1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 115 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于( )。（A）法律（B）部门规章（C）行政法规（D）单行条例2 乙于 2009 年 10 月 15 日取得一级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，乙最迟应当在( )之前申请延续注册。（A）2011 年 9 月 15 日（B） 2011 年 10 月 15 日（C） 2012 年 9 月 15 日（D）2012 年 10 月 15 日3 我国的宪法是由( )制定和修改的，一切法律、行政法规和地方
2、性法规都不得与宪法相抵触。（A）国务院（B）全国人民代表大会（C）人民检察院（D）国家立法机关4 红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我国合同法的规定，该钢材购销合同是( )。（A）有效合同（B）无效合同（C）可撤销合同（D）效力待定合同5 在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是( )。（A）甲某的行为属表见代理，该合同有效（B）甲某的行为属无权代理，该合同无效（C）水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立（D）水泥供应商有正当理由相信甲某有代
3、理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任6 关于表见代理的错误说法是( )。（A）表见代理的行为人没有代理权（B）表见代理是无效代理（C）表见代理在本质上属于无权代理（D）善意相对人有理由相信行为人有代理权7 根据我国土地管理法的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的( ) ，按照法定标准给予征地补偿。（A）原用途（B）生产能力（C）经济价值（D）区位8 甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2 吨水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是( )。（A）甲施工企业没有过错，无须返还（B）产生侵权之债，
4、甲施工企业应当返还（C）产生不当得利之债，甲施工企业应当返还（D）产生无因管理之债，甲施工企业应当返还9 某施工企业建造师甲在担任某工程项目经理期间，经过多次试验完成了对某施工机械的改造，并准备申请实用新型专利，该项发明创造( )。（A）不属于职务发明创造，甲有专利申请权（B）属于职务发明创造，专利申请权只能属于施工企业（C）由于甲的发明创造不是在执行单位任务，故不属于职务发明（D）由于甲利用了单位的物质条件，专利权的归属可以与单位协商确定10 某工程项目标底是 900 万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是 800 万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是 700 万元人
5、民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为( )。（A）700 万元（B） 800 万元（C） 900 万元（D）1000 万元11 某建设工程项目的工期为 28 个月，工程合同价为 6000 万元。根据建筑工程施工许可管理办法的规定，建设单位开工前应当到位的资金不少于( )万元。（A）1500（B） 1800（C） 2000（D）300012 王某所签订的下列合同中，不属于我国合同法调整范围的是( )。（A）劳动合同（B）借款合同（C）劳务分包合同（D）房屋租赁合同13 2009 年 2 月 1 日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国建筑法的规定，申请延期应在
6、( )前进行。（A）2009 年 3 月 1 日（B） 2009 年 4 月 1 日（C） 2009 年 5 月 1 日（D）2009 年 8 月 1 日14 安全生产法规定：“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”这项条款明确了安全生产中从业人员的( )。（A）知情权（B）批评权（C）检举、控告权（D）拒绝权15 2005 年 7 月 22 日，某施工现场为了浇筑钻孔桩而钻了 8 处深 20 米、宽 15 米的坑。为了避免有人掉入坑中，在坑边设立
7、了明显的警告标志，但是当晚这些标志被人移走，工人孙某看到坑旁没有了警告标志，感觉缺少了警标后容易出现安全事故，于是通告了自己宿舍的工友，提醒他们小心。次日，有工人落入坑中，造成重伤，孙某违背了( ) 义务。（A）危险报告的（B）遵守安全生产规章制度的（C）批评和检举、控制的（D）接受安全生产教育培训的16 建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是( )。（A）安全生产责任制度（B）群防群治制度（C）安全生产教育培训制度（D）安全生产检查制度17 掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题，下列中不属于建设单位安全责任的是( ) 。（A）向施工单位提供资料的责任（B）审查施
8、工组织设计的责任（C）依法履行合同的责任（D）提供安全生产费用的责任18 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了( )。（A）建设单位的安全责任（B）工程监理单位的安全责任（C）施工单位的安全责任（D）勘察、设计单位的安全责任19 根据建设工程监理范围和规模标准规定的规定，以下工程项目中，必须实行监理的是( ) 。（A）投资额为 2500 万元的市政工程项目（B）投资额为 3500 万元的生态环境保护项目（C）建筑面积为 3 万平方米的商品住宅建设项目（D）投资额为 2000 万元的信息网络建设项目20 甲是一级施工企业，
9、乙是二级施工企业。两家企业组成联合体投标，参加了资格预审并获通过，后来决定吸收丙加入联合体。则下面说法中正确的是( )。（A）如果丙是一级施工企业，就不用征得招标人同意（B）如果丙也通过了资格预审，就不用征得招标人同意（C）如果丙是三级企业，就不能被吸收进来（D）不管丙属于哪种情况，都必须要征得招标人的同意21 由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由( )承担。（A）监理工程师（B）施工单位（C）建设单位（D）监理单位22 某工程竣工验收合格后第 11 年，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则
10、该质量缺陷应由( )。（A）建设单位维修并承担维修费用（B）施工单位维修并承担维修费用（C）施工单位维修，设计单位承担维修费用（D）施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用23 某建筑公司雇用的农民工甲，第一天上班，负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下，安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中，由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄，甲从桥上掉了下来，摔成重伤，则下列说法中不正确的是( ) 。（A）如果由于安全设施不合格导致，则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任（B）由于乙没有告知甲现场存在安全隐患，施工单位要承担责任（C）由于施工单位没有为甲办理工伤保险，施工单位就
11、属于违法（D）对于自己企业的从业人员要办理工伤保险，对于雇用的农民工不需要办理24 某大型项目由于未进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件未获批准，关于该项目的立项和开工，下列说法中正确的是( )。（A）可以先批准立项，但建设单位不得开工（B）不得批准立项，建设单位不得开工（C）不得批准立项，但建设单位可以先开工（D）可以先批准立项，建设单位可以先开工25 某施工企业于 2005 年 3 月 10 日取得安全生产许可证，则该证至( )到期。（A）2007 年 3 月 10 日（B） 2008 年 3 月 10 日（C） 2009 年 3 月 10 日（D）2010 年 3 月 10
12、 日26 甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是( )。（A）共同投标协议在中标后提交（B）甲公司与乙公司必须是同一专业（C）甲公司与乙公司必须是同一资质等级（D）联合体是以一个投标人的身份投标27 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于( )。（A）有名合同，双务合同，有偿合同（B）有名合同，双务合同，不要式合同（C）无名合同，单务合同，要式合同（D）有名合同，单务合同，要式合同28 某项目 2009 年 5 月 1 日确定了中标人，2009 年 5 月 8 日发出了中标通知书，2009 年 5 月 12 日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。（A）2009
13、 年 5 月 16 日（B） 2009 年 5 月 31 日（C） 2009 年 6 月 7 日（D）2009 年 6 月 11 日29 标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括( )。（A）部门标准（B）国家标准（C）企业标准（D）行业标准30 对于环境保护“ 三同时 ”制度，下列说法不正确的是 ( )。（A）建设项目需要配套、建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用（B）环境保护“三同时” 制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分（C）建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可独自运行（D）建设项目竣工后，建设单位应当
14、向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收31 下列选项中，不能提起行政复议的行为是( )。（A）某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级（B）某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押（C）某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分（D）某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准32 某房屋建筑工程于 2008 年 3 月 15 日通过竣工验收，建设单位于 2008 年 3 月31 日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程电气管线的最低保修期限截
15、止日期是( )。（A）2010 年 3 月 15 日（B） 2010 年 3 月 31 日（C） 2012 年 3 月 15 日（D）2012 年 3 月 31 日33 土地使用者经县级以上人民政府依法批准，在缴纳补偿、安置等费用后原始取得或者无偿原始取得的，并没有使用期限的国有土地使用权，指的是( )。（A）出让土地使用权（B）划拨土地使用权（C）购买土地使用权（D）回收土地使用权34 甲因不能胜任工作，公司研究决定，从 2009 年 8 月 1 日起解除与甲的劳动合同。根据中华人民共和国劳动法的规定，该公司最迟应于( )前以书面形式通知张某。（A）2009 年 6 月 1 日（B） 200
16、9 年 6 月 16 日（C） 2009 年 7 月 2 日（D）2009 年 7 月 16 日35 某公司因情况紧急，于 2009 年 5 月 2 日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，2009 年 5 月 3 日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在( )前未起诉，法院将解除该财产保全。（A）2009 年 5 月 22 日（B） 2009 年 5 月 18 日（C） 2009 年 5 月 13 日（D）2009 年 5 月 12 日36 甲刚满 16 周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是( )。（A）甲属于未成年人，签订劳动合同属无效
17、劳动合同（B）因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同（C）不得安排甲从事有毒、有害的劳动（D）可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全37 甲建筑公司雇佣的 4 名员工的具体情况见下表，甲建筑公司应当对( )员工定期进行健康检查。（A）甲（B）乙（C）丙（D）丁38 对于下列纠纷的解决，适用于中华人民共和国合同法的是( )。（A）甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷（B）乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷（C）甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷（D）甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷39 中华人民共和国合同法规定：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意
18、志强加给另一方。”体现了合同法中的( ) 。（A）自愿原则（B）诚实信用原则（C）公平原则（D）平等原则40 在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是( )。（A）定金（B）质押（C）抵押（D）留置41 某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是( )。（A）应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任（B）应由总承包单位对建设单位承担责任（C）应由分包单位对建设单位承担责任（D）由建设单位自行承担责任42 要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是( )。（A）口头形式的要约自
19、受要约人了解要约内容时发生效力（B）书面形式的要约自发出时发生效力（C）要约到达受要约人时生效（D）当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力43 2008 年 6 月 8 日，某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥 100 吨。要约中要求水泥厂在 2008 年 6 月 12 日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了 2008 年 6 月 20 日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是( )。（A）该项目经理收到该回复后合同生效（B）该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议（C）如果该项目经理不想买水泥了，可以
20、不用通知水泥厂（D）如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂44 某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是( )。（A）地税局与甲公司签订的承包合同无效（B）甲公司应承担违约责任（C）甲公司应承担缔约过失责任（D）甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定45 合同当事人双方自订立合同起，直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据合同履行的原则，按照中华人民共和国合同法的规定，根据合同的性质
21、、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务，体现了合同履行的( ) 。（A）全面、适当履行的原则（B）遵循诚实信用的原则（C）公平合理、促进合同履行的原则（D）当事人一方不得擅自变更合同的原则46 某承包人委托某进出口代理商进口成套设备，该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同，该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场，接受人为该承包人，则此合同履行的主体是( )。（A）债务人向债权人履行合同（B）当事人约定由债务人向第三人履行债务（C）约定代为履行债务的第三人不履行责任，由第三人承担（D）债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任47 200
22、8 年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划 2009 年 5 月完成的当月工程量，约为 1200 万元，此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2009 年 5 月 3 日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使( ) 。（A）同时履行抗辩权（B）先履行抗辩权（C）不安抗辩权（D）撤销权48 某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误，设计单位花了较长时间修改设计。在此期间，施工单位机械闲置和人
23、员窝工损失 3 万元。另外，图纸延误造成施工单位竣工工期延误 20 天，合同规定的误期损害赔偿金为 2500 元/天。对此，( )。（A）施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金 5 万元（B）建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元（C）设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元（D）设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失 3 万元以及误期损害赔偿金 5 万元49 经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30 元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡
24、的责任一概由乙公司承担等。根据我国合同法规定，此分包合同( )。（A）合法有效（B）因损害社会公共利益而无效（C）因显失公平而可撤销（D）因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效50 施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800 万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同( )。（A）有效（B）无效（C）可撤销（D）效力待定51 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，( )。（A）可通知建设单位自提（
25、B）应将钢材送到施工现场（C）应将钢材送到建设单位的仓库（D）应将钢材送到建设单位的办公所在地52 民事责任的承担方式中不包括( )。（A）恢复原状（B）消除危险（C）赔礼道歉（D）没收财产53 甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地产开发公司开发的一栋高级公寓工程。合同约定了具体的工程进度要求，甲房地产开发公司按照工程进度支付工程款。在履行合同过程中，由于施工技术落后，乙建筑工程公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程，甲房地产开发公司因此拒绝向乙建筑工程公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）不安抗辩权（C）先履
26、行抗辩权（D）后履行抗辩权54 连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任，规定时间一般为( )个月。（A）3（B） 5（C） 6（D）855 建设单位以工程质量不合格为由，拒绝支付工程款，施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料不属于证据的是( )。（A）工程质量检测机构出具的鉴定报告（B）建设单位职工的书面证明材料（C）建设单位与施工单位签订的施工合同（D）建设单位提交的答辩状56 下列建设工程施工合同情况中，不属于无效合同情形的是( )。（A）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的（B）没有资质的实际施
27、工人借用有资质的建筑施工企业名义的（C）建筑工程必须进行招标而未招标或者中标无效的（D）承揽全部劳务作业的劳务分包合同57 甲公司与乙公司同时签订了两个合同，第一个合同是材料采购合同，合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料，乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同，合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务，甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款，则( )。（A）甲公司就可以不向乙公司支付劳务费（B）甲公司可以追究乙公司的违约责任，但是应当继续向乙公司支付劳务款（C）甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权（D）甲公司不向乙公司支付劳务费是在
28、行使后履行抗辩权58 当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是( )。（A）买卖合同（B）赠与合同（C）租赁合同（D）借款合同59 甲施工企业与乙供应商于 2008 年 4 月 1 日签订了水泥供应合同，约定 2008 年5 月 1 日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于 2008 年 4 月 20 日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于 2008 年 5 月 8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年 5 月 11 日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约
29、责任，下列表述中正确的是( ) 。（A）由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任（B）甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任（C）甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任（D）由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任60 甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，其中，乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入 15 万元，则( )。（A）按照乙、丙、丁平均分配这笔收入（B）按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入（C）按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入（D）按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入61 工程
30、保险中属于强制保险的是( )。（A）安装工程一切险（B）执业责任险（C）建筑工程一切险（D）意外伤害险62 为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了( )。（A）合议制度（B）公开审判制度（C）回避制度（D）两审终审制度63 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付 20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( ) 。（A）对该诉讼请求予以支持（B）对该诉讼请求不予支持（C）
31、对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持（D）对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持64 某施工企业于 2008 年 3 月 5 日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2008 年 3 月 20 日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于 2008 年 4 月 10 日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。（A）2008 年 3 月 5 日（B） 2008 年 3 月 12 日（C） 2008 年 3 月 20 日（D）2008 年 4 月 10 日65 施工人员对涉及结构安全的试
32、块、试件以及有关材料应当在( )的监督下现场取样并送检。（A）设计单位（B）工程质量监督机构（C）监理单位（D）施工企业质量管理部门66 某市 A 区的建设单位将其位于本市 B 区的办公楼发包给本市 C 区的施工企业，双方在本市 D 区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可以向该市( )人民法院提起诉讼。（A）A 区或 B 区（B） B 区或 C 区（C） C 区或 D 区（D）D 区或 A 区67 被告浙江省某市城市发展有限公司承建由该市国道指挥部和该市公路管理段发包的 329 国道改建工程，施工中安全保护措施不到位，未设明显安全警示标志，致使骑摩托车上夜班
33、的原告之子吴某撞上公路中掘起的水泥石块重伤致死，其侵权行为属于( ) 。（A）侵害公民身体造成伤害的侵权行为（B）环境污染致人损害的侵权行为（C）地面施工致人损害的侵权行为（D）建筑物及地上物致人损害的侵权行为68 甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律规定，李某的损失应由( )承担。（A）甲（B）乙（C）甲和刘某（D）甲和乙69 根据我国刑法规定，一个人只有在故意或过失地实施某种危害社会行为时，才负刑事责任，则故意、过失为犯罪的( )。（A）客体（B）主观方面（C）客观方面（D）主
34、体70 在生产作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，违反了( )。（A）重大责任事故罪（B）重大劳动安全事故罪（C）工程重大安全事故罪（D）串通投标罪二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值 10 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款 1 万元。下列关于本案中债的性质的说法正确的有(
35、)。（A）甲错发设备给丙属于无因管理之债（B）丙向甲返还设备属于不当得利之债（C）乙向甲支付设备款属于合同之债（D）甲向乙少收 1 万元货款属于侵权之债（E）丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债72 国家一级建造师的主要执业范围有( )。（A）担任建设工程项目施工的项目经（B）担任建设工程项目评估人员（C）从事建设工程项目咨询工作（D）从事建设工程项目预算工作（E）从事其他施工活动的管理工作73 民事法律行为所采用的形式分为( )。（A）民事法律行为（B）特定的法律规定（C）要式民事法律行为（D）社会公共利益（E）不要式民事法律行为74 下列不属于委托代理的是( )。（A）甲打电话请乙为他买 3
36、kg 苹果（B）丙打电话请小姨为自己的生日购买一份精美的蛋糕（C）人民法院指定一名律师作为丧失行为能力的当事人的代理人（D）丁将自己买的水果送给了邻居（E）老李 14 岁的儿子因打人被起诉，老李代为出庭75 根据我国民法通则的有关规定，债的发生根据主要包括( )。（A）合同（B）违约行为（C）无因管理（D）不当得利（E）侵权行为76 建设工程质量监督管理具有的特点包括( )。（A）权威性（B）公平性（C）专业性（D）强制性（E）综合性77 生产经营单位生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度，未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的，则应对其采取( )处罚。
37、（A）警告（B）责令限期改正（C）逾期未改正的，责令停产整顿（D）可以并处 2 万元以上，10 万元以下的罚款（E）造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任78 工程监理人员认为( )有权要求建筑施工企业改正。（A）工程施工不符合工程设计要求（B）工程承包合同存在矛盾时（C）工程施工不符合施工技术标准（D）工程施工不符合合同约定（E）工程存在质量隐患时79 我国关于禁止串通招标投标行为的暂行规定中有关投标人之间串通投标的表现形式有( ) 。（A）投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价（B）投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位中标（C）投标者之间进行内部竞价，内
38、定中标人，然后再参加投标（D）投标者之间其他串通投标行为（E）投标人以低于成本的报价竞标80 某一项目的评标委员会组成人员如下，招标人代表 3 人，建设行政监督部门代表 1 人，技术、经济方面专家 4 人，招标人直接指定的技术专家 1 人。下列关于此评标委员会人员组成的说法不正确的有( )。（A）不应该包括招标人代表（B）不应该包括建设行政监督部门代表（C）招标人代表所占比例偏低（D）技术、经济方面的专家所占比例偏低（E）招标人可以直接指定专家81 总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反
39、总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中正确的有( )。（A）总承包单位对施工现场的安全生产负总责（B）专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理（C）总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任（D）专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任（E）分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务82 依据我国大气污染防治法，与工程建设相关的具体规定包括( )。（A）严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘（B）禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质（C）运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者
40、粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施（D）露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所（E）向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施83 政府对工程质量的监督管理主要以( )和与此有关的工程建设各方主体的质量行为主要内容。（A）地基基础（B）主体结构（C）环境质量（D）建筑材料（E）工程使用安全84 安全生产制度的“ 三同时 ”是指建设项目的安全设施与主体工程同时进行的项目“三同时”具体指( ) 。（A）同时设计（B）同时投资（C）同时施工（D）同时投入使用（E）同时评价85 合伙企业财产由( ) 构成。（A）合伙人的出资（B）合伙
41、人的管理（C）合伙人的工资分配（D）合伙企业的收益（E）合伙企业的股份86 某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据我国公司法的规定，当选无效的有( )。（A）赵某六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年（B）钱某两年前担任另一公司经理时，因重大决策失误致该公司破产解散（C）孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照（D）李某因购买住房而按揭贷款上百万（E）周某 70 岁，因患病而行动不便87 建设项目的环境影响报告书应当包括的内容是( )。（A）建设项目概况（B）建设项目周围环境现状（C）对建设项目环境监测的监督（D）环境影响评价的结论（E）建设项目对环境影响
42、的经济损失分析88 根据我国合同法的规定，具有( )情形时合同无效。（A）违反法律、行政法规的强制性规定（B）损害社会公共利益（C）以合法形式掩盖非法目的（D）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益（E）乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同89 无处分权人处分他人的财产，该合同在( )有效。（A）无处分权人在订立合同后取得处分权（B）与其年龄相适应（C）与其精神健康状况相适应（D）经过权利人追认（E）与其智力相适应90 卖方甲公司与买方乙公司签订的供货合同中约定，甲公司将乙公司所购买的部分货物直接运到丙公司。对于前述的约定，下列表述正确的有( )。（A）合同主体改变，加入了丙公司（B
43、）合同主体不变，仍为甲与乙公司（C）丙公司认为甲公司供货质量不符合约定时，可直接追究甲公司违约责任（D）由甲公司向丙公司履行合同义务（E）丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由乙公司按合同追究甲公司的违约责任91 当事人一方在下列( )情况时，对方可以在履行期限届满前，请求其承担违约责任。（A）明确表明不能履行合同义务的（B）因不可抗力使合同目的无法实现的（C）以自己的行为表示不履行合同义务的（D）迟延履行主要债务经催告后在合理期限内仍未履行的（E）迟延履行债务无法实现合同目的的92 我国合同法规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但是( )的情形除外。（A）债务人不同意（B）按照当事人约定不得转让（C）对公益事业的赠与合同（D）依照法律规定不得转让（E）根据合同性质不得转让
