1、公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 9 及答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 监理招标评审投标书中的实施监理工作计划，主要比较( )等方面内容。 监理工作目标设置的合理性；项目监理班子组织机构的完备性； 工作计划的可行性；承诺保证提前竣工时间的长短； 提交的方案是否有创新性（A）（B） （C） （D）2 评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下( ) 内容。 招标的目标； 招标项目的范围和性质； 招标文件中规定的主要技术要求、标准
2、和商务条款； 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素； 工程的施工质量评定标准（A）（B） （C） （D）3 合同法规定的无效合同条件包括( )。 一方以胁迫手段订立合同，损害国家利益， 损害社会公共利益； 在订立合同时显失公平； 恶意串通损害第三人利益； 违反行政法规的强制性规定（A）（B） （C） （D）4 政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括( )等方面。 检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目， 对招标有关文件的核查备案， 投标人履行合同的能力评定； 评标委员会成员资格认定； 查处招投标活动的违法行为（A）（B） （C） （D）5 法人应当具备的条件包
3、括( )。 依法成立， 经核准登记；有必要的财产或者经费；有自己的组织机构， 能够独立承担民事责任（A）（B） （C） （D）6 承揽合同主要包括( ) 等类型合同。 定作， 复制；修理；仓储；检验（A）（B） （C） （D）7 当承包人索赔后，监理工程师可以对索赔提出质疑的情况包括( )。 承包人以前已表明放弃索赔； 提交的证据不足以说明索赔的部分： 发包人与承包人共同负有责任，责任未划分； 损失计算不足； 承包人没有采取措施避免或减少损失的部分（A）（B） （C） （D）8 建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。 批准招标申请； 审核招标文件；负责编制标底； 参加开标会议， 监督
4、评标过程（A）（B） （C） （D）9 按照 PIDIC 合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。 合同签字日到发布开工令日， 开工令日到颁发工程移交证书日； 颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日； 颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日； 结清单生效日到提出合同争议日（A）（B） （C） （D）10 在 FIDIC 土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险。 战争、动乱等； 工伤事故； 正常的恶劣天气； 设计不当造成的损失和破坏； 业主提前使用永久工程的一部分造成的损失和破坏（A）（B） （C） （D）11 FIDIC 合同条件规定，当颁发部分工程移交证书时( )。（A）不
5、应返还保留金（B）应退还一半保留金（C）应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半（D）应全部退还保留金12 FIDIC 施工合同条件规定的( )的结束时间是以“结清单” 生效日为标志。（A）工程接收证书签发（B）颁发履约证书（C）合同有效期（D）提交竣工报表13 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。（A）要约到达对方之前（B）对方发出承诺之前（C）对方承诺到达要约人之前（D）对方承诺生效之后14 按照国家有关规定，施工合同的( )在 200 万元人民币以上，必须进行招标。（A）估算价（B）定价（C）承包价（D）施工价15 如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可
6、以向( )申请撤销裁决。（A）质量监督机构（B）政府的建设行政主管部门（C）上级仲裁委员会（D）人民法院16 根据招投标法的规定，投标人少于( )个的，招标人应当依照招投标法重新招标。（A）2（B） 3（C） 5（D）1017 一般情况下，( ) 应当由招标人完成。（A）确定中标人（B）评标情况说明（C）对各个合格投标书的评价（D）推荐合格的中标候选人18 根据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基本原则是( ) 。（A）工程量减少，则单价提高（B）工程量增加，则单价提高（C）工程量增加，则单价降低（D）单价偏高，则予以降低，反之提高19 按索赔的指向划分，索赔可
7、以分为( )。（A）承包商同供应商之间的索赔（B）合同之内的索赔与合同之外的索赔（C）承包商和业主共同向保险公司索赔（D）索赔与反索赔20 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行( )，对方在履行期限届满之前可解除合同。（A）主要债务（B）抗辩权（C）债权（D）部分债权二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容(
8、)。（A）基本情况和数据表（B）评标委员会成员名单（C）经评审的投标人排序（D）经评审的价格或者评分比较一览表（E）符合要求的投标一览表、开标记录22 下列行为属于招标人与投标人串通投标( )。（A）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价（B）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价（C）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿（D）招标人预先内定中标人（E）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标23 投标人通过合同条件评审的主要条件是什么( )。（A）投标人接受招标文件规定的
9、风险划分原则，未提出新的风险划分办法（B）投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务（C）投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法（D）投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议（E）投标人对合同条款没有重要保留24 监理招标文件中，( )是财务建议书的主要内容。（A）执行监理任务的计划表（B）承担监理工作的人员组成（C）人员酬金报价表（D）要求监理单位提供的设备清单（E）提供自备仪器设备的报价表25 有资格代理招标的机构应条件包括( )。（A）必须是法人组织（B）不得与行政机关有隶属关系（C）有从事招标代理义务的场所（D）有编制招标文件的能力（E）有自己的评标专家库26 土木工程施工合同通
10、用条件规定，属于( )的情况，承包商可以获得工期展延。（A）业主延误施工现场移交（B）监理工程师延误图纸移交（C）不利施工的自然条件或障碍影响（D）增加合同外的施工项目（E）暂时停工27 合同成立的有效条件包括( )。（A）合同主体资格合格（B）内容合法（C）订立的形式和程序合法（D）必须经过鉴证公证（E）必须经过主管部门登记批准28 合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )。（A）建筑物（B）工资表（C）劳务行为（D）建设资金（E）工程量29 无效经济合同的财产后果，可按( )。（A）追究违约金（B）返还财产（C）赔偿损失（D）追究处罚金（E）追缴财产30 属于下列情况之一，
11、即( )为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同。（A）没有经过上级主管部门审批（B）主体不合格（C）没有经工商局鉴证（D）内容不合法（E）无效代理31 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。（A）有利于本地区的承包商（B）有利于本系统的承包商（C）施工内容的专业要求（D）避免施工现场的交叉干扰（E）对项目建设总投资的影响32 应由监理工程师签发的文件包括( )。（A）临时支付证书（B）竣工结算支付证书（C）最终报表（D）最终支付证书（E）结清单33 代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应( )。（A）以自己的名义签定合同（B）与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
12、（C）在授权范围内单独与第三方谈判合同（D）在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务（E）在合同内约定委托人和第三方的权利义务34 建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )。（A）批准招标申请（B）审核招标文件（C）负责编制标底（D）参加开标会议（E）监督评标过程35 按照 FIDIC 合同条件的规定，在( )期限内承包商都有权提出索赔。（A）合同签字日到发布开工令日（B）开工令日到颁发工程移交证书日（C）颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日（D）颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日（E）结清单生效日之后到提出合同争议日36 下列合同中，属于主合同的是( )。（A）施工承包合同
13、（B）施工分包合同（C）担保合同（D）监理合同（E）工程保险合同37 在 FIDIC 土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险。（A）战争、动乱等（B）工伤事故（C）正常的恶劣天气（D）设计不当造成的损失和破坏（E）业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏、有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用38 仲裁协议包括如下( )内容。（A）请求仲裁的意思表示（B）不向法院起诉的承诺（C）仲裁事项（D）双方争议的解决方式（E）所选定的仲裁委员会39 监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较( )等方面内容。（A）监理工作目标设置的合理性（B）项目监理班子组织机构的完备性（C）工作计划的
14、可行性（D）承诺保证提前竣工时间的长短（E）提交的方案是否有创新性40 评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格，认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容( ) 。（A）招标的目标（B）招标项目的范围和性质（C）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款（D）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素（E）工程的施工质量评定标准三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述观点正确的请选 A，错误的选 B。41 如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产须立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承
15、包人应予执行。( )（A）正确（B）错误42 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。( )（A）正确（B）错误43 监理工程师应在发出中标通知书之后 28d 内，向承包商免费提供施工图纸、技术规范和其他技术资料 2 份，并向承包商进行技术交底。( )（A）正确（B）错误44 对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责。( )（A）正确（B）错误45 编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等。( )（A）正确（B）错误46 在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标。( )（A）正确（B）错误47 公路工程施工监理合
16、同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员。( )（A）正确（B）错误48 按照 FIDIC 条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失。( )（A）正确（B）错误49 FIDIC 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的 25以上时，才考虑费率和价格的变动。( )（A）正确（B）错误50 建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。( )（A）正确（B）错误四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 某公路项目签约后，承包人在
17、工程现场附近找到满足技术规范要求的施工料源，但由于地方保护、哄抬物价的影响，导致材料价格大幅上涨，因此承包人就这些提出申请，要求通过设计变更调整材料单价，而业主认为根据合同第 11 款的规定，承包人已经认真进行了现场考察，在市场经济条件下对此应有充分考虑，因此拒绝给予承包人任何经济补偿。问题 1作为监理工程师你对此有何看法?2承包人应吸取的教训有哪些?对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签订合同时业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 20 万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 52 施工合同履行时
18、，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题 1招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?2定金与预付款有何区别?3监理工程师对两次索赔申请应如何处理? 公路工程监理工程师合同管理模拟练习试卷 9 答案与解析一、单选题每题 1 分，共 20 分。下列各题中，只有一个备选项最符合题意，请将你认为最符合题意的一个备选项序号填在括号内，错选或不选不得分。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 A3 【正确答案】 D4 【正确答案】 B5 【正确
19、答案】 C6 【正确答案】 A7 【正确答案】 B8 【正确答案】 A9 【正确答案】 C10 【正确答案】 A11 【正确答案】 C12 【正确答案】 D13 【正确答案】 B14 【正确答案】 D15 【正确答案】 D16 【正确答案】 B17 【正确答案】 A18 【正确答案】 A19 【正确答案】 D20 【正确答案】 A二、多选题每题 2 分，共 40 分。在下列各题的备选项中，有两个或两个以上的备选项符合题意，请将你认为符合题意的备选项序号填在括号内。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C,D,E22 【正确答案】 A,C,D23 【正
20、确答案】 A,C,D,E24 【正确答案】 C,D,E25 【正确答案】 B,C,D,E26 【正确答案】 A,B,C,D27 【正确答案】 A,B,C28 【正确答案】 A,C,D29 【正确答案】 B,C,E30 【正确答案】 B,D,E31 【正确答案】 C,D,E32 【正确答案】 A,B,D33 【正确答案】 B,C,E34 【正确答案】 A,B,D,E35 【正确答案】 A,B,C,D36 【正确答案】 A,D37 【正确答案】 A,D,E38 【正确答案】 A,C,E39 【正确答案】 A,B,C,E40 【正确答案】 A,B,C,D三、判断题每题 1 分，共 10 分。认为下述
21、观点正确的请选 A，错误的选 B。41 【正确答案】 A42 【正确答案】 A43 【正确答案】 B44 【正确答案】 A45 【正确答案】 A46 【正确答案】 A47 【正确答案】 B48 【正确答案】 B49 【正确答案】 A50 【正确答案】 B四、综合分析题每题 15 分，共 30 分。请按所给问题的背景资料，正确分析并回答问题。51 【正确答案】 监理工程师应依据合同条款处理此事：不能给予调整材料单价；应该认定承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料，并且在报价中已经考虑这些因素的影响。乙承人应吸取的教训是：在投标过程中要对业主提供
22、的资料进行研究，认真做好现场考察环节的工作，充分考虑到市场的影响和施工中存在的风险，并在报价中体现出来，同时在管理中采取相应措施，从而避免或减少损失的发生。52 【正确答案】 1，对承包商资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、人员报表、施工机械设备情况、分包计划、近 5 年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近 2 年涉及的诉讼案件调查及其他资格证明。2定金与预付款的区别：(1)目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。(2)性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法
23、律行为。(3)处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：合同正常履行，定金返还，合同不履行，双方都无过错，定金返还；支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；收受定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。3，监理工程师判定承包商索赔成立的条件：(1)与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；(2)造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书的索赔报告。(4)两次索赔处理：对第一次索赔应判定索赔成立。因为：第一，遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；第二，承包商及时提供了证据资料；第三，承包商及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数，签发工期变更指令。对第二次索赔判定索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在收到索赔申请后 28 天内作出答复，表示索赔不成立。
