1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 110 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 某注册建造师在 2008 年 7 月 16 日，因交通肇事罪被判处有期徒刑两年，于2010 年 3 月 26 日服刑完毕。根据有关规定，该注册建造师重新注册至少应当在( )之后才能提出申请。（A）2011 年 7 月 16 日（B） 2013 年 7 月 16 日（C） 2013 年 3 月 26 日（D）201 5 年 12 月 26 日2 在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年 13 周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，
2、其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应( )。（A）认定为无民事行为能力（B）认定为限制民事行为能力（C）认定为属于完全民事行为能力人（D）由其国家的使领馆认定3 自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，此种代理属于( )。（A）委托代理（B）法定代理（C）指定代理（D）无权代理4 甲建筑公司的经理李某因经济问题被解职后，以自己的名义成立乙建筑公司，由于业务开展很不顺利，于是李某仍然以甲公司经理的名义与丙公司签订了工程承包合同。因此产生的法律责任应由( )承担。（A）甲建筑公司（B）乙建筑公司（C）丙公司（D）李某5 某设计师对某产品的形状和图案作出了富有美感并适于工业
3、应用的新设计，该外观设计专利权的期限是( )年。（A）20（B） 15（C） 10（D）56 某建设工程施工合同约定支付最终结算款的时间为 2007 年 9 月 1 日。由于建设单位迟迟不予支付，施工单位于 2007 年 12 月 1 日致函建设单位要求付款，建设单位答应最迟于 2008 年 3 月 1 日前付清工程尾款。由于建设单位仍然未能兑现承诺，施工单位起诉建设单位工程款纠纷的诉讼时效截止时间为( )。（A）2008 年 9 月 1 日（B） 2009 年 9 月 1 日（C） 2009 年 12 月 1 日（D）2010 年 3 月 1 日7 下列关于有限责任公司责任承担的正确说法是(
4、 )。（A）股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任（B）股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其全部资产对其债务承担责任（C）股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任（D）股东以其个人资产为限对公司承担责任，公司以其注册资本对其债务承担责任8 2007 年 6 月 20 日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害的赔偿要求应在( )之前向该建筑工程公司提出。（A）2008 年 6 月 21 日（B） 2009 年 6 月 21 日（C） 2010 年 6 月 21 日（D）2011 年 6 月 21 日9
5、 建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。（A）污水处理设施要设计、施工、生产同时进行（B）造纸厂投入运营后 3 个月内必须建设污水处理设施（C）建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施（D）污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用10 在下列情形中，可以进行邀请招标的是( )。（A）涉及利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的（B）施工主要技术采用特定的专利或专有技术的（C）受自然地域环境限制的（D）在建工程追加的附属小型工程或主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的11 2009 年 6 月 1 日，某在建工程因故中止
6、施工，如果在( )之后恢复施工，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。（A）2009 年 7 月 1 日（B） 2010 年 6 月 1 日（C） 2009 年 12 月 1 日（D）2011 年 6 月 1 目12 在生产经营单位的安全生产保障体系中，技术保障措施的内容方面不包括( )。（A）对施工现场的管理（B）对危险作业的管理（C）对废弃危险物品的管理（D）设备的淘汰制度13 在下列义务中，不属于安全生产从业人员义务的是( )。（A）遵守安全生产规章制度的义务（B）对安全生产状况进行检查的义务（C）接受安全生产教育培训的义务（D）危险报告义务14 甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专
7、业二、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标，则该联合体资质等级应为( )。（A）一级（B）二级（C）三级（D）暂定级15 在施工单位的安全责任中，项目负责人的安全责任不包括( )。（A）确保安全生产费用的有效使用（B）落实安全生产责任制度，安全生产规章制度和操作规程（C）及时、如实报告生产安全事故（D）对安全生产进行现场监督检查16 根据建设工程质量管理条例的规定，设计单位应当参与建设工程( )分析，并提出相应的技术处理方案。（A）工期延误（B）投资失控（C）质量事故（D）施工组织17 某投标人在编制投标文件的时候出现了不同的意见，
8、以下观点正确的是( )。（A）甲观点：由于投标文件中没有要求提交投标保证金，投标人就可以不予提交（B）乙观点：即使招标文件中没有要求提交投标保证金，投标人也要提交（C）丙观点：投标保证金的数额与投标报价相同（D）丁观点：投标保证金的数额与工程预付款相同18 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的投价竞标。则( )。（A）该投标文件应作废标处理（B）该报价降低了工程造价，应当提倡（C）该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止（D）该投标行为符合低价中标原则，不应禁止19 某项目的招标人于 2010 年 6 月 1 日向中标人发出了中标通知书，双方于 2010年 6 月 25 日签订了合
9、同。根据相关法律规定，招标人应在( )前向有关部门提交招标投标情况的书面报告。（A）2010 年 6 月 15 日（B） 2010 年 6 月 30 日（C） 2010 年 7 月 10 日（D）2010 年 7 月 25 日20 甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年 5 月 5 日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由( )向负有安全生产监督管理职责的部门报告。（A）甲建筑公司或乙建筑公司（B）甲建筑公司（C）乙建筑公司（D）甲建筑公司和乙建筑公司21 对于建设工程项目环境影响评价制度的说法不确切的是( )。（A）环境影响评价是指“对规划和建设项
10、目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测、评估的制度”（B）环境保护“三同时” 制度，是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（C）环境保护“三同时” 制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分（D）建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时试运行22 甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款 25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是( )。（A）若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲
11、裁机构予以适当减少（B）甲必须收回房屋并向乙方交付（C）丙取得该房屋的所有权（D）乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任23 下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是( )。（A）明示报名参加投标的各施工单位以低价竞标（B）明示施工单位在施工中应优化工期（C）暗示施工单位不采用建设工程施工合同(示范文本)签订合同（D）暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥24 按照我国担保法的规定，可以作为保证人的是( )。（A）厂矿的职能部门（B）有限责任公司（C）政府机关（D）某高等学校25 施工单位的下列行为中，违反消防法规定的是( )。（A）为节约资金，未
12、购买公安消防机构指定的灭火器材（B）施工人员从附近消火栓取水用于混凝土养护（C）为材料周转方便，将少量水泥堆放在现场通道附近（D）在道路两旁施工时使用明火作业26 某建筑公司的试验人员已经就进场的钢筋进行了检验，则下面说法正确的是( )。（A）监理单位不需要检验（B）监理单位要进行平行检验（C）监理单位是否需要进行检验，要根据合同中对此是否有约定（D）监理单位是否需要进行检验，要根据建设单位是否有此要求27 某工程施工合同中规定，该工程于 2008 年 9 月 1 日开工，于 2010 年 8 月 31 日竣工。为了提早发挥投资效益，建设单位于 2009 年 7 月 10 日要求施工单位于20
13、10 年 5 月 31 日竣工。根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位的这一要求属于( ) 。（A）违反合同的要求（B）违反 中华人民共和国合同法的要求（C）影响安全生产的要求（D）影响安全生产的违法要求28 根据我国劳动法有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括的内容叙述不正确的是( ) 。（A）禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁止从事的劳动（B）不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动（C）对怀孕 6 个月以上的职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动（D）女职工生育享受不少于 90 天的产假29 我国法律强制
14、要求施工单位必须投保的险种是( )。（A）建筑工程一切险（B）安装工程一切险（C）建筑意外伤害险（D）工伤保险30 某高层住宅工程结构设计合理使用年限 50 年，屋面防水为一级，设计使用年限15 年，工程于 2007 年 8 月 5 日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的是( )。（A）基础工程的保修期限为 50 年（B）屋面防水工程的保修期限为 7 年（C）供热系统的保修期限为自 2007 年采暖期起，到 2009 年采暖期结束日止（D）电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为 1 年31 甲不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，
15、因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决甲应于 30 日内搬迁，现期限届满，甲仍然未搬，那么下列做法符合法律规定的是( )。（A）拆迁人可以对其房屋强制拆除（B）拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁（C）由拆迁人申请人民法院强制拆迁（D）强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全32 根据我国劳动法的规定，劳动者有( )情形时，用人单位不可以随时解除劳动合同。（A）某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年（B）某单位发现王某在试用期间不符合录用条件（C）史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失（D）职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任33 甲施工企业欠缴税款数额较大，根据有
16、关规定，下列表述错误的是( )。（A）甲施工企业在处分其不动产之前，应当向税务机关报告（B）甲施工企业在处分其不动产之前，应当征得税务机关同意（C）甲施工企业向税务机关结清应纳税款后，其法定代表人可以出国（D）甲施工企业向税务机关提供相应担保后，其法定代表人可以出国34 某施工项目业主在招标文件中规定承包商拖期违约赔偿按 6000 元/天计算，投标单位在投标文件中提出拖期违约赔偿按 4000 元/天计算。经过开标、评标、定标后，业主发出了中标通知书，双方在签订合同时的拖期违约赔偿应为( )元/ 天。（A）4000（B） 4500（C） 5000（D）900035 要约的内容如果不明确，不得称为
17、要约，而仅能视为要约邀请，这体现了( )。（A）要约是由特定人作出的意思表示（B）要约必须具有订立合同的意思表示（C）要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出（D）要约的内容必须明确36 甲公司向乙公司发出要约，购买一批建筑材料。乙公司做出承诺后，由于原材料价格飞涨而拟撤回承诺。下列说法不正确的是( )。（A）撤回承诺的通知与承诺通知同时到达甲公司也可撤回（B）该承诺可以撤回（C）撤回承诺的通知在承诺通知到达甲公司之前发出即可（D）撤回承诺的通知先于承诺通知到达甲公司之前即可撤回37 构成缔约过失责任应具备的条件不包括( )。（A）该责任发生在订立合同的过程中（B）该合同必须是有效存在的
18、（C）当事人违反了诚实信用原则所要求的义务（D）受害方的依赖利益遭受损害38 某施工企业隐瞒自身资质等级条件不足的情况，借用另一家资质条件合格的企业名义参加某施工承包项目投标，并递交了投标保证金，在评标期间，评审委员会发现了该情况，即以招标文件相关内容为依据，没收了该投标人的投标保证金，这种缔约过失责任的情形属于( )。（A）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（B）假借订立合同，恶意进行磋商（C）违反有效要约和要约邀请（D）违反强制缔约义务39 当事人实施的行为在形式上是合法的，但是内容或目的是非法的，且无论造成损害与否都属于无效合同，这种无效合同是( )。（A）损害社会公共利益（
19、B）以合法形式掩盖非法目的（C）违反法律、行政法规的强制性规定（D）恶意串通损害国家、集体或第三人利益40 2003 年 6 月，某企业从水泵厂购得 20 台 A 级水泵，在现场使用后效果良好。于是企业决定再购进同样水泵 40 台，该企业从 2009 年 6 月所购水泵的所嵌铭牌上抄下品名、规格、型号、技术指标等，与同一厂家签订了购买 40 台 A 级水泵合同。后该企业投入使用 40 台水泵，却发现与 2009 年产品有所差异，要求更换，水泵厂以产品合格为由，拒绝更换。后企业起诉法院查明，2009 年 6 月所供水泵是 B 级水泵，由于水泵出厂环节的失误，所嵌铭牌错为 A 级水泵，第二次所供水
20、泵实际是 A 级水泵。则企业对第二次合同具有撤销权或变更权的原因是 ( )。（A）因重大误解订立的合同（B）在订立合同时是显失公平的合同（C）因欺诈、胁迫而订立的合同（D）乘人之危而订立的合同41 10 岁以上不满 18 周岁的未成年人和不能完全辨认自己行为的精神病人所签订的合同属于效力待定合同，其待定因素是( )。（A）无权代理人以被代理人名义订立的合同（B）越权订立的合同（C）限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同（D）无处分权人订立的合同42 在某工程项目的招标投标过程中，招标人甲公司向中标单位乙公司发出中标通知书后，与未中标人丙公司签订了施工合同。关于乙公司所受损失，下列表述正确的是
21、( )。（A）由于尚未与乙签订合同，甲不承担对乙的赔偿责任（B）甲应当承担对乙的违约责任，双倍返还乙的投标保证金（C）甲应当承担对乙的缔约过失责任，双倍返还乙的投标保证金（D）乙的损失超过投标保证金的，甲还应当继续赔偿43 2001 年 1 月，某二建公司与本市水泥厂签订一份水泥供货合同，约定水泥厂一年内分四批向买方供水泥 900 吨，但未明确各期具体供货时间，货到付款。即将供应第二批水泥时，正值施工旺季，卖方为图更高利益，将水泥全部高价卖给其他单位，买方因现场急需水泥，多次向卖方催货无果，只好向他处购买高价水泥。2001年 9 月，施工进入淡季卖方向买方送去未交付的三期水泥被买方拒收。双方起
22、诉至法院，法院判定卖方承担违约责任，原因是( )。（A）违反了全面适当履行的原则（B）违反诚实信用原则（C）违反公平合理，促进合同履行原则（D）违反当事人一方不得擅自变更合同原则44 甲公司向乙施工企业发出要约：“我公司现有 25 螺纹钢 30 吨，单价 3200 元，运杂费 5000 元，买方应于 2008 年 6 月 10 日前付清全部款项，我公司于全部货款收齐后 10 日内发货，2008 年 5 月 31 日前答复有效”。乙企业无意购买，遂将此信息告知丙施工企业。丙企业遂于 2008 年 5 月 25 日致电甲公司表示完全接受其要约。至此，甲公司与丙企业之间( )。（A）合同成立（B）合
23、同不成立（C）乙同意后合同成立（D）登记备案后合同生效45 甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则( )。（A）该买卖合同可撤销（B）该买卖合同有效（C）该买卖合同可变更（D）该买卖合同无效46 违约的时间必须在合同有效成立后至合同履行期限截止前，违约必须是对根本性合同义务的违反，即导致合同目的落空，这两条要件构成了( )。（A）单方违约（B）双方违约（C）先期违约（D）实际违约47 甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程
24、款，则下列关于该工程款清偿的说法正确的是( )。（A）丙公司应代甲清偿（B）乙可要求甲或丙清偿（C）只能由甲先行清偿（D）不可能由甲或丙共同清偿48 某合同执行政府定价。签订合同时价格 2000 元/吨，约定 2010 年 3 月 1 日交货，并约定了逾期违约金每天 2 元/吨，但供货方 2010 年 3 月 21 日才交货。2010 年 3月 15 日时政府定价改为 2500 元/吨。则买方应支付的货款为 ( )元/吨。（A）1960（B） 2000（C） 2460（D）250049 下列选项中可以作为抵押物的财产的是( )。（A）抵押人依法有权处分的国有土地使用权（B）学校、医院等以公益为
25、目的的事业单位（C）耕地、宅基地等集体所有的土地使用权（D）依法被查封、扣押、监管的财产50 人民法院可以根据情况对不同的证据采用不同的保全方法，下列行为不是证据保全方法的是( ) 。（A）没收（B）扣押（C）查封（D）勘验51 甲、乙双方在合同中约定甲方货到后乙方付款，甲公司听说乙公司的经营状况不好就中止了发货，后经证实是谣传。则( )（A）甲公司的行为属于违约行为（B）甲公司的行为属于行使先履行抗辩权（C）甲公司的行为属于行使不安抗辩权（D）甲公司的行为属于行使同时履行抗辩权52 受要约人在要约规定的期限内发出的书面承诺，由于水灾导致邮路中断，致使到达要约人的时间超过承诺期限。按照中华人民
26、共和国合同法的规定，下列选项中正确的是( ) 。（A）应视为受要约人撤回承诺（B）应视为受要约人撤销承诺（C）若要约人未做出任何表示，则该承诺有效（D）因承诺超过规定期限到达，则承诺只能无效53 某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为 8 个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是( ) 。（A）应以书面方式订立（B）若以口头方式订立，则租赁期视为 6 个月（C）若以口头方式订立，出租人可随时解除合同（D）若以口头方式订立，承租人可随时解除合同54 甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间，因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是( )。（A）免除（B）抵消（C）混同（D）提存5
27、5 甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货。但是，丙水泥厂却没有按约定供货，则下面说法正确的是( )。（A）乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任（B）丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任（C）丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任（D）乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任56 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的范围，根据用工法律规定，此保证的范围是( )。（A）主债权（B）利息（C）违约金（D）全部债权57 甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为 200 万元。合同订立后，甲方向乙方支付了 30 万
28、元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还( )万元。（A）30（B） 40（C） 60（D）20058 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送( )审核。（A）建设行政主管部门（B）公安消防机构（C）消防检测机构（D）质量监督机构59 甲公司 2010 年 3 月 1 日确定了中标人，2010 年 3 月 8 日发出了中标通知书，2010 年 3 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。（A）2010 年 3 月 31 日（B） 2010 年 4 月 7 日（C） 2010 年 4 月 1
29、1 日（D）2011 年 4 月 1 日60 某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同( ) 。（A）在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效（B）由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同（C）自当事人双方签字盖章后即生效（D）借贷双方办理完抵押登记手续后生效61 下列情形中不可以申请行政复议的是( )。（A）行政机关侵犯其合法的经营自主权（B）行政机关对当事人进行暂扣或吊销许可证（C）公安部门对治安争议的调解（D）行政机关作出的限制人身自由的强制措施等62 甲与乙因施工合同纠纷诉
30、至人民法院。在法庭调查时，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当( )。（A）驳回起诉（B）继续审理（C）终止起诉（D）将案件移交合同约定的仲裁机构63 甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑企业施工建设。王先生人住不到 1 年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由( )人民法院管辖。（A）甲市（B）乙市（C）丙市（D）丁市64 某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权( ) 。（A）进行辩论
31、（B）进行和解（C）提起反诉（D）提起上诉65 刘某是甲施工企业的一名项目经理，2009 年 10 月因工作调动到乙公司工作。后来，张某于 2006 年 7 月担任项目经理的某工程发生严重质量事故，给业主丙房地产公司造成了重大损失。经调查发现，该质量事故是由于刘某违反国家有关规定违章指挥造成的。该法律责任应当由( )承担。（A）甲公司（B）乙公司（C）丙公司（D）刘某66 建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的行为是( ) 。（A）申请行政复议或提起行政诉讼（B）申请仲裁或提起民事诉讼（C）申请行政复议后提起行政诉讼（D）申请仲裁后提起民事诉讼67 在行贿
32、罪中，其犯罪的客观方面表述不正确的是( )。（A）为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为（B）在经济往来中，违反国家规定给予国家工作人员以数额较大的财物（C）在经济往来中，违反国家规定给国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的（D）行为人因被勒索给予国家工作人员以财物获得利益的68 下列选项中对于法院调解的叙述，其不正确的是( )。（A）当事人的行为无诉讼上的意义（B）在法院主持下进行（C）调解书送达双方当事人并签收后产生法律效力（D）若一方不执行，另一方有权请求法院强制执行69 下列选项中对于仲裁的理解说法不正确的是( )。（A）仲裁的裁决书自作出之日起发生法律效力（B）仲裁裁决具有强
33、制执行力（C）仲裁应当根据事实，符合法律规定（D）仲裁员要保持客观公正，为选定其一方利益服务70 将犯罪人所有财产的一部分或者全部强制无偿收归国有的刑罚方法是( )。（A）罚金（B）剥夺政治权利（C）没收财产（D）拘役二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 某特殊招标项目的招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，由于该项目技术复杂、专业门类多，由 9 人组成的评标委员会中有 5 名技术专家和 1 名经济专家。下列关于该项目评标委员会的表述中，错误的是( )。（A）经
34、济专家数量太少，不满足要求（B）评标委员会专家可以由招标人直接确定（C）因该项目特殊，评标委员会专家不得全部从该招标代理机构专家库的名单中产生（D）评标委员会成员的名单在开标前应当保密（E）因该项目特殊，故招标人不得授权评标委员会直接确定中标人72 按照法律制定的机关及调整的对象和范围不同，法律可分为基本法律和一般法律，则下列选项中属于一般法律的有( )。（A）中华人民共和国合同法（B） 中华人民共和国刑法（C） 中华人民共和国建筑法（D）中华人民共和国招标投标法（E）中华人民共和国仲裁法73 在民事法律行为的要件中，不违反法律或者社会公共利益的要求主要体现在( )。（A）标的合法（B）形式合
35、法（C）意思表示真实（D）不存在以合法形式掩盖非法目的（E）当事人的权利义务相对等74 下列债务中属于法定之债的是( )。（A）合同之债（B）单方允许之债（C）不当得利之债（D）无因管理之债（E）侵权行为之债75 著作权包括著作人身权和著作财产权，著作人身权的主要内容有( )。（A）发表权（B）署名权（C）修改权（D）保护作品完整权（E）使用权76 有五位先生通过了建造师执业资格考试，目前打算申请注册。下列情形中不予注册的有( )。（A）李先生 3 年前担任工长时，由于偷工减料导致了安全生产事故而受到刑事处罚（B）赵先生就职于工商行政主管部门，希望能利用业余时间从事施工管理工作（C）王先生由于
36、业务水平高，同时受聘于两家施工企业，申请在这两个单位分别注册（D）周先生拖欠农民工工资（E）张先生由于在今年的施工过程中擅自修改图纸而受到了处分77 我国工程监理人员的监理权限和义务包括( )。（A）工程监理人员认为工程施工不符合建筑工程设计要求、施工技术标准和合同约定的有权要求施工企业改正（B）工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的应报告建设单位要求设计单位改正（C）工程监理单位不得转让监理业务（D）工程监理人员不得与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益（E）工程监理单位与承包单位以及建筑材料、设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系78 在下列情形中，工程建设
37、项目依法可以不进行施工招标的有( )。（A）利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的（B）施工主要技术采用特定的专利或专有技术的（C）施工企业自建自用，且该施工企业资质等级符合工程要求的（D）受自然地域环境限制的（E）涉及国家秘密、国家安全或抢险救灾而不适宜招标的79 下列选项中对标底的叙述正确的有( )。（A）在我国工程建设领域，标底在招标投标活动中得到普通应用，其原因是编制标底是强制性的（B）标底通常是评标的一个关键指标（C）投标人的投标报价能否接近标底，常常是该投标人能否中标的重要条件（D）招标人设有标底的，标底必须保密（E）标底在评标中应当作为参考，但不得作为评标的唯一依据80 下列对
38、于联合体投标的特点及条件说法正确的是( )。（A）由两个或者两个以上的投标人组成（B）招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同，而不是与各成员单位签订合同（C）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力（D）国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件（E）由同一专业单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定资质等级81 在生产经营单位的安全生产保障中，物力资源管理主要包括( )。（A）设备的日常管理（B）对危险废弃物品的管理（C）设备的淘汰制度（D）生产经营项目、场所、设备的转让管理（E）生产经营项目、场所的协调管理82 对于建筑施工企业取得安全生
39、产许可证应当具备的安全生产条件，下列说法正确的有( ) 。（A）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程（B）保证本单位安全生产条件所需资金的投入（C）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员（D）管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训并考核合格（E）专职安全生产管理人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书83 某工程由业主投保了建筑工程一切险，在施工过程中，发生了以下损失，其中应当由保险公司承担赔偿的有( )。（A）因尚未领取施工许可证即开始施工，建设单位被建设主管部门罚款 10 万元（B）堆放在现场的材料被盗窃损失 3
40、 万元（C）特大暴雨造成工程损失 5 万元（D）因设计修改造成返工损失 6 万元（E）因图纸延误造成施工单位机械闲置和人员窝工损失 2 万元84 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是( )。（A）甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位（B）甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位（C）甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业（D）甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司（E）甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位85 根据建设工程质量管理条例的规定，我国施工单位的质量责任和义务包括( )。（A）安全生产教育培训
41、的责任（B）按图施工的责任（C）见证取样的责任（D）返修保修的责任（E）建立总承包单位和分包单位的责任制86 建设工程质量监督机构的主要任务有( )。（A）根据政府主管部门的委托、受理建设工程项目质量监督（B）制定质量监督工作方案（C）检查建设工程的实体质量（D）监督工程竣工验收（E）监督工程施工进度是否符合合同87 我国工程建设标准按级别不同，可以分为( )。（A）国家标准（B）专业标准（C）行业标准（D）地方标准（E）企业标准88 在我国工程建设领域中，下列保险属于人身保险的有( )。（A）工程监理责任保险（B）安全工程一切险（C）建筑意外伤害保险（D）工伤保险（E）货物运输险89 下列合
42、同中不受中华人民共和国合同法调整的合同有( )。（A）收养合同（B）债权合同（C）公益捐赠合同（D）劳动合同（E）行政征用补偿合同90 李某向张某借款 1 万元，一直无力偿还。后李某在一施工单位工作时死亡，施工单位口头答应付给李某 15 万元。李某家属多次催要，施工单位却以各种借口不予支付。则下列关于张某行使代位权的说法，错误的有( )。（A）张某可以李某的名义对施工单位行使代位权（B）张某可以自己的名义对施工单位行使代位权（C）因李某家属已多次催要，故张某不能行使代位权（D）因该借款对张某没有造成太大伤害，故不得行使代位权（E）因该赔款的专属性，故张某不能行使代位权91 合同成立的一般要件包
43、括( )。（A）存在订约当事人（B）订约当事人存在民事行为能力和相应民事权利能力（C）订约当事人对主要条款达成一致（D）意思表示真实（E）经历要约与承诺两个阶段92 在订立合同时显失公平的合同属于可变更、可撤销的合同，则其在法律上的特点有( )。（A）表意人作出重大误解（B）合同在订立时就显失公平（C）合同的内容在客观上利益严重失衡（D）合同当事人一方受到另一方的欺骗（E）受有过高利益的当事人在主观上具有利用对方的故意93 甲公司与乙公司签订了劳务合同，约定由甲公司为乙公司的某大型机械进行修理，甲公司在履行过程中，有确切证据证明乙公司有( )的情形之一的，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）丧失商业信誉
