1、注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 35 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 可作为施工总平面图设计依据的是( )。（A）工程建筑面积（B）工程施工部署（C）工程施工方案（D）工程质量目标2 施工总平面图的设计原则是( )。（A）计量能源标准（B）根据工程材料数量（C）根据施工方、进度计划（D）根据工程合同内容3 施工总平面图的设计步骤是( )。（A）设置项目人员办公室（B）设置工程占地围墙（C）设置工程质量检测室（D）设置大门，引入场外道路二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个
2、或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。4 施工总平面图的设计内容包括( )。（A）建筑物、构筑物位置、平面轮廓（B）供水、给水、排水等管线和设施（C）钢筋、木材加工场地（D）幕墙玻璃质量检测室（E）装饰装修半成品组装场地5 施工总平面图的设计依据包括( )。（A）钢筋、木材加工场地（B）幕墙玻璃质量检测室（C）施工部署（D）勘察设计资料（E）主要施工方案6 施工总平面图的设计原则是( )。（A）依据施工部署、施工方案（B）尽量减少使用原有设施保证安全（C）减少二次搬运、减少占地（D）生活区、办公区应合在一起（E）利于减少扰民、环境保护
3、和文名施工三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。6 1背景某宾馆大堂改造装修工程，考虑到施工范围和施工内容较为明确，工期较短，业主与承包商根据建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)签订了固定总价合同。消防系统工程改造内容工程量目前无法确定，合同中约定此部分暂估价为120 万元，同时合同约定消防工程由业主指定的某安装公司完成。工程施工过程中发生如下事件：事件一：最终消防工程根据实际完成工程量计算价款为 146 万元，承包商提出追加结算差额，但业主认为既然是固定总价合同，不应追加合同价款。事件二：设计采用地热辐射采暖，在施工过程中，所有施工过程均由现
4、场监理旁站验收。地采暖工程接近完工前，业主工程师要求对某区域房间地采暖重新剥离检查防潮层和绝热层。承包商认为施工过程经监理工程师旁站监理并验收合格，需业主承诺补偿重新检验发生的一切费用、并延长由此影响的工期，才能配合业主再次剥离检验的要求。但业主认为可以随时提出重新检验的要求。2问题7 本案例中项目采用固定总价合同方式是否妥当?并说明理由。8 事件一中，承包单位要求消防工程按照 146 万元结算是否妥当?并说明理由。9 事件二中，业主提出重新检验的要求是否合理?并说明理由。10 事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法是否合理?并给出理由。10 1背景某综合办公楼工程，建设单位(甲)通过招标投
5、标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位，双方签订了工程总承包合同，由于工程涉及勘察设计任务，而乙不具备上述能力，后经甲建设单位同意，乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作，并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后，丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁，丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后，甲组织相关单位对工程进行联合验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量
6、损失提出索赔要求，丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任，后甲以丙为被告向法院提起诉讼。2问题11 本案中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。12 本案工程出现的质量问题责任应如何划分?13 甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。13 1背景某会议中心新建会议楼工程，为保证室内外装饰效果，经研究决定，装修工程采取单独招标、独立发包，采用公开招标的形式确定施工队伍，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)签订了装饰装修施工合同。招标阶段，在招标文件中明确了如下部分条款：(1)报价采用
7、工程量清单模式。(2)结合招标公司提供的工程量清单，各家单位应对现场进行详细的实地踏勘，所报价格为综合单价，视为已经考虑了各种综合因素。(3)本工程装饰施工期适逢奥运会。无论哪家中标，建设单位都理解为中标单位的报价已综合考虑了停工因素，保证不因此情况追加工程款。(4)主要装饰部位的石材由建设单位供货，其他材料由施工单位自行采购。施工过程中发生如下事件：事件一：施工单位进场后，发现大堂标高为 87m ，报告厅标高为 56m ，比预计难度有所提高，于是提出工程变更洽商申请，要求增加高支模脚手架搭设费用要求。事件二：由于特殊原因，奥运会测试赛提前进行，建设单位通知施工单位提前停工。施工单位提出提前停
8、工费用的索赔。事件三：施工进行到 20d 时，由于设计变更，造成工程停工 9d；施工进行到 44d时，该地遭受罕见暴风雨袭击，施工无法进行，延误工期 2d；施工进行到 92d 时，因业主方石材不能到场使非关键线路上某工作延误达 10d(该工作总时差 4d)；施工进行到 154d 时，由于其他材料进场不及时，延误工期 2d；针对上述所有事项，施工单位均在规定时间内向业主提出索赔意向通知，并附相关证明材料和计算依据。2问题14 事件一中：建设单位是否应支付高支模架脚手架费用?并说明理由。15 事件二中：建设单位应否支付工程提前停工费用?并说明理由。16 事件三中：分别分析施工单位提出的各项索赔是否
9、成立?并说明理由。17 事件三中：施工单位最后得到的工期索赔应是多少天?17 1背景某建筑工程公司与某建设单位参照建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 2013一 0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为 520d，工程质量标准为合格，工程价款按照月进度审核已完工程量价款的 80支付，支付至合同总价 85停止支付，剩余款项于工程竣工验收合格，双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于 2011 年 6 月 1 日开工，施工过程中，发生如下事件：事件一：6 月 20 日，基坑开挖时突降罕见大暴雨，基坑边坡局部垮塌，加固及清理等用时 4d；7 月 20 日，再次遇到罕见大暴雨，
10、基坑边坡另一处垮塌，加固及清理等工作用时 15d；施工单位迅速收集资料，于 7 月 28 日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单，并于 7 月 30 日提交工期索赔 19d 的相关索赔证据与资料。事件二：结构施工阶段建设单位：对原工程设计进行局部变更，于 10 月 10 日以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变：更图纸；施工单位接到通知后，对原施工方案进行调整，并组织施工；10 月 31 日，向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。事件三：施工中，按照施工单位月申报已完工程量累计已达 1760 万元，但在约定支付日期业主仅支付了 1000 万元，施工单位于当日停工，
11、并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。2问题18 事件一中，施工单位 19d 的二亡期索赔是否成立?说明理由。19 施工单位索赔成立的条件有哪些?20 事件二中，建设单位的做法是否合理?并说明理由。21 事件三中，指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。21 1背景某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与 A 公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与 B公司签订了机电设备安装合同；与 C 公司签订了外幕墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利
12、条件；同时，建设单位将砌筑工程单独发包给 D 公司，并签订施工合同。合同履行过程中，发生了如下事件：事件一：A 公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂与承包商 E 签订分包合同，将部分工主体结构交由其施工，同时约定由其按照分包合同额 8向 A 支付管理费用，一切责任由承包商 E 承担。事件二：由于 A 公司施工时间拖延 15d，造成 B 公司开工时间相应顺延， B 公司遂向 A 公司提出索赔要求。事件三：建筑主体结构完工后，A 公司立即拆除了主体外围脚手架工程， C 公司原计划由建设单位协调使用 A 单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后
13、 C 公司就新方案实施引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。事件四：由于部分机电安装工程在招标时未能确定，建设单位与 B 公司签订合同时采用可调单价合同模式，施工过程中由于市政电网停电 2d，B 公司提出调整合同价款的要求，建设单位只同意延长工期，拒绝调整合同价款。2问题22 建设单位将上述工程单独发包给 A、B、C、D 公司的做法是否合法?并说明理由。23 事件一中，A 公司的做法是否正确?并说明理由。24 事件二中，B 公司向 A 公司提出索赔要求是否成立 ?并说明理由。25 事件三中，C 公司向建设单位提出索赔是否成立?并说明理由。26 事件四中，建设单位的做法是否合理?哪些因素下
14、合同价款可以调整。26 1背景 2011 年 5 月 20 日，某建筑公司(乙方)与某开发商(甲方)签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为 4500m3，其中土方挖掘直接费单价为 42 元m 3，综合费率为直接费的 20。该基坑施工方案显示：土方工程采用租赁的 1 台挖掘机施工(租赁台班为 450 元) 。甲、乙双方合同约定 6 月 11 日开工，6 月 20 日完工。工程施工过程中发生如下事件： 事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工 2d，造成人员窝工 10 个工日。 事件二：施工中，遇到软土层，监理工程师 6 月 15 日下发
15、停工指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。 事件三：6 月 19 日接到监理工程师于6 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深的设计变更，由此导致土方开挖量增加 900m3。 事件四：6 月 20 日6 月 22 日，因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日。 事件五：6 月 23 日用 30 个工日修复事件四中被冲坏的永久道路，6 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 6 月 30 日挖坑完毕。 针对上述五个事件，乙方向甲方均提出工期和费用索赔。 2问题27 上述各事件中，乙方向甲方提出的索赔是否成立(仅就责任范围进行回答，不考虑具体日期和费用额)?并说明理由。
16、28 上述事件工期索赔各多少天?总工期索赔多少天?29 假设合同约定人工费单价为 23 元工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30，则合理的费用索赔总额是多少?29 1背景某建筑公司(乙方)与某学校(甲方) 签订了教学楼承建合同，合同约定工期奖罚条件：乙方提前完成该工程 1 周，甲方奖励乙方 10 万元，若乙方延误总工期 1 周，则扣除乙方工程款 10 万元。合同中约定：施工中实际工程量超过计划工程量 10以上时，超出部分按单价的 90计算。双方就施工进度计划达成一致，如下图所示： 在施工过程中发生如下事件：事件一：A 工作为土方开挖工程，原合同土方量为400m3，因设计变更实际土方量
17、为 450m3(原定单价为 75 元m 3)。事件二：B 工作为基底换填，施工中乙方为保证施工质量，将换填范围适当扩大，致使计划换填土方量由 250m3 增加到 300m3，工作时间增加 1 周。事件三：C 工作施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期 2 周，发生费用 15 万元。事件四：I 工作施工过程中，发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延 3 周，发生费用 3 万元。事件五：G 工作为甲指分包项目，在施工过程中由于指定分包租赁的设备出现故障，使 G工作施工拖延 2 周，发生费用 1 万元。乙方针对上述五事件向甲方提
18、出工期和费用索赔。2问题30 该工程计划工期为几周?并指出关键线路(工作法表示 )。31 上述五个事件中，分别分析乙方工期、费用索赔是否成立?为什么? 如成立，并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。32 上述事件发生后，该工程实际工期为多少周?按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元?32 1背景某施工单位(乙方) 与某建设单位(甲方) 签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计
19、量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一
20、定时间进行工程清理和修复作业。2问题33 乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理?说明理由。34 乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定?35 对于事件 3 中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理?说明理由。注册建造师一级建筑工程管理与实务（建筑工程项目施工管理）模拟试卷 35 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B【知识模块】 建筑工程项目施工管理2 【正确答案】 C【知识模块】 建筑工程项目施工管理3 【正确答案】 D【知识模块】 建筑工程项目施工管理二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备
21、选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。4 【正确答案】 A,B,C【知识模块】 建筑工程项目施工管理5 【正确答案】 C,D,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理6 【正确答案】 A,C,E【知识模块】 建筑工程项目施工管理三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。【知识模块】 建筑工程项目施工管理7 【正确答案】 本案工程采用固定总价形式恰当。因为本案工程工程量不大，工期短，施工范围和承包内容明确，所以采用固定总价形式相对来说对双方风险都比较小。【知识模块】 建筑工程项目施工管理8 【正确答
22、案】 消防分包工程应按照 146 万元结算。因为，在固定价格的承包范围内由于消防工程工程量不确定所以暂以 120 万元计算，最终工程量按照实际工程量予以调整，此为固定总价合同的价款风险调整因素。【知识模块】 建筑工程项目施工管理9 【正确答案】 事件二中，业主重新检验的要求合理。理由：根据建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。【知识模块】 建筑工程项目施工管理10 【正确答案】 事件二中，承包商关于补偿费用和工期的说法不合理。理由：如再次检验合格，则由发
23、包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。如再次检验结果不合格，则由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理11 【正确答案】 合同有效性判定如下：甲与乙签订的总承包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，发包人以与总承包单位订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。乙与丙签订的分包合同有效。理由：根据合同法和建筑法的规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。乙与丁签订的分包合同无效。理由：根据合同法和建筑法
24、的规定，承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义难以转包给第三人。建设工程主体结构的施工也必须由承包人自行完成。因此，乙将由自己总承包的施工工作全部分包给丁，违反了上述规定，应认定合同无效。【知识模块】 建筑工程项目施工管理12 【正确答案】 本案工程出现的质量问题责任应划分如下：丙的设计不尽合理给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。【知识模块】 建筑工程项目施工管理13 【正确答案】 甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。理由：甲与乙不存在合同关系，根据合同法和建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当
25、按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位和分包单位对分包工程的质量承担连带责任。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理14 【正确答案】 事件一中，建设单位不应支付脚手架费用。理由：当采用工程量清单模式投标报价时，施工单位在投标时没有明确要求此部分费用，则根据清单报价的原则，视为此项费用已包含在其他项目的综合单价中，在工程施工内容和范围不变的情况下，不予调整。【知识模块】 建筑工程项目施工管理15 【正确答案】 事件二中，建设单位应支付提前停工的损失费用。理由：本案工程比原计划提前停工，此部分风险属应由建设单位承担的风险范围。【知识模块】
26、建筑工程项目施工管理16 【正确答案】 事件三中，施工单位提出的各项索赔分析如下：1)因设计变更引起的停工 9d 工期索赔成立；设计变更属业主承担范围。2)因罕见暴风雨导致的 2d 工期索赔成立；不可抗力引起的工期延误应予以顺延。3)因石材不能到场造成的工期延误索赔成立；因石材属甲供材，其延误由建设单位负责，但索赔时间不是 10d，此工作仅影响总工期 6d，故只能索赔 6d。4)因其他材料进场不及时造成的 2d 工期索赔不成立；其他材料由施工单位自行采购，属施工单位组织不力，索赔不予支持。【知识模块】 建筑工程项目施工管理17 【正确答案】 事件三中，施工单位最后得到的工期索赔应为：9+2+6
27、=17d。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理18 【正确答案】 事件一中，施工单位 19d 的工期索赔不成立。理由：两次工期延误均由突降罕见大雨引起，属不可抗力，工期应可以顺延。但第一次事故发生时间是 6 月 20 日，施工单位提出索赔意向通知是 7 月 30 日，已超过规定 28d 提出索赔意向的时限，故第一次事故的 4d 工期索赔已无法成立。但第二次事故的 15d 索赔建设单位应予以顺延。【知识模块】 建筑工程项目施工管理19 【正确答案】 施工单位索赔成立必须同时具备如下四个条件：1)与合同相比较，已造成实际的额外费用或工期延误；2)造成费用增加或工期延
28、误的原因不是因为施工单位的过错或原因；3)造成费用增加或工期延误不是应由施工单位承担的风险范围；4)施工单位在事件发生后的规定时间内提交了书面索赔意见通知和索赔报告。【知识模块】 建筑工程项目施工管理20 【正确答案】 建设单位做法合理。按照建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)的规定，施工单位应在变更确定后的 14d 内提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。施工单位在变更确定后 14d 内不向工程师提出变更估价申请时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。事件二中，施工单位于 10 月 10 日收到书面变更通知并按变更组织了施工，但在10 月 31 日才提出变更
29、价款报告，已超过 14d 期限，故建设单位的拒绝是合理的。【知识模块】 建筑工程项目施工管理21 【正确答案】 事件三中，施工单位做法不妥之处如下：不妥之一：施工单位于当日直接停工；正确做法：按照建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)，施工单位可向建设单位发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按要求付款，且双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行时，施工单位可停止施工，所有责任由建设单位承担。不妥之二：向建设单位要求自计量确认开始的贷款利息；正确做法：按照建设工程施工合同(示范文本)(GF 一 20130201)，应为从计量结果确认后第 15d 起应付款的贷款利息。
30、【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理22 【正确答案】 建设单位将建筑主体土建工程发包给 A 公司合法；建设单位将机电设备安装合同发包给 B 公司合法；建设单位将外幕墙安装工程发包给 C 公司合法；建设单位将砌筑工程发包给 D 公司不合法，根据 建设工程质量管理条例(GF一 20130201)，建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为属肢解发包，该砌筑工程单独发包属肢解发包，不合法。【知识模块】 建筑工程项目施工管理23 【正确答案】 事件一中 A 公司的做法不正确。其行为属于违法分包的行为，违背了建筑法等法律、法规关于
31、建筑主体结构工程不能分包的规定。【知识模块】 建筑工程项目施工管理24 【正确答案】 事件二中，B 公司向 A 公司提出索赔不能成立。因为 B 公司与 A 公司不存在合同关系，正确做法是应就 A 公司拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。由建设单位向 A 公司提出索赔。【知识模块】 建筑工程项目施工管理25 【正确答案】 事件三中，C 公司向建设单位提出索赔能够成立。因为在施工合同中已经约定建设单位应协调施工现场其他施工单位，为承包单位创造有利条件，事件三中建设单位实际未履行上述约定。【知识模块】 建筑工程项目施工管理26 【正确答案】 建设单位的做法不合理。根据建设工程施工
32、合同(示范文本)(GF 一 20130201)，可调价格合同中合同价款可以调整的因素有：1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；2)工程造价管理部门公布的价格调整；3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 8h；4)双方约定的其他因素。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理27 【正确答案】 上述事件中：事件一：工期和费用索赔均不成立。因为租赁的挖掘机大修迟延开工，属于承包人自身的责任。事件二：工期和费用索赔均成立。因为地质条件的变化属于业主应承担的责任。事件三：工期和费用索赔均成立。因为变更设计属业主应承担的责任。事件四：工期索赔成立。因
33、为罕见特大暴雨为不可抗力的影响，工期应予顺延，人员窝工不成立。事件五：工期和费用索赔均成立。因为暴雨冲坏永久道路，是业主承担的责任。【知识模块】 建筑工程项目施工管理28 【正确答案】 上述事件工期索赔的天数： 事件二：可索赔工期 5d； 事件三：可索赔工期 2d，即 900m3(4500m 310d)=2d ； 事件四：可索赔工期 3d； 事件五：可索赔工期 1d； 故总工期可索赔 11d。【知识模块】 建筑工程项目施工管理29 【正确答案】 上述事件可索赔费用： 事件二中人工费：15 工日23 元工日(1+30)=4485 元； 机械费：450 元台班5d=2250 元； 事件三：(900
34、m342 元m 3)(1+20)=4536 元； 事件五中人工费： 30 工日23 元工日(1+30)=897 元； 机械费：450 元台班1d=450 元。 故总计可索赔费用85815 元。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理30 【正确答案】 该工程计划工期为 35 周；工作法表示的关键线路为：ACFJM 。【知识模块】 建筑工程项目施工管理31 【正确答案】 各事件索赔原则如下： 事件一：工期、费用索赔均成立； 理由：A 工作是关键线路上的关键工作，由于工作量变化原因导致的工期与费用增加，属甲方应负的责任。 按照 A 工作原计划工期 8 周完成 400m3
35、，则每周完成 50m3，现实际工程量增加 50m3，相应工期增加 1 周，乙方可获得的工期索赔为 1 周。 由于实际工程量增加计划工程量 10，单价予以调整，所以乙方可获得增加工程费用为：7540+751009=3675 元。 事件二：工期、费用索赔均不成立； 理由：乙方为了保证工程质量而采取的措施，属乙方施工技术措施，故索赔不成立。 事件三：工期、费用索赔均不成立； 理由：再次剥离检查，如合格，则工期、费用损失由甲方承担；如不合格，则工期、费用均由乙方承担。 事件四：工期索赔不成立，费用索赔均成立； 理由：设计图纸错误导致的工期延误及费用损失，属业主责任。但 I 工作在非关键线路上，虽延误
36、3 周，但对总工期无影响，故工期索赔不成立。 乙方可获得的费用索赔为 3 万元。 事件五：工期、费用索赔均不成立； 理由：G 工作为甲指分包项目，既然为分包，既与乙方签订分包合同，乙方对其负有总包责任。事件五的索赔应为乙方向分包方提出的索赔，而不是乙方向甲方提出索赔。【知识模块】 建筑工程项目施工管理32 【正确答案】 上述事件发生后，该工程实际工期为 38 周。原计划工期为 35 周，甲方应承担的工期索赔 1 周，乙方完成该工程时间应为 36 周。实际工期为 38 周，故甲方扣除乙方工程款 20 万元。【知识模块】 建筑工程项目施工管理【知识模块】 建筑工程项目施工管理33 【正确答案】 不
37、合理。理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。【知识模块】 建筑工程项目施工管理34 【正确答案】 工程变更价款的确定原则：1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。【知识模块】 建筑工程项目施工管理35 【正确答案】 对两项索赔事件应做如下处理：1)对孤
38、石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。【知识模块】 建筑工程项目施工管理
