投标须知（D）招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答（E）检查和试验记录79 FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( ) 。（A）延误移交施工现场（B）不可预见的外界条件（C）异常不利气候导致的停工（D）业主提前占用工程（E）不可抗力事件造成的损失80 法人应当具备的条件包括( )等。（A）依法成立（
29、B）经核准登记（C）有必要的财产或者经费（D）有自己的组织机构（E）能够独立承担民事责任2003 年注册监理工程师（建设工程合同管理）真题试卷答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人) 和债权人。2 【正确答案】 A【试题解析】 可以作为抵押物的财产包括：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物。(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产。(3)抵押人依法有权处分的国有
30、土地使用权、房屋和其他地上定着物。(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产。(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权。(6)依法可以抵押的其他财产。3 【正确答案】 C【试题解析】 合同法律关系的客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。其中法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。4 【正确答案】 A【试题解析】 在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。
31、如 FIDIC 土木工程施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。我国的建设工程施工合同(示范文本)规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。因此，采用建设工程施工合同(示范文本) 应当由发包人投保建设工程一切险。5 【正确答案】 A【试题解析】 当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：(1)没有仲裁协议的。(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的。(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的。(4)裁决所依据的证据是伪造的。(5) 对方当事人隐瞒了足以影响公
32、正裁决的证据的。(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。6 【正确答案】 B【试题解析】 合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规和当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。7 【正确答案】 A【试题解析】 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以适用违约金或定金条款要求对方赔偿。但是，这两种违约责任不能合并使用。8 【正确答案】 D【试题解析】 先履行抗辩权又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为
33、履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1)经营状况严重恶化。(2)转移财产、抽逃资金，以逃避债务的。(3)丧失商业信誉。(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。9 【正确答案】 D【试题解析】 合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。因而本题中买方应按照每千克 190(200-10)元向卖方付款。10 【正确答案】 B【试题解析】 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确，可以协议补充。不能达成
34、补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。当合同中价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场价格。11 【正确答案】 B【试题解析】 当合同被确认为可撤销合同后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失。如果双方都有过错，应当根据过错的大小各自承担相应的责任。12 【正确答案】 C【试题解析】 中华人民共和国合同法规定，当事人协商一致可以变更合同。如果当事人对另一方提出的变更部分条款要求发生争议时，应由人民法院确认该部分条款是否可以
35、变更。合同变更必须针对有效的合同，协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同。13 【正确答案】 C【试题解析】 撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。14 【正确答案】 B【试题解析】 要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具备以下条件：(1)内容具体确定。(2)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。在建设工程合同的订立过程中，投标人发出投标书的行为是要约。15 【正确答案】 D【试题解析】 国家计委颁布工程建设项目招标范围和规模标准规定对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求
36、各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：(1)施工单位合同估算价在 200 万元人民币以上。(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上。16 【正确答案】 A【试题解析】 监理招标的宗旨是对监理单位能力的选择。监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作完成的好坏不仅依赖于执行监理业务是否遵守了规范化的管理程序和方法，更多地取决于参与监理工作人员的业务专长、经验、判断能力，创新想象力以及风险意识。因此招标选择监理单位时，鼓励的是能力竞争，而不是价格竞争。17 【正确答案】
37、C【试题解析】 为了体现招标的公平、公正和公开原则，招标投标法规定，开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件，投标书经启封后不得再更改招标文件中说明的评标、定标办法。18 【正确答案】 B【试题解析】 资格预审是在招标阶段对申请投标人的第 1 次筛选，主要侧重于对承包人企业总体能力是否适合招标工程的要求进行审查。其主要内容应根据招标工程项目对投标人的要求来确定，中小型工程的审查内容可适当简单，大型复杂工程则要对承包人的能力进行全面审查。所以只有 B 项符合要求。19 【正确答案】 A【试题解析】 招标代理机构应具备的基本条件包括：(1)有从事招标代理业务的营业场
38、所和相应资金。(2)有编制招标文件和组织评标的相应专业能力。(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济方面的“专家库”。20 【正确答案】 A【试题解析】 一般情况下，中标人应由招标人确定。招标人确定中标人后 15 天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告并发出中标通知书。21 【正确答案】 B【试题解析】 监理人的义务包括：(1)监理人在履行合同的义务期间，应运用合理的技能认真勤奋地工作，公正地维护有关方面的合法权益。(2)合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作。(3)在合同期内或合同终止后，未经有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料。(4)任何由委
39、托人提供的供监理人使用的设施和物品都属于委托人的财产，监理工作中止或完成时，应归还委托人。(5)非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受合同约定以外的报酬。(6)监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。(7)在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密。(8)负责合同的协调管理工作。22 【正确答案】 D【试题解析】 监理人在获得监理酬金之日起 20 日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。23 【正确答案】 B【试题解析】 在委托工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求
40、)，均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。但当承包人提出索赔要求后，工程师无权就缩短合同工期作出决定。24 【正确答案】 C【试题解析】 委托人为监理人驻工地监理机构开展工作提供的协助服务包括信息服务、物质服务和人员服务。物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。这些费用均属正常监理工作酬金范围内。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理工作完成或终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方协定某些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。25 【正确答案】 C【试题解析】 额外工作是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作。
