1、注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 168 及答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列关于混凝土用砂的叙述错误的是( )。（A）砂的粗细程度是指砂中大小不同的颗粒相互搭配的比例情况，大小颗粒搭配得好时砂粒之间的空隙最小，选用级配良好的粗砂或中砂比较好（B）混凝土用砂要求洁净、有害杂质少（C）砂中所含有的泥块、淤泥、云母、有机物、硫化物、硫酸盐等，都会对混凝土的性能有不利的影响，属有害杂质，需要控制其含量不超过有关规定（D）重要工程混凝土所使用的砂，应进行碱活性检验，以确定其适用性2 关于门窗与墙体结构的连接，下列叙述错误的是( )
2、。（A）金属保温窗的主要问题是结露（B）在砌体上安装门窗可以用射钉固定（C）隔声窗各层玻璃的空气层厚度不同（D）隔声窗各层玻璃不能平行放置3 具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流砂现象发生、提高边坡稳定等优点的井点排水方法是( )。（A）真空井点（B）喷射井点（C）井点回灌技术（D）管井井点4 无粘结预应力筋一般为曲线配筋，故应采用( )的方式。（A）由两端张拉，后浇混凝土（B）先浇混凝土，后两端同时张拉（C）先一端张拉、一端锚固，后浇混凝土（D）先浇混凝土，后一端张拉、一端锚固5 可以改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析，并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性的外加剂是( ) 。
3、（A）减水剂（B）早强剂（C）引气剂（D）缓凝剂6 水准仪型号为 DS05，其中 05 表示每千米往、返测得高差中数的中误差为( )。（A）05mm（B） 5cm（C） 05m（D）5m7 室内防水工程施工时，在蓄水试验合格后立即进行防水保护层施工，保护层应采用( )mm 厚 1：3 水泥砂浆。（A）50（B） 30（C） 20（D）158 当木材的含水率在纤维饱和点以下时，继续使用木材，其( )。（A）体积收缩，强度降低（B）体积收缩，强度提高（C）体积膨胀，强度降低（D）体积膨胀，强度提高9 高 24m 的混凝土小型空心砌块墙体，转角处和纵横墙交接处同时砌筑，若有临时间断时应砌成斜槎，斜槎
4、水平投影长度不应小于( )m。（A）12（B） 16（C） 1.8（D）210 有硫酸盐侵蚀的地下室外墙所采用的抗渗混凝土，宜选用的水泥为( )。（A）普通水泥（B）矿渣水泥（C）火山灰质水泥（D）硅酸盐水泥11 下列深基坑支护形式中，具有施工振动小、噪声低，墙体刚度大，防渗性能好等特点的是( ) 。（A）水泥土墙（B）地下连续墙（C）土钉墙（D）逆作拱墙12 受压杆件在下列各种支承情况下，若其他条件完全相同，其中临界应力最小的一种是( ) 。（A）两端铰支（B）一端固定、一端铰支（C）一端固定、一端自由（D）两端固定13 在基坑验槽时，对于基底以下不可见部位的土层，要先辅以( )法配合共同完
5、成。（A）局部开挖（B）钎探（C）钻孔（D）超声波检测14 对梁的变形影响最大的因素是( )。（A）截面惯性矩（B）构件材料强度（C）构件的跨度（D）构件抗剪性能15 钢结构框架柱的定位轴线应从( )引出。（A）地面控制线（B）下层柱的轴线（C）楼层控制线（D）下层楼层边线16 当设计无要求时，室内墙面、柱面和门洞口的阳角应( )。（A）采用 1：2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m（B）采用 1：3 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m（C）采用 1：2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 3m（D）采用 1：3 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 3m17 一较深基坑，基坑所处地区地下
6、水位高于基坑底标高 6m，土渗透系数为01200md，则此基坑宜选用的降水方案为 ( )。（A）真空轻型井点（B）喷射井点（C）管井井点（D）截水18 甲公司总承包了一个高档酒店工程，将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司，分包合同写明：“大堂装修工程质量完全由乙方负责” ，现大堂出现装修施工质量问题，则( )责任。（A）甲方对建设单位承担全部（B）乙方对建设单位承担全部（C）甲方和乙方承担同等（D）甲方和乙方对建设单位承担连带19 事故调查组应当自( )起 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不
7、超过 60 日。（A）事故发生之（B）事故上报之日（C）事故原因确定之日（D）事故调查组成立之日20 民用建筑工程室内用人造木板，必须测定( )。（A）游离甲醛的含量或游离甲醛的释放量（B）氨的含量或氨的释放量（C）氡的浓度或析出量（D）氨的浓度或析出量二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 在装修施工时，应注意建筑结构变形缝的维护，以下说法正确的有( )。（A）变形缝间的模板和杂物应清除干净，确保结构的自由变形（B）关于沉降缝现状，常采用后浇带的处理方式来解决沉
8、降差异的问题，但有时仍会产生微小的沉降差，为了防止装修做法的开裂，最好还设缝（C）防震缝的宽度应满足相邻结构单元可能出现方向相反的振动而不致相撞的要求。当房屋高度在 15m 以下时，其宽度也不应小于 5cm（D）验算原结构的承载能力（E）不必满足建筑结构单元的自由变形22 从建筑施工的角度，根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类。下列属于普通土的有( ) 。（A）潮湿的黄土（B）天然级配砂石（C）粉质黏土（D）冲积砂土层（E）夹有碎石、卵石的砂23 下列关于涂料防水的叙述，正确的有( )。（A）涂膜应多遍完成，涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行（B）每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向，同层涂
9、膜的先后搭槎宽度宜为3050mm（C）涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护，接涂前应将其甩槎表面处理干净（D）涂刷程序应先进行大面积的涂刷，然后做施工缝、阴阳角、穿墙管道、变形缝等细部薄弱部位的涂料加强层（E）涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，上下层接缝应错开 13 幅宽24 关于混凝土施工缝的留置位置，下列正确的做法有( )。（A）柱的施工缝留在基础的顶面（B）单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置（C）有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中 13 范围内（D）墙体留置在门洞口过梁跨中 13 范围内（E）墙体留置在纵横墙交接处25 下列关于混凝土搅拌的说法，正确的有( )。（A）搅拌混凝土
10、前，对地基应事先按设计标高和轴线进行校正，并应清除淤泥和杂质（B）混凝土搅拌装料顺序：水泥石子砂子水（C）搅拌混凝土前，宜将搅拌筒充分润滑（D）严格计量、控制水灰比和坍落度（E）冬期拌制混凝土应优先采用加热水的方法26 着色玻璃是一种节能装饰型玻璃，其特性有( )。（A）有效吸收太阳的辐射热，产生“温室效应” ，可达到节能的效果（B）吸收较多的可见光，使透过的阳光变得柔和，避免眩光并改善室内色泽（C）能较强地吸收太阳的紫外线，有效地防止紫外线对室内物品的褪色和变质作用（D）仍具有一定的透明度，能清晰地观察室外景物（E）有单向透视性，故又称为单反玻璃27 下列关于基础工程施工的叙述中，正确的是(
11、 )。（A）基坑开挖时，应保证地下水降至基坑底以下 500mm 处（B）锤击沉管灌注桩适用于密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用（C）基坑验槽后，应立即进行基础施工（D）验槽时，对于基底以下的土层不可见部位，要先辅以钎探法配合共同完成（E）当基础下的持力层较软弱，常采用换土垫层法来处理28 关于预应力钢筋混凝土工程，下列叙述正确的是( )。（A）预应力筋张拉机具设备及仪表，主要检查校验记录和出厂合格证是否符合设计和规范要求（B）预应力筋主要检查品种、级别、规格、数量、位置、几何尺寸、外观状况及产品合格证、出厂检验报告，还需检查复验报告是否符合设计和规范要求（C）预应力筋锚具、夹具和连接器除进行进
12、场常规检查外，也要检查产品合格证、出厂检验报告、进场复验报告（D）预留孔道主要检查规格、数量、位置、形状及尺寸是否符合设计和规范要求（E）灌浆及封锚主要检查水泥和外加剂产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告、水泥浆配比和强度、灌浆记录29 采用价值工程原理控制成本时，下列各项中能提高价值的途径有( )。（A）功能不变，成本降低（B）主要功能降低，成本大幅度降低（C）功能提高，成本不变（D）成本稍有提高，功能大幅度提高（E）功能提高，成本降低30 根据砌体工程施工质量验收规范，下列墙体或部位不可以设置脚手眼的是( )。（A）120mm 厚墙（B）宽度为 900mm 的窗间墙（C）砌体门窗洞口两侧
13、 350mm 处（D）梁下 450ram 处（E）过梁净跨度 13 高度处三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。30 背景资料 A、B 两座相同的仓库项目，总建筑面积 7000m2。施工时分 A、B 分区，项目经理下分设两名栋号经理，每人负责一个分区，每个分区又安排了一名专职安全员。项目经理认为，由栋号经理负责每个栋号的安全生产，自己可以不管理安全事项。A 区地下一层结构施工时，业主修改首层为底商，因此经理工程师通知地下一层顶板不能施工，但是墙柱可以施工。为了减少人员窝工，项目经理安排劳务分包 50 人退场，向 B 区转移剩余人员 10 人。A 区墙柱施工完成后 1
14、 个月复工，项目经理又安排 50 人进场。向业主索赔时，业主说，A 区虽然停工了，但是 B 区还在施工也没有人员窝工因此只同意 A 区工期延长 1 个月。 问题：31 该项目经理对安全的看法是否正确?说明理由。32 项目部应对项目安全管理实施计划进行管理的主要内容有哪些?33 业主对索赔的说法是否正确?施工单位自 A 区停工期可索赔哪些费用?33 背景资料 某宿舍楼工程，建筑面积为 15548m2，全现浇钢筋混凝土结构，地下1 层，地上 14 层。业主要求承包单位按工料单价法中的以直接工程费为计算基础的程序进行计算。计算结果如下：按工程量和工、料、机单价计算，其合价为227493 万元；各类措
15、施费的合计费率为 79，间接费费率为 70，利润率为 50，税金按国家规定取 34。 问题：34 直接费、间接费、规费和税金分别由哪些项目构成?35 简述直接工程费、措施费的概念和构成。36 请用工料单价法(以直接费为基础)计算本例的工程造价。37 除工料单价法程序，工程造价计算还有哪类计价程序?37 背景资料；某大型工程项目由政府投资建设，业主委托某招标代理公司代理施工招标。招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标，招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为 60d。业主对招标代理公司
16、提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。项目施工招标信息发布以后，共有 12 家潜在韵投标人报名参加投标。业主认为，报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现：A 投标人的投标报价为 8000 万元，为最低投标价，经评审后推荐其为中标候选人；B 投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价 5；C 投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目责任人的印章；D 投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议
17、书；E 投标人投标报价最高，故 E 投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。经过标书评审，A 投标人被确定为中标候选人。发出中标通知书后，招标人和 A 投标人进行合同谈判，希望 A 投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致：不压缩工期，降价 3。问题：38 业主对招标代理公司提出的要求是否正确?说明理由。39 分析 A、B、C 、D 投标人的投标文件是否有效?说明理由。40 E 投标人的投标文件是否有效?对其撤回投标文件的行为应如何处理?41 该项目施工合同应如何签订?合同价格应是多少?41 背景资料某建设单位和施工单位按照建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同，合同中约定：建筑材
18、料由建设单位提供；由于非施工单位原因造成的工程停工，机械补偿费为 200 元台班，人工补偿费为 50 元工日；总工期为 120d；竣工时间提前奖励为 3000 元d，误期损失赔偿费为 5000 元d。经项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(单位：d)。施工过程中发生如下事件。事件一：工程进行中，建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验，以验证设计参数的正确性。该试验需修建两间临时试验用房，施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为，该试验费属建筑安装工程检验试验费，试验用房修建费属建筑安装工程措施费中的临时设施费，该两项费用已包含在施工合同价中。事件二：建设
19、单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后，在专业监理工程师的见证下进行了检验，检验结果为合格。其后，施工单位提出，建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费，由于建筑材料需要进行二次搬运，建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。事件三：(1)由于建设单位要求对 B 工作的施工图纸进行修改，致使 B 工作停工 3d(每停 1d 影响 30 工日，1 台班)；(2)由于机械租赁单位调度的原因，施工机械未能按时进场，使 C 工作的施工暂停 5d(每停 1d影响 40 工日，10 台班)；(3)由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场，E 工作停工 6d(每停 1d 影响 20 工日，5 台班)。施工单位就上
20、述三种情况按正常的程序，向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。事件四：在工程竣工验收时，为了鉴定某个关键构件的质量，总监理工程师建议采用试验方法进行检验，施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。问题：42 事件一中建设单位的说法是否正确?为什么?43 逐项说明事件二中施工单位的要求是否合理，说明理由。44 事件三中项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔，说明理由并给出审批结果(写出计算过程) 。45 事件四中试验检验费用应由谁承担?46 已知该工程的实际工期为 122 天，分析施工单位应该获得工期提前奖励，还是应该支付误期损失赔偿费?金额是多少?46 背景资料某新建项目，其中一栋
21、 4 层框架结构原有建筑(外围护墙充墙已砌筑)需先拆除，然后在此基础上重建 24 层某建筑。总承包单位将拆除施工分包给了某公司，该公司采用人工拆除，施工过程如下：(1)先沿短向将梁板结构混凝土每隔两个柱距作为一个单元，并从中切开；(2)在首层柱根处实施静力破碎；(3)切断各楼层梁板切开钢筋；(4)用捌链顺预定方向牵引，拉倒剥离开的部分；(5)重复上述步骤(1)(4) ，直至全部拆除完毕。在最后一个单元的拆除过程中，由于外墙砌体没有事先拆除，在安装完捌链后手动牵引时砌体反方向大面积垮塌，将预定方向的另一侧地面上其他工种的 8 个工人掩埋，造成 2 人死亡、3 人重伤、3 人轻伤。事故调查时发现，
22、该公司根本不具备相应的拆除资质，拆除人员没有受过任何培训，没有编制专项施工方案，作业前也没有进行安全技术交底。问题：47 简要分析本案中事故原因。48 拆除工程安全隐患的主要表现形式有哪些?49 拆除工程的施工准备工作有哪些?50 简述静力破碎的安全技术措施。51 简述人工拆除作业的安全技术措施。注册建造师一级（建筑工程管理与实务）模拟试卷 168 答案与解析一、单项选择题共 20 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 选项 A，砂的粗细程度是指不同粒径的砂粒混合在一起后总体的粗细程度，通常有粗砂、中砂与细砂之分；砂的颗粒级配是指砂中大小不同的颗
23、粒相互搭配的比例情况，大小颗粒搭配得好时，砂粒之间的空隙最少。2 【正确答案】 B【试题解析】 本题考核墙体的建筑构造。门窗与墙体结构的连接要求如下：门窗应注意门窗框与墙体结构的连接，接缝处应避免刚性接触，应采用弹性密封材料；建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗，严禁用射钉固定；金属保温窗的主要问题是结露，应将与室外接触的金属框和玻璃结合处做断桥处理，以提高金属框内表面的温度，达到防止结露的目的；隔声窗一般采取双层或三层玻璃。为防止共振，降低隔声效果，各层玻璃的空气层厚度应不同，且不能平行放置；所有接缝处应注意做成隔振的弹性阻尼构造；防火门窗应按防火规范要求制作，玻璃应是防火安全玻璃；有
24、防爆特殊要求的房间，其窗应考虑自动泄压防爆功能。3 【正确答案】 A【试题解析】 真空(轻型)井点系在基坑的四周或一侧埋设井点管深入含水层内，井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接，集水总管再与真空泵和离心水泵相连，启动抽水设备，地下水便在真空泵吸力的作用下，经滤水管进入井点管和集水总管。排出空气后，由离心水泵的排水管排出，使地下水位降到基坑底以下。本法具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流砂现象发生、提高边坡稳定、费用较低等优点；但需配置一套井点设备。4 【正确答案】 B【试题解析】 无粘结预应力是近年来发展起来的新技术，其做法是在预应力筋表面涂敷防腐润滑油脂，并外包塑料护套
25、制成无粘结预应力筋后，如同普通钢筋一样先铺设在支好的模板内；然后，浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后再张拉锚固。5 【正确答案】 C【试题解析】 引气剂是在搅拌混凝土过程中，能引入大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡的外加剂。引气剂可改善混凝土拌合物的和易性，减少泌水离析，并能提高混凝土的抗渗性和抗冻性。同时，随着含气量的增加，混凝土弹性模量降低，对提高混凝土的抗裂性有利。6 【正确答案】 A【试题解析】 水准仪有 DS05、DS1、DS3 、DS10 等几种不同精度的仪器。“D”和“s”分别代表“大地”和“水准仪”汉语拼音的第一个字母， “05”、“1”、“3”、“10”是表示该类仪器的精
26、度，即每千米往、返测得高差中数的中误差(以毫米计)。7 【正确答案】 C【试题解析】 在蓄水试验合格后，应立即进行防水保护层施工。保护层采用20mm 厚 1： 3 水泥砂浆，其上做地面砖等饰面层，材料由设计选定。防水层最后一遍施工时，在涂膜未完全固化时，可在其表面撒少量干净粗砂，以增强防水层与保护层之间的粘结；也可采用掺建筑胶的水泥浆在防水层表面进行拉毛处理后，再做保护层。8 【正确答案】 B【试题解析】 木材含水量大于纤维饱和点时，表示木材的含水率除吸附水达到饱和外，还有一定数量的自由水；当含水率小于纤维饱和点时，表明水分都吸附在细胞壁的纤维上，它的增加或减少才能引起木材的湿胀干缩；当木材的
27、含水率在纤维饱和点以下时继续使用木材，将会使其含水率降低，木材体积收缩，且随含水率的降低，木材含水量下降，表现为吸附水减少，木材细胞壁趋于紧密，致使木材强度增大。9 【正确答案】 B【试题解析】 混凝土小型空心砌块砌体工程在墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的 23。10 【正确答案】 C【试题解析】 在混凝土工程中，根据使用场合、条件的不同，可选择不同种类的水泥。有抗渗要求的混凝土应优先选用普通水泥和火山灰质水泥；受侵蚀介质作用的混凝土应优先选用矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。综上可知宜选用火山灰质水泥。11 【正确答案】 B
28、【试题解析】 深基坑工程的支护结构的选型有排桩或地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙或采用上述形式的组合等。地下连续墙可与内支撑、逆作法、半逆作法结合使用，施工振动小、噪声低，墙体刚度大，防渗性能好，对周围地基扰动小，可以组成具有很大承载力的连续墙。12 【正确答案】 C【试题解析】 受压杆件的临界力的大小与压杆的材料、压杆的截面形状与大小、压杆的长度、压杆的支承情况等因素有关。不同支座情况的临界力的计算公式为：。称压杆的计算长度。不同支承情况下的 l0 计算方法如下：当杆件的一端固定、一端自由时，l 0=2l；两端固定时，l 0=0 5l；一端固定、一端铰支时l0=07l；两端铰支时，l 0=l。
29、可见，当杆件一端固定、一端自由时，其计算长度 l0最大，从而其临界力最小。13 【正确答案】 B【试题解析】 验槽方法通常主要采用观察法为主，而对于基底以下的土层不可见部位，要先辅以钎探法配合共同完成。14 【正确答案】 C【试题解析】 梁的变形主要是弯矩所引起的。以受均布荷载 q 的悬臂梁为例，其端部的最大位移为： 。从公式中可以看出，影响位移因素除荷载外，还有：材料性能：与材料的弹性模量 E 成反比；构件的截面：与截面的惯性矩，成反比；构件的跨度：与跨度 f 的 n 次方成正比，此因素影响最大。15 【正确答案】 A【试题解析】 框架柱的定位轴线的控制，可采用在建筑物外部或内部设辅助线的方
30、法。每节柱的定位轴线应从地面控制轴线引上去不得从下层柱的轴线引出。16 【正确答案】 A【试题解析】 室内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应采用 1：2 水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于 2m，每侧宽度不应小于50mm。17 【正确答案】 B【试题解析】 选项 A，真空轻型井点适于渗透系数为 01200md 的土以及土层中含有大量细砂和粉砂的土或明沟排水易引起流砂、坍方等情况使用；选项B，喷射井点适于基坑开挖较深、降水深度大于 6m、土渗透系数为01200md 的填土、粉土、黏性土、砂土中使用；选项 C，管井井点适于渗透系数较大，地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易
31、造成土粒大量流失，引起边坡塌方及用轻型井点难以满足要求的情况下使用，但管井属于重力排水范畴，吸程高度受到一定限制，要求渗透系数较大(102000md) ；选项 D，当地下含水层渗透性较强、厚度较大时，可采用悬挂式竖向截水与坑内井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案。18 【正确答案】 D【试题解析】 分包工程承包人应当按照分包合同的约定对其承包的工程向分包工程发包人负责。分包工程发包人和分包工程承包人就分包工程对建设单位承担连带责任。19 【正确答案】 A【试题解析】 事故调查组应当自事故发生之日起 60d 内，提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交
32、事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60d。20 【正确答案】 A【试题解析】 民用建筑工程室内环境污染控制规范规定，民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛的含量或游离甲醛的释放量。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。21 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 在装修施工时，应注意建筑结构变形缝的维护：变形缝间的模板和杂物应清除干净，确保结构的自由变形；关于沉降缝现状，常采用后浇带的处理方式来解决沉降差异的问题。但有时仍会产生
33、微小的沉降差，为了防止装修做法的开裂，最好还设缝；防震缝的宽度应满足相邻结构单元可能出现方向相反的振动而不致相撞的要求。当房屋高度在 15m 以下时，其宽度也不应小于 5cm。建筑结构变形缝的装修构造，必须满足建筑结构单元的自由变形，以防结构的破坏。22 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 根据土方开挖的难易程度不同，可将土石分为八类。其中二类土为普通土，主要包括粉质黏土；潮湿的黄土；夹有碎石、卵石的砂；粉土混卵(碎)石；种植土、填土等。23 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 选项 D，涂刷程序应先做施工缝、阴阳角、穿墙管道、变形缝等细部薄弱部位的涂料加强层，后进行大面积涂刷。24
34、【正确答案】 A,D,E【试题解析】 施工缝的留置位置应符合下列规定：柱：宜留置在基础、楼板、粱的顶面，粱和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面；与板连成整体的大截面梁(高超过 lm)，留置在板底面以下 2030mm 处。当板下有梁托时，留置在梁托下部；单向板：留置在平行于板短边的任何位置； 有主次梁的楼板，施工缝应留置在次梁跨中 13 范围内；墙：留置在门洞口过梁跨中 13 范围内，也可留在纵、横墙的交接处；双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层钢架及其他结构复杂的工程，施工缝的位置应按设计要求留置。25 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 选项 A，浇筑混凝土前，对地
35、基应事先按设计标高和轴线进行校正，并应清除淤泥和杂物；选项 B，混凝土搅拌装料顺序为：石子水泥砂子水。26 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 着色吸热玻璃的特性有：有效吸收太阳的辐射热，产生 “冷室效应”，可达到蔽热节能的效果；吸收较多的可见光，使透过的阳光变得柔和，避免眩光并改善室内色泽；能较强地吸收太阳的紫外线，有效地防止紫外线对室内物品的褪色和变质作用；仍具有一定的透明度，能清晰地观察室外景物； 色泽鲜丽，经久不变，能增加建筑物的外形美观。选项 E，具有单向透视性，又称为单反玻璃的是阳光控制镀膜玻璃。27 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 选项 B，锤击沉管灌注桩劳动强度大，
36、要特别注意安全。该种施工方法适于黏性土、淤泥、淤泥质土、稍密的砂石及杂填土层中使用，但不能在密实的中粗砂、砂砾石、漂石层中使用。28 【正确答案】 B,C【试题解析】 选项 A，主要检查机具设备及仪表的校验记录和配套标定记录；选项 D 预留孔道主要检查内容还包括检查灌浆孔、排气孔；选项 E，灌浆及封锚主要检查内容还包括检查外露预应力筋切割方法、长度及封锚状况。29 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 按价值工程的公式 V=FC 分析，提高价值的途径有 5 条：功能提高，成本不变；功能不变，成本降低； 功能提高，成本降低；降低辅助功能，大幅度降低成本；成本稍有提高，大大提高功能。30 【正
37、确答案】 A,B,D,E【试题解析】 根据砌体工程施工质量验收规范的规定，不得在下列墙体或部位设置脚手眼：120mm 厚墙、料石清水墙和独立柱； 过梁上与过梁成 60。 角的三角形范围及过梁净跨度 12 的高度范围内；宽度小于 1m 的窗间墙； 砌体门窗洞口两侧 200mm(石砌体为 300mm)和转角处 450mm(石砌体为 600mm)范围内；梁或梁垫下及其左右 500mm 范围内：设计不允许设置脚手眼的部位。三、案例分析题共 5 题，共 120 分。请根据题目要求回答问题。31 【正确答案】 该项目经理对安全的看法不正确。理由：根据建设工程安全生产管理条例第 21 条规定，施工单位的项目
38、负责人应对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。项目经理不能只安排了人员管理安全工作，就认为自己可以不对安全负责，应对整个合同项目内的安全负全面领导责任。32 【正确答案】 项目部对项目安全管理实施计划进行管理的主要内容有：(1)项目部应在工程总承包企业的支持下，为实施、控制和改进项目安全管理实施计划提供必要的资源，包括人力、技术、物资、专项技能和财力等资源。(2)项目部应通过项目安全管理组织网络，逐级进行安全管理实施计划的交底或培训，保证项目
39、部人员和分包商等人员正确理解安全管理实施计划的内容和要求。(3)项目部应建立并保持安全管理实施计划执行状况的沟通与监控程序，随时识别潜在的危险事件和紧急情况，及时把握持续改进的机会，预防和减少因计划考虑不周或执行偏差而可能引发的危险。(4)项目部应建立并保持对相关方在提供物资和劳动力等方面所带来的风险进行识别和控制的程序，以便有效控制来自外部的危险因素。33 【正确答案】 业主对索赔的说法不正确。施工单位在 A 区停工期可索赔如下费用：(1)人工费： 50 人进出场费；(2) 材料费：材料价格上涨费，部分材料超期保管费，周转材料的租赁费和进出场费的分摊费；(3)机械费：自有机械停滞折旧费，租赁
40、机械实际租金和进出场费的分摊费；(4)现场管理费：工期延长 1 个月增加的工地管理费；(5)保险费：工期延长 1 个月增加的保险费；(6)保函手续费：工期延长 1 个月增加的保函手续费；(7)利息：工期延长 1 个月增加的利息。34 【正确答案】 直接费由直接工程费和措施费构成。间接费由企业管理费和规费构成。企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。规费由工程排污费、工程定额测定费、社会保障费(包括养老保险费、失业保险费和医疗保险费)、住房公积金和危险作业意外伤害保险费构成。税金包括营业
41、税、城市维护建设税和教育费附加。35 【正确答案】 (1)直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用。直接工程费由人工费、材料费和机械使用费构成，它们分别由工程量与相应的单价相乘得到。(2)措施费是指为完成工程项目施工发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。措施费包括环境保护费，文明施工费，安全施工费，临时设施费，夜间施工增加费，二次搬运费，大型机械设备进出场及安拆费，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费，脚手架费，已完工程及设备保护费，施工排水降水费等11 种费用。36 【正确答案】 本例的工程造价计算见下表。37 【正确答案】 工程造价计算还有综合单价法计价程序。38 【正
42、确答案】 (1)“业主提出招标公告只在本市日报上发布” 不正确。理由：公开招标项目的招标公告，必须在指定。媒介发布，任何单位和个人不得非法限制招标公告的发布地点和发布范围。(2)“业主要求采用邀请招标” 不正确。理由：该工程项目由政府投资建设，根据相关法规规定，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的项目，应当采用公开招标方式招标。如果采用邀请招标方式招标，应由有关部门批准。(3)“业主提出的仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查” 不正确。理由：资格审查的内容还应包括信誉、技术、拟投入人员、拟投入机械、财务状况等。39 【正确答案】 (1)A 投标人的投标文件有效。
43、 (2)B 投标人的原投标文件有效，但补充说明无效。理由：开标后投标人不能变更(或更改)投标文件的实质性内容。(4)C 投标人的投标文件有效。(5)D 投标人的投标文件无效。因为组成联合体投标的，投标文件应附联合体各方共同投标协议书。40 【正确答案】 E 投标人的投标文件有效。招标人可以没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金的，招标人可以要求其赔偿。41 【正确答案】 (1)该项目应自中标通知书发出后 30d 内，按照招标文件和 A 投标人的投标文件签订书面合同，双方不得再签订背离合同实质性内容的其他协议。(2)合同价格应为 8000 万元。42 【正确答案】 事件一中建设单位的说
44、法不正确。理由：根据建筑安装工程费用组成规定，直接工程费中材料费包括的检验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用，而不包括新结构、新材料的试验费，以及建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对材料做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。对构件做破坏性试验，以验证设计参数正确性的费用和试验用房费应归属于工程建设其他费用中的与项目建设有关的其他费用中的研究试验费和临时建设费。43 【正确答案】 (1)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的保管费的要求合理。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中关于发包人供应的材料设备
45、的有关规定，发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。(2)施工单位提出建设单位应支付建筑材料的检验费的要求合理。理由：依据建设工程施工合同(示范文本)中关于发包人供应的材料设备的有关规定，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。(3)施工单位提出建设单位应支付该批材料的二次搬运费的要求不合理。理由：二次搬运费已包含在直接费中的措施费中，故无需再次支付。44 【正确答案】 根据施工进度计划图，关键线路为 ABGH。总工期为120d。(1)B 工作停工 3d，应批准延长工期 3d。理由：B
46、工作停工是由于建设单位要求修改图纸，属建设单位原因，非施工单位原因，且 B 工作处于关键线路上，因此可予以顺延。该项费用也可以索赔，应补偿停工损失费：33050+310200=10500(元)。(2)C 工作停工 5d，工期索赔不予批准。理由：C工作停工是由于机械租赁单位调度造成的，属于施工单位原因，因此工期不予顺延。因为是施工单位原因，该项费用也不予补偿。(3)E 工作停工 6d，应批准工期延长1d。理由：E 工作停工是由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场造成的，属于建设单位原因。但是由于 E 工作不在关键线路上，具有 5d 的总时差，即意味着该工作有 5d 的机动时间可以利用，该工作的
47、停工仅仅使得总工期延长 1d，因此批准工期顺延 1d。该项费用也可以索赔，因属于建设单位原因，应补偿停工损失费：62050+65200=12000(元)。45 【正确答案】 不论何时进行质量检验，其后果责任均由检验结果的质量是否合格来区分合同责任。若构件质量检查检验不合格，由承包人即施工单位来承担费用；若构件质量检查检验合格，由发包人即建设单位承担费用。46 【正确答案】 根据第 3 问的计算结果，非施工单位原因造成 B 工作和 E 工作的停工，由于 B 停工，监理批准延长期 3d；由于 E 停工，监理批准延长工期 1d，总共使工期延长 4d。该工程经项目监理机构批准的计划工期 120d，顺延
48、 4d，即合同要求的工期为 124d，而实际工期 122d，因此工期提前 2d。施工单位应获得工期提前奖励。奖励金额：23000=6000(元) 。承包商原因使 C 工作停工 5d，没有超过其总时差 15d，不影响工期，所以无误期损失赔偿。47 【正确答案】 (1)总承包单位将拆除作业分包给无资质的单位施工是造成事故的主因。(2)拆除作业严重违反安全技术操作规程，在无方案、无防护、无预案的情况下，不按先非承重结构后承重结构的拆除原则进行施工，致使墙体坍塌，是造成事故的直接原因。(3)承担拆除施工的公司无资质情况下违法施工，是造成事故的间接原因。(4)拆除前，没有编制安全专项施工方案，拆除人员不
49、专业，没有安全交底，是事故的主要原因之一。48 【正确答案】 拆除工程安全隐患的主要表现形式：(1)拆除工程施工方案和设计计算存在缺陷，未进行专家论证。(2)拆除工程施工时，场内电线和市政管线未予切断、迁移或加以保护。(3)拆除工程施工时，未设安全警戒区和派专人监护。(4)拆除工程施工时，在作业面上人员过于集中。(5)采用掏挖根部推倒方式拆除工程时，挖掏过深，人员未退至安全距离以外。(6)采用人工掏挖、拽拉、站在被拆除物上猛砸等危险作业。(7)拆除施工所用的机械工作面不稳固。(8)被拆除物在未完全分离时，采用机械强行吊拉。(9)在人口稠密和交通要道等地区采用火花起爆拆除建筑物。(10) 爆破实施操作的程序、爆破部位的防护及爆破器材的存、运管理不到位。49 【正确答案】 拆除工程的施工准备工作主要有：(1)拆除开工前应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行现场勘察，根据工程特点、构造情况、工程量等编制专项施工方案。(2)拆除工程必须制订应急预案，采取严密防范措施，并配备应急救援的必要器材。制定
