1、注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 163 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 图中的支承可简化为( ) 形式。2 我国普通房屋和构筑物的设计使用年限为( )年。（A）5（B） 25（C） 50（D）1003 在设计基准期内可能出现，也可能不出现，而一旦出现其值很大，且持续时间较短的荷载是( )（A）线荷载（B）偶然荷载（C）可变荷载（D）集中荷载4 我国发生的绝大多数地震属于( )（A）浅源地震（B）火山地震（C）深源地震（D）坍塌地震5 先张法构件预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普通钢筋增加(
2、 )mm。（A）10（B） 20（C） 30（D）406 防水层采取( ) 施工时，找平层的分格缝处宜空铺，空铺的宽度宜为 100mm。（A）点粘法（B）条粘法（C）满粘法（D）机械固定法7 具有安全无毒，耐腐蚀，不结垢，流量大，阻力小，寿命长，柔性好，弯曲后不反弹，安装简单等特点的塑料管道是( )（A）铝塑复合管（B）硬聚氯乙烯管（C）交联聚乙烯管（D）无规共聚聚丙烯管8 以下不属于石灰的技术性质的是( )（A）保水性好（B）硬化较慢、强度低（C）耐水性差（D）硬化时体积收缩小9 天然大理石的化学成分有 CaO、MgO、SiO 2 等，其中 CaO 和 MgO 的总量占( ) 以上，故大理石
3、属碱性石材。（A）10（B） 30（C） 50（D）7010 在装饰玻璃中，( )玻璃对通过的光线有漫射作用。（A）压花（B）刻花（C）冰花（D）彩色平板11 对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无要求时，起拱高度为跨度的( )（A）1100031000（B） 11003100（C） 1100051000（D）1100510012 深基坑工程的挖土方案中，无支护结构的是( )（A）放坡挖土（B）中心岛式挖土（C）盆式挖土（D）逆作法挖土13 高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过( )m 时，宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带) ，后浇带宽不宜小于 80cm，在后
4、浇施工缝处，钢筋必须贯通。（A）10（B） 20（C） 30（D）4014 混凝土小型空心砌块砌体工程中，龄期不足( )天及表面有浮水的小砌块不得施工。（A）7（B） 14（C） 21（D）2815 先张法预应力筋放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，不应该低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的( )（A）55（B） 65（C） 75（D）8516 建设单位应当在工程竣工验收后( )个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。（A）1（B） 2（C） 3（D）617 不锈钢是指含铬量在( )以上的铁基合金钢。（A）8（B） 10（C） 12（D）2018 在正常使用条件下，
5、保温工程的最低保修期限为( )年，保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。（A）1（B） 2（C） 3（D）519 流水施工中最常见的一种施工形式是( )（A）无节奏流水施工（B）有节奏流水施工（C）等节奏流水施工（D）异节奏流水施工20 基坑内明排水应设置排水沟及集水井，排水沟纵坡宜控制在( )（A）45（B） 34（C） 23（D）12二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 混凝土结构的裂缝控制可分为 3 个等级，分别为( )（A）允许出现裂痕，但裂缝宽度
6、不超过允许值（B）构件不出现拉应力（C）构件虽有拉应力，但不超过混凝土的抗拉强度（D）允许出现裂缝，但裂缝宽度等于允许值（E）构件虽有拉力，但不超过混凝土的轴心抗压强度22 荷载按结构的反应分类，可分为( )（A）静态作用（B）集中荷载（C）均布面荷载（D）线荷载（E）动态作用23 建筑装修材料目前常用的连接方式包括( )（A）粘结法（B）焊接法（C）满粘法（D）空铺法（E）机械固定法24 工程测量仪器中，经纬仪由( )组成。（A）照准部（B）水平度盘（C）望远镜（D）基座（E）数据记录装置25 如果构筑厚大体积的混凝土，优先选用的水泥有( )（A）火山灰水泥（B）矿渣水泥（C）粉煤灰水泥（D
7、）硅酸盐水泥（E）复合水泥26 影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺方面的因素。其中原材料方面的因素包括( )（A）水泥强度与水灰比（B）养护的湿度（C）骨料的种类、质量和数量（D）搅拌与振捣（E）养护的温度和龄期27 从建筑施工的角度，根据土石坚硬程度可将土石分为八类，下列属于普通土的有( )（A）潮湿的黄土（B）天然级配砂石（C）粉质黏土（D）冲积沙土层（E）夹有碎石、卵石的砂28 液压张拉千斤顶按机型不同可分为( )（A）张拉式（B）穿心式（C）拉杆式（D）锥锚式（E）台座式29 工程项目组织实施的管理形式可分为( )（A）依次施工（B）垂直施工（C）平行施工（D）阶段施工 （E）
8、流水施工30 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求划分为两类。以下属于 I 类民用建筑工程的是( )（A）医院（B）幼儿园（C）文化娱乐场所（D）展览馆（E）住宅三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 背景 某四层框架结构厂房，建筑面积为 5200m2。工程开工前施工图纸齐全，且现场已达“三通一平 ”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了 A 公司为施工承包单位，并于 2011 年 1 月 20 日，双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款： (1)合同工期为 320 天，每提前 1 天奖励 5000 元，每拖延 1 天罚款10000 元； (
9、2)A 公司不得将工程转包，但允许分包； (3)该工程质量实行保修制； (4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，并承担由此引起的工期延误和费用增加的责任。 在施工过程中，发生了如下事件： 事件一：建设单位修改工程设计，造成停工待图 3 天。 事件二：7 月份遇到罕见特大暴雨，导致全场性停工 10 天；8 月份又遇到季节性降雨，导致停工 3 天。 事件三：在竣工验收时，总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验，施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格，根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查，建设单位进行调解，停工 2 天后施工单位同意复验，复验结果满足
10、设计及规范要求，复验及恢复共造成工期延误 6 天。 事件四：施工单位实际完成该工程的工期为 344 天。为此，建设单位扣罚施工单位的延误工期费用=2410000=24(万元) 。31 建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。32 建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。33 施工过程中发生的事件一、事件二和事件三中，索赔是否成立?分别说明理由。34 假定事件一、事件二和事件三均在关键线路上，结合上述事件，试问事件四中建设单位应给予施工单位奖励还是罚款?为什么? 并给出具体奖罚数额。34 背景 某施工单位与建设单位按建设工程施工合同(示范文本)签订固定总价承包合同，合同工期为 39
11、0 天，合同总价为 8500 万元。 总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。 为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。 施工前，总承包单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示(单位：天) ： 工程施工过程中出现如下事件： 事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的
12、地下障碍物，处理该障碍物导致工作 A 持续时间延长 10 天，增加人工费 6 万元、材料费 4 万元、机械费 3 万元。 事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作 B 持续时间延长 15 天，增加人工费 2 万元、材料费 1 万元、机械费 2 万元。 事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作 D 持续时间延长 10 天，施工人员窝工费 2 万元，施工方设备损失 5 万元。 事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费 4 万元、材料费 6 万元、机械费 5 万元，工作 E 持续时间延长 30 天。 事件五
13、：施工期间钢材涨价增加材料费用价差 12 万元。 针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。35 总包、分包单位针对付款的约定是否合理?说明理由。36 总包、分包单位的补充协议是否合法?说明理由。37 按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期，并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。38 针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立?并说明理由。38 背景某大楼玻璃幕墙工程由 A 公司承担施工。隐框玻璃幕墙采用的中空玻璃由 A 公司委托玻璃厂加工，采用两道密封，第一道为丁基热熔密封胶密封，第二道采用聚硫密封胶密封，胶缝尺寸由玻璃加工厂按
14、普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。隐框玻璃幕墙的玻璃板块由 A 公司下属加工厂制作，玻璃与铝合金框采用双组分硅酮结构密封胶黏结。半隐框玻璃幕墙采用单片镀膜玻璃，其玻璃面板上墙安装就位后，直接在现场注胶，玻璃的镀膜面朝向室外一侧。隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作时间是 2012 年 10 月 10 日至 10 月 15 日，安装时间是同年 10 月 30 日至 11 月 10 日。板块制作中，按规定作了剥离试验，均合格。在幕墙构件制作安装前，A 公司对隐框和半隐框玻璃幕墙分别制作了试样，委托有资质的检验单位检测三项主要物理性能。根据设计图纸，隐框玻璃幕墙立柱跨度有3200mm、3400mm 和 3600
15、mm 三种规格；幕墙除分格高度根据立柱跨度不同按比例有所增减外，其所用主材型号、品种、胶缝尺寸以及作用于幕墙单位面积上的力均相同。A 公司的试样是按立柱跨度 3400mm 制作的。39 指出隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误，并说明理由和正确的做法。40 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间是否正确?如何判定硅酮结构密封胶的剥离试验结果是合格的?41 指出并纠正半隐框玻璃幕墙玻璃面板安装的错误。42 A 公司制作的幕墙三项主要物理性能试样是否正确 ?为什么?42 背景 某工程，建设单位与施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，采用可调价施工合同形式。工期 20 个月，项目监理机构批
16、准的施工总进度计划如图 1 所示，各项工作在其持续时间内均按匀速进展，每月计划完成投资见表 1。施工过程中发生如下事件：事件一：建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，A 工作开始时间推迟 1 个月。致使施工单位机械闲置和人工窝工损失。 事件二：设计单位修改图纸使 C 工作发生工程量变化，增加造价 10 万元，施工单位及时调整部署，如期完成了 C 工作。 事件三：D、E 工作受 A 工作的影响，开始时间也推迟了 1 个月。由于物价上涨原因，67 月份 D、E 工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10。D、E 工作均按原持续时间完成，由于施工机械故障，J 工作 7 月份实际完成计划工程量
17、的 80，J 工作持续时间最终延长 1 个月。 事件四：G 工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候，导致 G 工作持续时间延长 05 个月；施工单位采取了赶工措施，使工作能按原持续时间完成，但需增加赶工费 05 万元。 事件五：L 工作为隐蔽工程，在验收后项目监理机构对质量提出了质疑，施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下，对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果，工程质量不合格，施工单位进行了整改。 以上事件一至四发生后，施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。 17 月份投资情况见表 2。43 事件一中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。44 事件
18、四中，施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。45 事件五中施工复验，施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。46 针对施工过程中发生的事件，项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该丁程实际工期为多少个月?47 填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资，并分析 7 月末的投资偏差和进度偏差。47 背景某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度 12m，基坑南侧距基坑边 6m 处有一栋 6 层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为： 杂填土02m；粉质土 25m ； 砂质土 510m； 黏土 1012m。上层滞水水位在地表以下 5m(渗透系数为 05md
19、)，地表下 18m 以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，1：01 放坡开挖。基坑在开挖过程中，北侧支护出现变形，但一直没有引起注意，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：(1)基坑工程为专业分包，施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案，并指示基坑分包单位组织了专家论证，定稿后由总承包单位项目总工、总监理工程师签批后组织实施。(2)施工总承包单位及基坑分包单位均未有健全的安全管理制度文件。(3)施工过程中总承包单位对深基坑作业相关人员仅有安全检查记录，无交底记录及培训教育记录等其他记录
20、资料，总承包单位认为应由专业分包单位完成。48 本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式?49 该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析，造成该基坑坍塌的可能因素有哪些?(至少列出三条)50 根据建筑施工安全检查标准基坑支护安全检查评分表的要求，针对本基坑支护工程，总承包单位应检查哪些项目?51 深基坑专项施工方案编制、签批、专家论证是否妥当?分别说明理由。52 总承包项目经理部是否应对深基坑作业人员进行安全技术交底?如需要，应由谁进行交底?是否需要保存安全技术交底记录?注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 163 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的
21、备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【试题解析】 图中所列的支座形式为铰支座。2 【正确答案】 C【试题解析】 如下表所示，普通房屋和构筑物的设计使用年限为 50 年。3 【正确答案】 B【试题解析】 偶然作用(偶然荷载、特殊荷载)：在设计基准期内可能出现，也可能不出现，而一旦出现其值很大，且持续时间较短。例如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。4 【正确答案】 A【试题解析】 我国发生的绝大多数地震属于浅源地震，一般深度为 540km，浅源地震造成的危害最大。5 【正确答案】 A【试题解析】 先张法构件中预应力钢筋在全预应力状态下的保护层厚度可与普通钢筋相同，否则应比普
22、通钢筋增加 10mm。6 【正确答案】 C【试题解析】 卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时，应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法，但距屋面周边 800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘；防水层采取满粘法施工时，找平层的分格缝处宜空铺，空铺的宽度宜为 100mm；在坡度大于 25的屋面上采用卷材作防水层时，应采取防止卷材下滑的固定措施。7 【正确答案】 A【试题解析】 铝塑复合管的特性：安全无毒，耐腐蚀，不结垢，流量大，阻力小，寿命长，柔性好，弯曲后不反弹，安装简单等。8 【正确答案】 D【试题解析】 石灰的技术性质：(1)保水性好。在水泥砂浆中掺入石灰膏，配成混合砂浆，可显著
23、提高砂浆的和易性。(2)硬化较慢、强度低。(3)耐水性差。石灰不宜在潮湿的环境中使用也不宜单独用于建筑物基础。(4)硬化时体积收缩大。除调成石灰乳作粉刷外，不宜单独使用，工程上通常要掺入砂、纸筋、麻刀等材料以减小收缩，并节约石灰。 (5)生石灰吸湿性强。储存生石灰不仅要防止受潮，而且也不宜储存过久。9 【正确答案】 C【试题解析】 天然大理石的化学成分有 CaO、MgO、SiO 2 等，其中 CaO 和 MgO的总量占 50以上，故大理石属碱性石材。在大气中容易发生腐蚀。所以，绝大多数大理石品种只宜用于室内。10 【正确答案】 C【试题解析】 冰花玻璃是一种利用平板玻璃经特殊处理而形成的具有随
24、机裂痕似自然冰花纹理的玻璃。冰花玻璃对通过的光线有漫射作用。它具有花纹自然、质感柔和、透光不透明、视感舒适的特点。冰花玻璃装饰效果优于压花玻璃，给人以典雅清新之感，是一种新型的室内装饰玻璃。可用于宾馆、酒楼、饭店、酒吧间等场所的门窗、隔断、屏风和家庭装饰。11 【正确答案】 A【试题解析】 模板工程安装要点：(1)支架必须有足够的支承面积，底座必须有足够的承载力。(2)接缝不应漏浆；浇筑前，木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水。(3)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂。(4)对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土粱、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度应为跨度的 11
25、00031000。12 【正确答案】 A【试题解析】 深基坑工程的挖土方案，主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构；后三种皆有支护结构。13 【正确答案】 D【试题解析】 高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过 40m 时，宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带) ，后浇带宽不宜小于 80m，在后浇施工缝处，钢筋必须贯通。14 【正确答案】 D【试题解析】 普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水；当天气干燥炎热时，可提前洒水湿润小砌块；轻骨料混凝土小砌块施工前可洒水湿润，但不宜过多。龄期不足 28d 及表面有浮水的小砌块不得施工。15 【正确答案】 C【试题解析】 预应
26、力筋放张时。混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 75。放张时宜缓慢放松锚固装置，使各根预应力筋同时缓慢放松。16 【正确答案】 C【试题解析】 建设单位应当在工程竣工验收后 3 个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。停建、缓建工程的档案，暂由建设单位保管。17 【正确答案】 C【试题解析】 不锈铜指含铬量在 12以上的铁基合金钢。铬的含量越高钢的抗腐蚀性越好。18 【正确答案】 D【试题解析】 在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为 5 年。保温工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。19
27、 【正确答案】 A【试题解析】 无节奏流水施工是指在组织流水施工时，全部或部分施工过程在各个施工段上的流水节拍不相等的流水施工。这种施工是流水施工中最常见的一种。20 【正确答案】 D【试题解析】 基坑内明排水应设置排水沟及集水井，排水沟纵坡宜控制在12。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件。裂缝控制分为三个等级： (1)构件不出现拉应力；(2)构件虽有拉应力，但不超过混凝土的
28、抗拉强度；(3)允许出现裂缝，但裂缝宽度不超过允许值。对(1)、(2)等级的混凝土构件，一般只有预应力构件才能达到。22 【正确答案】 A,E【试题解析】 荷载按结构的反应分类：(1)静态作用或静力作用；(2)动态作用或动力作用。23 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 建筑装修材料的连接与固定，目前常用的连接方式有以下三种：(1)粘结法；采用胶粘剂或胶凝性材料将不同材料粘结在一起。如：发泡胶、石材胶、水泥砂浆、墙纸粉等。(2)机械固定法：采用栓接、铆接等机械连接方式将不同材料连接在一起。(3)焊接法：采用焊接方式将金属材料连接柱一起。24 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 经纬仪由照准
29、部、水平度盘和基座三部分组成。是对水平角和竖直角进行测量的一种仪器。25 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 按照常用水泥的选用规定：厚大体积的混凝土优先选用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。对于要求快硬早强的混凝土、高强(大于C50 级)的混凝土、有耐磨性要求的混凝土优先选用硅酸盐水泥。26 【正确答案】 A,C【试题解析】 影响混凝土强度的因素中，原材料方面的因素包括水泥强度与水灰比，骨料的种类、质量和数量，外加剂和掺合料。27 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 普通土主要包括粉质黏土；潮湿的黄土；夹有碎石、卵石的砂；粉土混卵(碎) 石；种植土、填土等。28 【正确答案
30、】 B,C,D,E【试题解析】 液压张拉千斤顶按机型不同可分为：拉杆式、穿心式、锥锚式和台座式等几种千斤顶类型。29 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 工程项目组织实施的管理形式分三种：依次施工、平行施工、流水施工。30 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 I 类民用建筑工程：住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程。类民用建筑工程：办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等民用建筑工程。三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 招标方式不合适。理由：此工程结构不特殊、技术不复杂、
31、工程量也不大，也没有专有技术或专利应用，必须进行公开招标。【试题解析】 招标方式分为公开招标和邀请招标两种。(1)公开招标。这是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。其特点是能保证其竞争的充分性，具体体现在：招标人以招标公告的方式邀请投标；邀请投标的对象为不特定的法人或者其他组织。(2)邀请招标。这是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。其特征为：招标人向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请；邀请投标的对象是特定的法人或者其他组织。公开招标与邀请招标相比较，前者更有利于充分竞争的开展，因而法律对后者的使用作出限制性
32、规定。招标投标法第十一条规定：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经国务院发展计划部门或者省级人民政府批准，才可以进行邀请招标。32 【正确答案】 采用固定总价合同模式合理。理由：此工程量不大，工期较短，技术不复杂，风险不大，业主有详细的设计图纸，承包单位能准确计算工程量，适宜采用固定总价合同。【试题解析】 固定总价合同适用于以下情况：工程前期工作充分、扎实，设计依据和基础资料翔实而准确，设计工作比较细，设计图纸正确而完整，表述工程内容、工程规模和项目划分清楚、明确。业主根据这些技术资料进行投资准备和发包工程心中有数，而承包商据此投标报价也有
33、基础。总价合同更适于工程量小、结构简单、工期短、估价方便的中小型建筑工程项目。招标的前期工作做得好，招标时留给承包商的时间相对充足。承包商就获得充裕时间研究招标文件及相关资料，到现场实地考查、了解、核实和收集有关资料，从而使招标作价和编制施工方案更接近实际，不会失控和被动。设计图纸及技术资料完备，合同条件公平、合理，尤其对于关键条款对承包商更有利，如支付、税收、保险、调价、变更、索赔、仲裁等。33 【正确答案】 事件一：工期索赔成立。理由：设计变更。因为等待图纸发生停工，属建设单位原因造成。事件二：(1)罕见特大暴雨停工索赔成立。理由：罕见特大暴雨，认定为不可抗力，工期延误属建设单位责任范围。
34、(2)季节性降雨停工索赔不成立。理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商可以预见的事项，造成工期延误属施工单位责任范围。事件三：(1)停工 2 天的索赔不成立。理由：无论前期是否验收合格，总监理工程师提出再次复验时，施工单位均有义务进行配合。(2)复验及恢复的 6 天索赔成立。理由：复验结果合格，由此造成的工期延误应由建设单位承担责任。【试题解析】 承包人可以提出索赔的事件(大类)有：发包人违约 (未按合同履行基本工作、未按合同支付工程款、发包人应该承担相应的合同风险却未承担、发包人要求工程进度加速、设计错误或者其他错误指令造成工程的停工窝工等情况、发包人不正当的终止工程等)；不利于工程的自然条
35、件和客观障碍；工程变更；工期延长或者延误；工程师的指令或者行为有误；合同本身有缺陷；物价上涨 (也可以是货币汇率变化 )；国家政策或法律法规变更；其他承包人干扰 (各个承包人之间配合不当给本承包方造成的损失)；其他第三人原因。34 【正确答案】 事件四中，建设单位应对施工单位处以罚款。理由：事件一中施工单位获得工期索赔 3 天，事件二中施工单位获得工期索赔 10 天，事件三中施工单位获得工期索赔 6 天，累积工期索赔 19 天。施工单位总工期判罚依据应为：320+19=339(天)。实际完成工期为 344 天，故应予以处罚。罚款金额：(344339)10000=50000( 元)。【试题解析】
36、 建设单位应给予施工单位奖励还是罚款，应该以计划工期和实际工期的比较为依据。在该题目中，事件一中施工单位获得工期索赔 3 天，事件二中施工单位获得工期索赔 10 天，事件三中施工单位获得工期索赔 6 天，累积工期索赔19 天。施工单位总工期判罚依据应为 320+19=339(天)。实际完成工期为 341 天,故应予以处罚。罚款金额：(344339)10000=50000(元)。35 【正确答案】 总包、分包单位对付款的约定不合理，分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。理由：因为分包合同是施工总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能以建设单位未付工程款为由拒付分包单位的
37、工程款，更不能由分包单位直接向建设单位主张付款申请。【试题解析】 分包合同是指已经与发包人签订建设工程合同的总承包人与第三人之间签订合同，将其承包的工程建设任务的一部分交给第三人完成。把总承包人与发包人之间签订的建设工程合同称为总包合同，把总承包人与第三人之间签订的建设工程合同称为分包合同。分包工程发包人和分包工程承包人应当依法签订分包合同，并按照合同履行约定的义务。分包合同必须明确约定支付工程款和劳务工资的时间、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款和劳务工资的支付。36 【正确答案】 补充协议的约定不合法。理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责总承包单
38、位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。【试题解析】 建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的质量管理，分包单位不服从管理导致质量事故的，由分包单位承担主要责任。由总承包单位对施工现场的安全总负责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。37 【正确答案】 按照持续时间最长法，本工程关键
39、线路为： 。计算工期为 390 天，等于合同工期 390 天，所以按此计划该工程可以按合同工期要求完工。【试题解析】 在双代号网络计划中，自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。关键线路的工期即为网络计划的计算工期。38 【正确答案】 事件一：(1)工期索赔不成立。理由：A 工作的延期发生在非关键线路上，且没有超过其总时差，不影响总工期。(2)费用索赔成立。理由：建设单位应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人并对其准确性负责，地质勘探报告未标明的地下障碍物是施工单位无法合理预见，属于建设单位的风险范畴。事件二：工期和费用索赔均不
40、成立。理由：基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理，应由施工单位承担该风险及其损失。事件三：(1)工期索赔不成立。理由：罕见雷电天气，属不可抗力，是建设单位承担的风险范畴，但 D 工作延误发生在非关键线路上，并且对总工期不构成影响，故不成立。(2)费用补偿不成立。理由：因不可抗力发生的费用损失，应由双方分别承担各自的费用损失，事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。事件四：工期和费用索赔均成立。理由：因设计变更导致，属于建设单位应承担的责任范围，且工作 E 在关键线路上。事件五：费用索赔不成立。理由：该工程是固定总价合同，材料价格上涨风险应由施工单位承担。【试题解析】 施工项目索
41、赔应具备下列理由之一：发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；因工程变更造成的时间、费用损失；由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；发包人延误支付期限造成承包人的损失；合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；非承包人的原因导致工程暂时停工；物价上涨，法规变化及其他。39 【正确答案】 隐框玻璃幕墙所用的中空玻璃加工中的错误之处、理由及正确做法：(1)错误之处：隐框玻璃幕墙用的中空玻璃的第二道密封用聚硫密封胶密封
42、。理由：因为隐框玻璃幕墙的玻璃边暴露在外，而聚硫密封胶耐紫外线能力差。正确做法：采用硅酮结构密封胶密封。(2)错误之处：中空玻璃的胶缝尺寸按普通门窗中空玻璃胶缝尺寸确定。理由：因为隐框玻璃幕墙用中空玻璃胶缝是受力结构，不能按普通门窗中空玻璃的胶缝尺寸确定。正确做法：胶缝尺寸应根据幕墙受力计算确定。【试题解析】 隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶。因为硅酮结构密封胶抗紫外线能力强、抗张拉性能更好。隐框玻璃幕墙用中空玻璃胶缝是受力结构，隐框、半隐框玻璃幕墙用的中空玻璃胶缝尺寸应通过设计计算确定。40 【正确答案】 隐框玻璃幕墙玻璃板块安装时间正确。硅酮结构密封胶剥
43、离试验时，胶的破坏发生在胶体内部(即内聚性破坏)为合格。【试题解析】 硅酮结构密封胶剥离试验时，胶的破坏发生在胶体内部(即内聚性破坏)为合格。抽检比例：半隐框、隐框玻璃幕墙组件，每 100 个组件抽取 1 件进行剥离试验。剥离试验方法：将已固化的结构装配组件的结构胶部位切开，在切开剥离后的玻璃和铝框上进行结构胶的剥离试验。方法是：垂直于胶条做一个切割面，由该切割面沿铝框基材面切出两个长度约 50mm 的垂直切割面并用手捏住，以大于90。的角度向后撕扯结构胶，然后观察剥离面破坏状况。合格判定：硅酮结构密封胶必须是内聚性破坏，即必须是胶体本身的破坏，而不是粘结面的破坏。如结构胶与基材剥离，则该组件
44、为不合格；如结构胶沿胶体撕开，则该组件为合格。41 【正确答案】 半隐框玻璃面板安装的错误：不能在现场打注硅酮结构胶；玻璃镀膜面应朝向室内一侧。【试题解析】 隐框、半隐框玻璃幕墙的玻璃板块在经过抽样硅酮结构密封胶剥离试验和质量检验合格后，方可运输到现场；玻璃镀膜面应朝向室内一侧。单片镀膜玻璃的镀膜层不能暴露在室外，以免因外界原因破坏镀膜层，所以它必须在室内一侧。玻璃的导热性能不好，太阳辐射进入室内后不易通过玻璃传热到室外，所以镀膜层须在靠近室外的那片玻璃的内侧。除全玻幕墙外，不应在现场打注硅酮结构密封胶。42 【正确答案】 A 公司制作的幕墙三项主要物理性能试样不正确。理由：试样应按照最大跨度
45、 3600mm 制作，因为按最大跨度制作的试样，其检测结果才能覆盖较小跨度的幕墙。【试题解析】 试样应按照最大跨度制作，因为按最大跨度制作的试样，其检测结果才能覆盖较小跨度的幕墙。43 【正确答案】 事件一中，施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。理由：A工作开始时间推迟属建设单位原因且 A 工作在关键线路上。【试题解析】 施工单位顺延工期和补偿费用的要求成立。因为 A 工作开始时间推迟是由于建设单位要求调整场地标高的原因且 A 工作在关键线路上，造成了施工单位机械闲置和人员窝工损失。44 【正确答案】 (1)事件四中，施工单位顺延工期要求成立。理由：因该事件为不可抗力事件且 G 工作在关键线
46、路上。(2)事件四中，施工单位补偿费用要求不成立。理由：因属施工单位自行赶工行为。【试题解析】 该事件是不可抗力事件且 G 工作在关键线路上，所以施工单位顺延工期要求成立。施工单位自己为赶工期自行赶工行为不满足合约要求，所以补偿费用要求不成立。 45 【正确答案】 (1)事件五中施工复验，施工单位的做法不妥。理由：施工单位不得拒绝剥离复验。(2)事件五中施工复验，项目监理机构的做法妥当。理由：对隐蔽工程质量产生质疑时，有权进行剥离复验。【试题解析】 当监理单位对工程质量提出质疑时，施工单位必须进行复验，以确保施工质量。监理单位对隐蔽工程质量产生质疑时，有权进行剥离复验。46 【正确答案】 (1
47、)事件一发生后应批准工程延期 1 个月，事件四发生后应批准工程延期 05 个月，其他事件未造成工期延误，故项目监理机构批准的工程延期为15 个月。(2)该工程实际工期为 (20+1+0505)个月=21 个月。【试题解析】 事件一中，由于建设单位要求调整场地标高，设计单位修改施工图，造成工程量发生变化，A 工作开始时间推迟 1 个月。应批准工程延期 1 个月。事件四中，由于不可抗力等因素造成的工作时间延长，应适当延长施工时间。应批准工程延期 05 个月。项目监理机构批准的工程延期为 1+05=1 5(个月)。由于施工单位采取赶工措施，使 G 工作按原持续时间完成，所以该工程实际工期为(20+1
48、+05-05)个月=21 个月。47 【正确答案】 7 月末投资偏差为-46 万元，投资超支。7 月末进度偏差为-186 万元，进度拖延。【试题解析】 7 月末的投资偏差和进度偏差分析如下表所示。7 月末投资偏差=(1254-1300)万元=-46 万元0，投资超支。7 月末进度偏差=(1254-1440) 万元=-186 万元0，进度拖延。48 【正确答案】 本工程基坑最小降水深度应为 125m 。降水宜采用喷射井点降水方式。【试题解析】 人工降低地下水位施工技术有以下几种：真空(轻型)井点。适于土层中含有大量的细砂和粉砂的土或明沟排水易引起流砂、坍方等情况。喷射井点。适于基坑开挖较深、降水
49、深度大于 6m 的填土、粉土、黏性土、砂土。管井井点。适于渗透系数较大，地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易造成土粒大量流失的情况。截水。井点回灌技术。49 【正确答案】 该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护，1：01 放坡开挖。从技术方面分析，造成基坑坍塌的主要因素有：基坑(槽)开挖侧壁放坡坡度不够，或通过不同的土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，致使边坡失稳而塌方；在有地表、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，土层湿化，内聚力降低，引起塌方；边坡顶部堆载过大或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方；土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。【试题解析】 基坑坍塌的常见原因有：坑壁的形式选用不合理。施工单位在进行施工组织设计时，过多考虑节省投资和缩短工期，忽视对坑壁形式的正确选用，从而出现坑壁形式选用不当
