1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 6 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 组织办理竣工验收的费用由( )承担。（A）承包人（B）监理（C）业主（D）上级主管部门、2 ( )不属于工程变更范围。（A）合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少（B）取消合同中任何部分的工作细目的工作（C）改变合同中任何工作的性质、质量及种类（D）为完成工程进度而增加资源投入3 FIDIC 合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人原因的外部客观条件响不能进行竣工
2、检验，对该部分工程，监理工程师应认为( )。（A）已经竣工不需再进行竣工检验（B）需经检验后才能判定是否竣工（C）已经竣工但还需进行竣工检验（D）尚未竣工4 合同履行中遵循诚实信用原则就是要求当事人根据合同性质、目的和交易习惯履行以下( ) 义务。 通知；保密；公平交易；协助（A）（B） （C） （D）5 暂定金额由( ) 批准使用。（A）业主（B）总承包人（C）监理工程师（D）上级主管部门6 公路工程国内招标文件范本计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指( )。（A）根据本工程的设计提供的预计工程量（B）根据投标要求估算的报价工程量（C）合同履行过程中完成的实际工程量（D）工程结账依据的结
3、算工程量7 招标投标法规定评标工作应由( )负责。（A）业主（B）业主组建的评标委员会（C）上级主管部门指定的评标小组（D）代表国家的常设评标机构8 A 市的甲工厂与 B 市的乙工厂签订一份买卖合同，约定由甲工厂供应乙工厂钢材 10t，乙厂交付贷款 3 万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷。付款地点和交货地点应为( )。 付款地点为 A 市；交货地点为 A市；付款地点为 B 市；交货地点为 B 市（A）（B） （C） （D）9 根据合同通用条件，如果在( )以后，由于国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因采用上述法律、法令、规章或条例等导致
4、承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。（A）投标截止日期前的 28 天（B）投标截止日期前 30 天（C）授标（D）投标10 合同通用条件中规定的合同文件中，最优先的文件是( )。（A）技术规范（B）中标通知书（C）合同协议书（D）有标价的工程量清单11 根据 FIDIC 条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是( )。（A）政府机关（B）银行（C）公民个人（D）学校12 不可以追认、属于绝对无效的代理行为有( )。 未经被代理人授权的代理行为；超越代理权限的代理行为； “双方代理”产生的代理行为； 恶意串通的代理行为（A）（B） （C） （D）13 现实生活中，委托代
5、理应注意的问题有( )。 慎选代理人， 委托授权范围明确；委托时限明确； 委托人利益明显（A）（B） （C） （D）14 属于无权代理行为的有( )。 未经被代理人授权的代理行为， 超越代理权限的代理行为；“ 双方代理 ”产生的代理行为； 恶意串通的代理行为（A）（B） （C） （D）15 根据合同法，履行地点不明确又不能达成补充协议时，以下表述错误的是( )。交付不动产的，在不动产所在地履行； 给付货币的，在给付一方所在地履行；给付货币的， 在接受一方所在地履行； 交付不动产的，在履行义务一方所在地履行（A）（B） （C） （D）16 根据 FIDIC 条款，由承包人承担工程暂停增加费用的情
6、形有( )。 工地的恶劣气候；监理工程师的过失； 政治风险； 工程的施工方法不当（A）（B） （C） （D）17 按交通部公路工程国内招标文件范本中对暂定金的规定，其用途是( )。 留作不可预见费； 用于支付工程变更所发生的款项； 用于支付“指定分包的工程” 工程费； 如果在招标时尚有不能确定工程量的项目时，可以在招标文件中以暂定金的名义暂时给定该工程的款额（A）（B） （C） （D）18 施工合同发生争议后，除( )外，业主和承包商双方都应继续履行合同。 合同确已无法履行；双方协议停止施工； 合同一方要求停工； 仲裁机构或法院要求停工（A）（B） （C） （D）19 FIDIC 条款中，承包
7、商应对下列( )风险损失负责。 地震引起的已完工程的损坏， 地震导致承包商的人员伤亡和机械设备受损； 施工质量达不到要求但监理工程师未发现； 异常恶劣的自然气候引起的停工和窝工（A）（B） （C） （D）20 按照 FIDIC 合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。 合同签字日到发布开工令日， 开工令日到颁发工程移交证书日； 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日； 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日（A）（B） （C） （D）二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不
8、得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 应由监理工程师签发的文件包括( )。（A）临时支付证书（B）竣工结算支付证书（C）最终报表（D）最终支付证书（E）结算清单22 公路工程国内招标文件范本规定，工程承包合同中，解决合同争议的途径和方式有( )。（A）对合同进行公证（B）提交工程师处理（C）仲裁（D）诉讼（E）以上均正确23 按照法律规定，( ) 可以成为建筑施工合同的担保人。（A）建设主管部门（B）建筑公司（C）银行（D）贸易公司（E）以上均正确24 某主管采购材料的项目副经理某甲委托某乙去采购劣质钢材用于该工程建设，则对于这种代理行为说法不正确的是( )。（A）该委托代理行为有效
9、（B）该代理行为的后果应由被代理人承担（C）该代理行为的后果应由代理人承担（D）该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任（E）以上均错误25 合同内容包括( ) ，（A）标的（B）标的数量（C）标的质量（D）合同法（E）以上均错误26 招标文件中的工程量清单不应是( )。（A）准确的工程量（B）竣工结算的依据（C）投标单位计算标价的依据（D）总价承包时的工程量（E）招标单位计算标价的依据27 下列工作属于监理工程师附加工作的是( )。（A）业主供应材料拖期，导致工程延期期间的工作量（B）监理工程师自身原因引起的工作时间延长（C）承包人的质量事故引起的工作时间延长（D）监理工程师自身
10、原因与业主终止合同（E）原为业主义务后来交给监理工程师去做28 订立合同可采用的形式有( )。（A）承诺（B）要约（C）要约邀请（D）书面（E）口头29 FIDIC 条款中，下列( )对合同没有解释权。（A）承包商（B）业主（C）第三方（D）监理（E）所有权人30 承包人延期申请能够成立并获得监理工程师批准应具备的条件有( )。（A）工程延期事件是否有文字材料作依据（B）延期事件是否发生在关键线路上（C）延期是由承包人自身原因引起（D）由于分包人的失职造成的工期延长（E）是否符合合同31 经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式，下列说法不正确的有( )。（A）预付款是定金的形
11、式之一（B）抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人（C）保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人（D）留置物的所有人必须是债务人（E）留置物的所有人可以是债权人32 总价合同必须满足的条件有( )。（A）设计图纸和说明书详细全面（B）工程量不大（C）工程风险不大（D）在合同条件允许的范围内给承包人以各种方便（E）以上均错误33 FIDIC 施工合同条件规定，给予承包人延长工期的权利，可以由下列原因引起( )，（A）获得施工现场占有权的延误（B）因承包人责任引起的暂时停工（C）不利自然条件的影响（D）业主提前占用导致施工延误（E）以上均错误34 施工中的费用索赔出现的原因不包括( )。（A
12、）非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿（B）只限定当事人违约而提出的赔偿（C）只限定事件引起的补偿（D）不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿（E）以上均错误35 FIDIC 合同条件下，监理工程师的权力有( )。（A）任命工程师代表（B）批准承包人授权的驻工地代表（C）根据需要中止承包人的某些义务（D）批准设计图纸或变更（E）批准或拒绝合同的转包36 工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件( )。（A）只交验企业法人营业执照（B）只交验企业等级证书（C）优良工程证书（D）企业法人营业执照（E）企业等级证书37 委托监理合同应具备的条款结构包括( )。（A）
13、合同内所涉及的词语定义和遵循的法规（B）监理人和业主的义务、权利和责任（C）合同生效、变更与终止，以及监理报酬（D）争议的解决及其他（E）合同日期、署名38 合同是平等民事主体的( )之间订立、变更、终止民事权利、义务关系的协议。（A）法人（B）自然人（C）其他组织（D）当事人（E）以上均正确39 当事人承担违约责任的方式有( )。（A）变更合同（B）撤销合同（C）赔偿损失（D）继续履行合同（E）采取补救措施40 某建筑公司法定代表人由于有事需要外出，不能亲自参加建设工程承包合同的签字，于是他在上飞机前给自己公司的副经理打了个电话，委托他去签字，下面说法不正确的是( ) 。（A）这种代理属于委
14、托代理，签字有效（B）这种代理属于法定代理，签字有效（C）这种代理属于指定代理，签字无效（D）这种代理属于委托代理，签字无效（E）以上均正确三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从合同签字盖章之日生效。 ( )（A）正确（B）错误42 担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定处理。 ( )（A）正确（B）错误43 履约保证金的法律后果是，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还；给招标人造成的损失超过履约保证金
15、数额的，还应当对超过部分予以赔偿；情节严重的，有关行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告。如果招标人不履行与中标人订立的合同时，应双倍返还履约保证金；给中标人造成的损失超过返还的履约保证金的，还应当对超过部分予以赔偿。即使因不可抗力，也不能免除责任。 ( )（A）正确（B）错误44 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将合同工程的任何部分包出去。 ( )（A）正确（B）错误45 承包人是施工工地的领导者和指挥者。 ( )（A）正确（B）错误46 属于业主责任导致了部分工作内容的施工延误，而该项工作并不位于工程师批准承包人施工进度计划的关键线路上，则一定不批准承
16、包人顺延合同工期。 ( )（A）正确（B）错误47 公路工程国内招标文件范本(2003 年版)中的“工程师” 是指业主为实施合同，委托的承担合同工程监理工作的独立法人。 ( )（A）正确（B）错误48 对于任何分包人、分包人的代理人、分包人的雇员或工人，其行为违约或疏忽，承包人可以不负责。 ( )（A）正确（B）错误49 工程一切险的保险费用不应由业主单方面承担。 ( )（A）正确（B）错误50 未经法定代表人或其授权的代理人签字，或未加盖投标人印章的资格预审申请文件是无效的。 ( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。5
17、1 某公路项目签约后，承包人在工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就此提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第 11 款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。问题 1作为监理工程师，你对此有何看法?2承包人应吸取什么经验教训? 52 某公路工程项目合同总价为 8000 万元人民币，合同工期为 18 个月。在施工过程中，由于业主提出对原有设计文件进行修改，使承包人停工待图 1.5 个月。在基础工程施工中，为了使施工质量得到保证，承包人除了按
18、设计文件要求对基底进行了妥善处理外，还将基础混凝土的强度由 C15 提高到(225。施工完成后，承包人向监理工程师提出工期和费用索赔，其中费用索赔计算中有以下两项；1由于业主修改变更设计图纸延误，损失 1.5 个月的管理费和利润；现场管理费合同总价工期 X 现场管理费费率 X 延误时间80001812%1.580( 万元)公司管理费合同总价工期 X 公司管理费费率 X 延误时间8000187%X1.546.67( 万元)利润合同总价工期 X 利润 X 延误时间=800018X5%X1.533.33(万元)合计=80+46.67+33.33=160( 万元)2由于基础混凝土强度的提高索赔 15
19、万元。问题 1监理工程师能否同意承包人提出的两项索赔?理由是什么?2承包人索赔费用的计算方法是否合理?如果不合理，正确的计算方法是什么? 公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 6 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 C3 【正确答案】 C4 【正确答案】 C5 【正确答案】 A6 【正确答案】 A7 【正确答案】 B8 【正确答案】 D9 【正确答案】 A10 【正确答案】 C11 【正确答案】 B12 【正确答案】 C13 【正确答案】
20、A14 【正确答案】 A15 【正确答案】 B16 【正确答案】 D17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 D二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,D22 【正确答案】 B,C,D23 【正确答案】 B,C,D24 【正确答案】 A,B,C,E25 【正确答案】 A,B,C26 【正确答案】 A,B,C,E27 【正确答案】 A,C,E28 【正确答案】 D,E29 【正
21、确答案】 A,B,C,E30 【正确答案】 A,B,E31 【正确答案】 A,C,D,E32 【正确答案】 A,C33 【正确答案】 A,D34 【正确答案】 B,C,D,E35 【正确答案】 A,B,D36 【正确答案】 D,E37 【正确答案】 A,B,C,D38 【正确答案】 A,C39 【正确答案】 C,D,E40 【正确答案】 A,E,C三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 B42 【正确答案】 A43 【正确答案】 B44 【正确答案】 A45 【正确答案】 B46 【正确答案】 B47 【正确答案】 A48 【正确答案
22、】 B49 【正确答案】 B50 【正确答案】 A四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 1.监理工程师应依据合同条款处理此事：不能给予调整材料单价；应该认定承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中已经考虑这些因素的影响。2承包人应吸取的教训是：在投标过程中要对业主提供的资料进行研究，认真做好现场考察环节的工作，充分考虑到市场的影响和施工中存在的风险，并在报价中体现出来，同时在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失。52 【正确答案】 1.对第 1 项，监理工程师应同意给予承包人费用补偿，因为修改设计造成了承包人的部分停工，将造成人员调动、生产率下降及机械设备闲置等问题。对第 2 项，监理工程师不应同意其索赔要求，因提高基础混凝土强度这一“质量变更”不是监理指令的变更，没有工程师指令，承包人不能随意变更，所以监理工程师不应同意此项索赔要求。2背景材料中所列的计算方法不合理，因为现场管理费和公司管理费的计算不能以合同总价为基数乘相应费率，正确的计算方法是；现场管理费：直接费1812%1.5；公司管理费(直接费+ 现场管理费 )187%1.5;利润项不能考虑。
