1、2004 年注册监理工程师（建设工程合同管理）真题试卷及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列关于代理的叙述，( )是不正确的。（A）无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效（B）无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销（C）无权代理的法律后果由被代理人承担（D）代理人只能在代理权限内实施代理行为2 某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）活动3 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是( ) 。（A）保证（B）定金（C）留置（D
2、）质押4 依据有关“ 建筑工程一切险 ”的规定，下列描述中正确的是 ( )。（A）保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程（B）投保人和被保险人是保险合同的当事人（C）发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务（D）保险合同的有效期至工程保修期满为止5 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（A）债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保
3、证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6 依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。（A）按原价格执行（B）按新价格执行（C）按原价和新价的平均价执行（D）按市场价执行7 工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应( ) 。（A）以自己的名义向人民法院主张该购房款（B）以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款（C）以自己的
4、名义直接向购房者主张该购房款（D）以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8 施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将 425号的水泥当作 525 号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。（A）向人民法院起诉，要求确认该合同无效（B）向人民法院起诉，要求撤销该合同（C）向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效（D）向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9 合同法中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而( ) 的行为。（A）解除合同（B）变更合同（C）转让合同（D）中止履行合同义务10 合同法规定，要约撤销的条件是，撤销
5、要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达对方之前（B）受要约人发出承诺之后（C）受要约人发出承诺之前（D）承诺到达对方之前11 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( ) 。（A）罚金（B）赔偿金（C）利息（D）违约金12 合同法中规定的“缔约过失责任” 是指( )。（A）订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责（B）委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担（C）由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任（D）因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要
6、求对方承担赔偿责任13 依据合同法的规定，出现( )汀立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（A）违反法律法规规定（B）当事人恶意串通损害第三人利益（C）以合法形式掩盖非法目的（D）对方当事人采用欺诈手段14 设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。（A）设计人承担（B）承接变更的设计人
7、承担（C）设计人与承接变更的设计人共同承担（D）承接变更的设计人与监理工程师共同承担15 投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。（A）投标文件的密封不符合招标文件的要求（B）投标文件中附有招标人不能接受的条件（C）购买招标文件后不递交投标文件（D）拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16 在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分
8、项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。（A）投标须知（B）资格预审表（C）合同专用条款（D）对投标人书面有质疑的解答18 某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当 ( ) 。（A）与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人（B）改为直接发包（C）用原招标文件重新招标（D）修改招标文件后重新招标19 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（A）施工（B）设备采购（C）设计（D）材
9、料采购20 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（A）投标报价 1000 万元，评标价 950 万元（B）投标报价 1050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 万元，评标价 960 万元21 招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。（A）仅允许排名前五名的投标人参加投标（B）改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量（C）由排名第七的递补，维持六家投标人（D）重新进行资格预审22 某工程监理酬金总额 45 万元，监理单
10、位已经缴纳的税金为 3 万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失 60 万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。（A）45（B） 57（C） 42（D）6023 勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（A）成立但不生效（B）既不成立也不生效（C）承诺生效但合同不成立（D）生效但不成立24 正常监理酬金中不属于直接成本的费用是( )。（A）外部协作费（B）监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费（C）经营业务费（D）监理辅助人员奖金25 依据委托监理合同示范文本，当委托人严重
11、拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( ) 。（A）发出终止合同通知，通知发出 14 日后合同即行终止（B）发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止（C）发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可在第一个通知发出 35日内终止合同（D）发出终止合同通知，通知发出 14 日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出 42 日内仍未得到答复可终止合同26 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。（A）完成监理合同约定的监理工作之日（B）监理合同规定的到期日（C）被监理
12、的工程竣工移交后收到监理尾款之日（D）完成正常工作和附加工作之日27 设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。（A）按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸（B）按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费（C）工程施工完成竣工验收工作（D）工程通过保修期检验28 设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足( )的需要。（A）控制概算（B）编制招标文件（C）施工图设计（D）非标准设备制作29 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果
13、发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（C）发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（A）从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止（B）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止（C）从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止（D）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止31 某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备，根据约定本部分由外商提供
14、设计。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。（A）承包总体工程设计的设计单位（B）发包人（C）监理工程师（D）设备安装承包商32 施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是( )。（A）协议书（B）专用条款（C）标准条款（D）质量保修书33 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（D）工程师34 某施工合同的合
15、同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计笋奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。（A）延误 1 个月竣工赔偿（B）提前 1 个月竣工奖励（C）不追究延误竣工责任，也不给予奖励（D）考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿35 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点
16、，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任36 施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（A）发包人追加合同价款，相应顺延工期（B）发包人追加合同价款，工期不予顺延（C）承包人承担发生的费用，相应顺延工期（D）承包人承担发生的费用，工期不予顺延37 为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验
17、应由( )。（A）承包人负责检验工作，发包人承担检验费用（B）承包人负责检验工作，并承担检验费用（C）发包人负责检验工作，并承担检验费用（D）发包人负责检验工作，承包人承担检验费用38 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( ) 。（A）发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人（B）工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人（C）承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师（D）承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师39 依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以(
18、 )。（A）立即发出解除合同通知（B）立即停工并发出通知要求支付预付款（C）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知 7 天后停止施工（D）在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工40 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延41 施工
19、合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的保修期限应为 5 年。（A）地基基础工程（B）屋面防水工程（C）设备安装工程（D）排水管道工程42 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )。（A）4.2 万元（B） 2.2 万元（C） 2.0 万元（D）0.2 万元43 材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。（A）提取全部材料，按实际交付数量付款（B）按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款（C）拒绝提前提货，拒付贷款
20、（D）提取全部材料，按订购数量付款44 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日 ”。从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标日（B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接收证书日（D）工程师颁发履约证书日45 依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当( )。（A）在首次支付工程进度款时起扣（B）自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣（C）自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价 10%那个月起扣（D）自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的
21、金额那个月起扣46 某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任47 某采用 FIDIC施工合同条件的合同中，约定的工程竣工时间为 5 月 1 日，承包商在 4 月 15 日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到
22、 5 月 15 日工程师才发出竣工检验的通知。经过 3 天试验后表明质量合格，到 5 月 18 日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为( )。（A）4 月 15 日（B） 5 月 1 日（C） 5 月 15 日（D）5 月 18 日48 FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为( )。（A）对分包商发布指令（B）对分包工程的批准（C）向分包商支付工程款（D）审查分包商的资质49 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（A）以不属于自己的原
23、因拒绝索赔要求（B）认为要求合理，先行支付后再向业主索赔（C）不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告（D）不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告50 依据 FIDIC施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因( )提出的索赔，不应计入利润损失补偿。（A）延误移交施工现场（B）承包人依据工程师提供的错误数据导致放线错误（C）施工中遇到文物和古迹（D）业主提前占用工程二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 在担保法规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包
24、括( )。（A）土地使用权（B）社会团体的教育设施（C）土地所有权（D）抵押人所有的交通工具（E）依法被监管的财产52 “建筑工程一切险 ”规定保险公司承担保险责任的范围包括( )的损失。（A）外力引起的电气装备（B）地震导致施工建筑物（C）台风摧毁施工现场内的临时工程（D）水灾导致被保险人在工地上原有建筑物（E）气温变化造成精密仪表53 依据合同法的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时( )履行。（A）交付不动产的，在不动产所在地（B）给付货币的，在给付货币一方所在地（C）交付动产的，在接受动产一方所在地（D）设备采购，在采购方所在地（E）材料采购，在供货方所在地54 甲公
25、司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务55 根据合同法的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的( )条款仍然有效。（A）质量（B）结算（C）仲裁（D）标的（E）担保56 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商
26、合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续57 按照招投标法的规定，( )可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。（A）施工单项合同估算价 150 万元人民币（B）重要设备的采购，单项合同估算价 150 万元人民币（C）监理合同，单项合同估算价 150 万元人民币（D）项目总投资 4000 万元，监理合同单项合同估算价 30 万元人民币（E）项目总投资 2000 万元，监理合同单项合同估算价 30 万元人民币58 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（A）选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
27、（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大59 招投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（A）满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求（B）最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准（C）满足招标文件各项要求，并且报价最低（D）满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低（E）满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高60 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( )。（A）最高报价衡量法（B）标底衡量法（C）复合标底衡量法（D）无标底衡量法（E）成本价衡量法61 按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标
28、选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（A）中标函（B）投标保函（C）监理合同标准条件（D）监理委托函（E）标准、规范62 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人63 委托监理合同示范文本中，监理人的权力包括( )。（A）设计标准认定权（B）工程款支付的签认权（C）工程设计变更的审批权（D）施工技术方案的审核权（E）工程建设有关协作单位组织协调主持权64 依据委托监理合同示范文本规定，
29、( )属于额外的监理工作。（A）合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作（B）由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作（C）由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作（D）应委托人要求更改服务内容而增加的工作（E）出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作65 设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括( )。（A）经批准的可行性研究报告（B）设计依据的标准（C）城市规划许可文件（D）限额设计要求（E）工程勘察资料66 按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是( )。（A）发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作（B
30、）设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费（C）合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还（D）设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费（E）设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费67 设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括( )。（A）委托设计任务的范围和内容（B）发包人应提供的有关资料和文件（C）项目投资要求（D）双方的责任（E）工程用地规划68 按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。（A）提供设计依据资料（B）提供设计预算资料（C）向施
31、工单位进行设计交底（D）对设计成果组织鉴定和验收（E）提供设计人员需要的工作和生活条件69 依照施工合同示范文本通用条款的规定，( )属于发包人应当完成的工作。（A）办理施工许可证（B）提供工程进度计划（C）确定坐标控制点（D）做好施工现场地下管线的保护工作（E）协调处理施工现场周围地下管线的保护工作70 依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（A）工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担（B）承包人的人员伤亡损失，由发包人承担（C）发包人的人员伤亡损失，由承包人承担（D）工程所需清理、修复费用，由发包人承担（E）
32、延误的工期相应顺延71 依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。（A）不免除迟延履行方的相应责任（B）双方的风险责任均不免除（C）如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续（D）如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续（E）保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担72 依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工
33、缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可73 依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 56 天内仍不支付，承包人有权( )。（A）留置该工程（B）与发包人协议将该工程折价（C）直接委托拍卖公司拍卖该工程（D）申请人民法院将该工程依法拍卖（E）就该工程折价或拍卖的价款优先受偿74 依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考
34、虑要求提前竣工，则发包人应( )。（A）负责修改施工进度计划（B）向承包人直接发出提前竣工的指令（C）与承包人协商并签订提前竣工协议（D）为承包人提供赶工的便利条件（E）减少对工程质量的检测试验75 设备制造阶段的监理工作包括( )。（A）原材料和元器件的进厂检验（B）部件的加工检验和试验（C）出厂前的预组装检验（D）包装检验（E）施工现场的到货开箱检验76 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决77 采用 FIDIC施工合同条件的工程，进度计划的内容一般包括( )等。（A）
35、施工工程的计划进度（B）分包商在施工阶段的安排（C）重要检查检验的次序和时间（D）保证计划实施的说明文件（E）滞后于进度计划的责任78 采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（A）对合同中任何工程量的改变（B）工程任何部分标高的改变（C）改变已认可的承包商施工时间和顺序安排（D）删减部分约定的承包工作交给其他人完成（E）改变违约责任的承担方式79 按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。（A）工程加速索赔（B）工程变更索赔（C）合同中明示的索赔（D）合同中默示的索赔（E）合同外的索赔80 在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用
36、索赔的事件包括( )等。（A）不可预见的外界条件（B）施工中遇到文物和古迹（C）异常不利的气候条件（D）业主或其他承包人的干扰（E）后续法规的调整2004 年注册监理工程师（建设工程合同管理）真题试卷答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 无权代理的法律后果由“被代理人”选择，或“追认”，或“拒绝”；追认后，无权代理就转化为合法的代理行为，其法律后果才能由“被代理人”承担；否则，由“代理人 (行为人)”承担。2 【正确答案】 C【试题解析】 该合同法律关系的客体是“设计专利”，即“智力成果”。3 【正确答案】 D【
37、试题解析】 在五种担保方式中，保证一定是用第三人的财产作担保；留置是用合同中债务人的动产作担保；定金是用当事人的财产(支付现金)作担保；只有质押和抵押担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保。4 【正确答案】 C【试题解析】 建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中国自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种，往往还加保第三者责任险。投保人和保险人是保险合同的当事人。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程
38、所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。5 【正确答案】 D【试题解析】 根据担保法的规定，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。该法律关系至少有三方参加：保证人、被保证人(债务人)和债权人。6 【正确答案】 B【试题解析】 针对价款或者报酬不明的情况，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府指导价的按照规定执行(惩罚有过错一方的原则)：在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价；逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行、遇价格下降时按照新价格执行；逾期提取标的物或者逾期付款的，遇
39、价格上涨时按照新价格执行、遇价格下降时按照原价格执行。7 【正确答案】 A【试题解析】 这属于代位权的问题，代位权是指因债务人怠于行使其到期债权(是指债务人不履行其对债权人的到期债务，又不以诉讼或者仲裁方式向其债务人(即次债务人)主张其享有的、具有金钱给付内容的到期债权，致使债权人的到期债权不能实现)，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权的权利。由此可见，施工企业应以自己的名义向人民法院主张该购房款。8 【正确答案】 B【试题解析】 该合同属于因重大误解而订立的合同，属于“可撤销或变更的合同”情况。由于合同中没有仲裁条款(若双方能达成仲裁协议，可以向仲裁
40、机构申请仲裁，要求撤销该合同)，双方事后又未能达成仲裁协议，承包人就只能向人民法院起诉，要求撤销该合同。9 【正确答案】 D【试题解析】 合同履行中的抗辩权是指在双务合同中，在满足一定法定条件时，合同当事人一方可以对抗对方当事人的履行要求，暂时拒绝履行合同约定的义务的权利，即中止履行合同义务。10 【正确答案】 C【试题解析】 要约撤销是指要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。注意和“要约撤回”的区别。11 【正确答案】 D【试题解析】 违约金的根本性质是制裁性，但也具有赔偿性。约定的违
41、约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。12 【正确答案】 D【试题解析】 缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方当事人囚过错而致使另一方当事人利益受到损失所应承担的民事责任。根据合同法的规定，出现下列情况时，当事人应承担缔约过失责任：假借订立合同，恶意进行磋商； 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；泄露或不正当使用对方的商业秘密；其他违背诚实信用原则的行为等。13 【正确答案】 D【试题解析】 合同的订立涉及到第三方(违法，公共利益或其他第三者)利益的损害，则合同无效。合同的订
42、立“显失公平”，即当事人一方有损失且损失仅局限于当事人之间，则合同可撤销或变更。14 【正确答案】 B【试题解析】 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。因此，承担变更的设计单位对其设计的图纸要承担设计责任，监理工程师不对第三人(对于监理合同，发包人与监理人是合同当事人，承包人是第三人)违反合同的行为负责。15 【正确答案】 D【试题解析】 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含意不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清或者说明包括投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容。由评标委员会对标书中的错误加以修正后请该标书
