1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 24 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标2 设计合同履行过程中，( )属于设计人的责任。（A）确定设计参数的取值（B）组织对设计成果的鉴定（C）办理设计成果的报批手续（D）为现场的设计人员提供必要的工作条件3 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是( )。（A）工程师未能按规定时间提出延期要
2、求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验应视为工程师在场情况下进行的验收（B）工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验（C）无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验（D）重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失4 FIDIC 土木工程施工合同条件是由( )制定的。（A）国际咨询工程师联合会（B）国际专业工程师联合会（C）国际建筑师联合会（D）欧洲发展基金会5 可撤销的合同在撤销前，属于( )合同。（A）有效（B）无效（C）既未成立也未生效（D）虽未成立但已生
3、效6 公路工程国内招标文件范本规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格 30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的 1%，扣回开工预付款的( )的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的 80%时扣完。（A）1%（B） 1.5%（C） 2%（D）3%7 根据招标投标活动的公开原则，( )等信息应当公开。（A）投标人名单（B）标底（C）评标委员会成员（D）评标的标准8 当事人因第三人的原因未能履行合同义务的，应当由( )承担合同责任。（A）该当事人（B）第三人（C）该当事人和第三人连带（D）该当事人和第三人按一定比例9 有关法律规
4、定，在委托代理关系中的民事责任，授权不明的，( )。（A）代理人不承担责任（B）代理人承担全部责任（C）代理人承担连带责任（D）代理人与第三人共同承担责任10 招标文件中的工程量清单是( )。（A）准确的工程量（B）竣工结算的依据（C）投标单位计算标价的依据（D）总价承包时的工程量11 法人的变更是指( )。（A）法人法定存在期限届满（B）法人企业改变经营方式（C）法人企业转让企业（D）企业法人资格被撤销12 施工期间，因不可抗力发生造成的永久工程本身的损害，应由( )承担。（A）业主（B）承包人（C）业主和承包人共同（D）监理工程师13 监理工程师有权处理的索赔是承包人( )。（A）依据合同
5、条款提出的索赔（B）依据其他法律文书提出的索赔（C）提出的道义索赔（D）无合法理由延误交工对业主的违约索赔14 经济合同的核心是( )，它是当事人双方权利和义务的焦点。（A）价款（B）标底（C）违约责任（D）履行期限15 招标文件中的工程量清单是( )的。（A）准确的工程量（B）竣工结算的依据（C）投标单位计算标价的依据（D）总价承包时的工程量16 评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下( ) 内容。 招标的目标； 招标项目的范围和性质； 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款； 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素；
6、工程的施工质量评定标准（A）（B） （C） （D）17 关于无权代理，不正确的叙述是( )。 被代理人认为无权代理行为虽非自己委托，但其结果却符合自己的意愿和利益时，则有权追认； 当被代理人认为无权代理违背了自己的意愿和利益时，有权拒绝； 拒绝必须以口头或书面形式，凡不做或没有做出否认表示的，法律视为已经被迫认； 被代理人知道代理人的代理行为违法却没有表示反对的，被代理人可以不负责任； 凡因委托授权不明而给他人造成损失的，由代理人负责任，被代理人可以不承担责任（A）（B） （C） （D）18 根据 FIDIC 条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是( )。（A）政府机关（B）银行（
7、C）公民个人（D）学校19 监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现( )。（A）承包人无权得到该项工作的付款（B）承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定（C）业主给予承包人一定的补偿（D）承包人有权得到该项工作的付款20 下列说法正确的是( )。 承诺超期，则该承诺是否有效取决于要约人； 承诺延误，则该承诺是否有效取决于要约人； 承诺超期，则该承诺是否有效取决于受要约人； 承诺延误，则该承诺是否有效取决于受要约人； 承诺延误，即承诺迟到（A）（B） （C） （D）二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为
8、符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 供货方比合同约定的交货日期提前 1 个月将订购的钢材发运到工程所在地的铁路货站，采购方接到提货通知后应( )。（A）拒绝提货（B）将钢材发运回供货方（C）及时提货（D）通知对方要求其承担提前期间的保管费用（E）不承担提前期间保管不善导致的货物损失22 公路工程国内招标文件范本规定的在履约阶段的合同担保形式包括( )。（A）定金（B）履约保证金（C）预付款保证金（D）抵押（E）保留金、留置23 公路工程国内招标文件范本规定的合同纠纷处理方式有( )。（A）提交监理工程师解决（B）友好协商（C）通过双方的上
9、级主管部门进行调解（D）通过争端解决委员会解决（E）提交仲裁24 以代理权产生的依据不同，可将代理分为( )。（A）直接代理（B）法定代理（C）指定代理（D）间接代理（E）委托代理25 下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。（A）工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求（B）工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收（C）工程师未能参加验收应视为该部分工程合格（D）发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录（E）由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求26 对委托人和监理人
10、有约束力的监理合同，包括的文件有( )。（A）监理中标函（B）监理招标文件（C）工程量清单（D）监理合同专用条件（E）合同履行中双方达成的书面协议27 从事公路工程施工监理业务的监理单位，( )是其必须具备的资格条件。（A）取得营业执照，具有法人资格（B）有与监理业务相一致的施工监理资质证书（C）具有很好的社会知名度（D）有类似工程的监理经历（E）具有技术、管理方面的专家库28 法人应当具备的条件包括( )等。（A）依法成立（B）经核准登记（C）有必要的财产或者经费（D）有自己的组织机构（E）能够独立承担民事责任29 可以是第三人作出担保的方式有( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置
11、（E）定金30 下列关于当事人约定违约金的正确表述有( )。（A）合同中必须约定违约金（B）约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加（C）约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行（D）当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务（E）合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金31 工程建设监理委托合同的当事人有( )。（A）业主（B）监理单位（C）监理工程师（D）施工企业（E）质量监督站32 施工合同示范文本规定，属于承包人可以解除合同的情况不包括( )。（A）发包人未按约定时间提供施工场地（B）非承包人原因工程停建（C）发
12、包人未按合同规定支付工程款，承包人停工超过 28 天（D）不可抗力使合同无法履行（E）当事人协商一致33 属于下列( ) 情况，即为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。（A）没有经过上级主管部门审批（B）主体不合格（C）没有经工商局鉴证（D）内容不合法（E）没有经公证处公证34 下面关于不安抗辩权的说法，正确的是( )。（A）不安抗辩权适用于双务合同（B）不安抗辩权行使后就意味着合同的终止（C）不安抗辩权是先履行一方的抗辩权（D）当事人没有确切证据而中止履行的，应当承担违约责任（E）不安抗辩权只能适用于单务合同35 在 FIDIC 合同条件下，如果承包人有理由拒绝和指定分包人签合同时，
13、工程师有权采取的措施是( ) 。（A）解除合同（B）指定另一分包人（C）修改分包合同条款（D）自行和指定分包人订立合同（E）发布“ 变更” 指令，安排承包人自己去完成该项工程36 关于诉讼，以下说法正确的是( )。（A）诉讼是人民法院依法行使审判权，具有国家强制力（B）程序和实体判决严格依法（C）原告在诉讼中处于优势，被告处于劣势（D）人民法院是判决的强制执行机构（E）诉讼没有时效37 民法通则规定：民事法律委托代理行为中，可以采用的委托形式有( )。（A）用口头形式委托（B）用签订委托合同的形式书面委托（C）用法人委托书的形式书面委托（D）通过双方协商一致后才能委托（E）凭“ 被代理人方”
14、的授权意思表示，代理人就取得了代理权38 以下所列情形，属于合同法第二十条所规定的要约失效的条件的是( )。（A）拒绝要约的通知到达要约人（B）要约人反悔的（C）承诺期限(或称要约有效期)届满（D）“受要约人 ”对要约的内容做出实质性变动的（E）新的“ 重新要约” 出现，老的要约就自动失效39 凡经过交工验收认为质量合格的工程，监理工程师均应当在验收工作完毕后的第 14 天内签发移交证书。移交证书签发后即应办理工程移交手续。在工程移交以后( )。（A）承包人就已经完成了他的全部合同义务（B）从交工之日起，本工程即进入缺陷责任期（C）除未完的扫尾工作外，承包人不再负责对本工程的照管和维护（D）可
15、以认为承包人所施工的工程已经被批准（E）本工程结束缺陷责任期40 在评标过程中，参加评标委员会的评标专家一般应( )。（A）由主管部门聘请（B）由主管部门指定（C）由业主或招标单位聘请（D）从专家库中随机抽取（E）国务院决定聘任三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。( )（A）正确（B）错误42 监理工程师有义务随时掌握承包方人员与设备情况，有权指令撤换其中的不合格者。( )（A）正确（B）错误43 颁发缺陷责任终止证书后，承包人对尚未履行的义务就没有承担的
16、责任了。 ( )（A）正确（B）错误44 承包人对于特殊分包人及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任。 ( )（A）正确（B）错误45 非要约对象向要约人作出的完全接受要约意思的表示也不是承诺，因为要约人根本没有与其订立合同的意愿。 ( )（A）正确（B）错误46 如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。 ( )（A）正确（B）错误47 只有由于业主不履行合同的行为责任原因，导致承包人的合法权益受到损害，承包人才可以提出索赔。 ( )（A）正确（B）错误48
17、在建设工程中，施工合同的履约保证的有效期限自提交履约保证之日起，到项目竣工并验收合格之日止。 ( )（A）正确（B）错误49 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等编制。 ( )（A）正确（B）错误50 合同解除是指在合同成立以后，只因当事人一方的意思表示，使基于合同而发生的债权债务关系归于消灭的行为。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 20 万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程
18、预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15 天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。【问题】(1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?(2)定金与预付款有何区别?(3)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?52 施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔
19、申请，并提供了施工记录。问题 1招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?2定金与预付款有何区别?3监理工程师对两次索赔申请应如何处理? 公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 24 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 A3 【正确答案】 B4 【正确答案】 A5 【正确答案】 A6 【正确答案】 C【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同通用条件第 60.6 条规定，开工预付款在其中支付证书的累计金额未达到合同价格的 30%之前不予扣回。在达
20、到合同价格 30%之后，开始按工程进度以固定比例，即每完成合同价格的 1%，扣回开工预付款的 2%，分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的 80%时扣完。7 【正确答案】 D【试题解析】 按照有关规定，投标人名单和标底在开标前是保密的，评标委员会成员在中标结果确定前是保密的。评标标准和方法在招标文件有明确的规定，是公开的。8 【正确答案】 A【试题解析】 第三人不是合同当事人，不应该承担合同责任。9 【正确答案】 C10 【正确答案】 C11 【正确答案】 B12 【正确答案】 A13 【正确答案】 A14 【正确答案】 B15 【正确答案】 C16 【
21、正确答案】 A17 【正确答案】 C18 【正确答案】 B19 【正确答案】 D20 【正确答案】 D二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 C,D22 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 按照公路工程国内招标文件范本的有关规定，在履约阶段的合同担保主要有：在签订合同协议之前要求承包人提供履约担保，在签发开工预付款支付证书之前要求承包人提供开工预付款担保，在施工期间，要求承包人将其运至现场的施工设备、临时工程等为业主提供留置
22、担保，在每月支付给承包人的工程款中按合同规定的比例和下一笔款项作为保留金，保留金其实质是对履约担保的补充。范本中没有规定定金担保和抵押担保。23 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 67 条规定了合同纠纷的处理，该条规定的合同纠纷处理的方式有，监理工程师裁定，双方友好协商，或通过双方上级主管部门进行调解，提交仲裁。24 【正确答案】 B,C,E【试题解析】 依代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理、指定代理三种类型。25 【正确答案】 C,D,E26 【正确答案】 A,D,E27 【正确答案】 A,B28 【正确答案】 A,C,D,E29
23、 【正确答案】 A,B,C30 【正确答案】 B,D31 【正确答案】 A,B32 【正确答案】 A,C33 【正确答案】 B,D34 【正确答案】 A,C,D35 【正确答案】 B,C,E36 【正确答案】 A,B,D37 【正确答案】 A,C,D,E38 【正确答案】 A,C,D,E39 【正确答案】 B,C40 【正确答案】 C,D三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A42 【正确答案】 A43 【正确答案】 B【试题解析】 颁发缺陷责任终止证书后，合同并未终止，承包人对尚未履行的义务仍然承担责任。44 【正确答案】 A【试
24、题解析】 公路工程国内招标文件范本合同条件第 59 条规定，有关特殊分包的合同中，特殊分包人应独立地承担合同责任和义务，不使承包人对业主承担的合同责任和义务受到损害。承包人对于特殊分包人及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任。45 【正确答案】 A46 【正确答案】 A47 【正确答案】 B48 【正确答案】 A49 【正确答案】 A50 【正确答案】 B四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 (1)对承包商资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近 5 年完成同类工程项目调查、
25、在建工程项目调查、近 2 年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。(2)定金与预付款的区别：目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还；合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收受定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。(3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件：与合同相对照，事件已造成了承包
26、人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。(4)两次索赔处理：对第一次索赔应判定索赔成立。因为：第一，遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；第二，承包商及时提供了证据资料；第三，承包商及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。
27、52 【正确答案】 1，对承包商资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近 5 年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近 2 年涉及的诉讼案件调查及其他资格证明。2定金与预付款的区别：(1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。(2)性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。(3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还，合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返
28、还定金；收受定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。3，监理工程师判定承包商索赔成立的条件：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。(4)两次索赔处理：对第一次索赔应判定索赔成立。因为：第一，遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；第二，承包商及时提供了证据资料；第三，承包商及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数，签发工期变更指令。对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。
