1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 168 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 建筑构图的基本规律是( )。（A）对立统一（B）多样统一（C）比例与尺度（D）空间与序列2 关于消防电梯间前室的面积规定,下述何者有误?( )（A）居住建筑不应小于 4-5m2（B）公共建筑不应小于 6-00m2（C）与防烟楼梯间使用前室的居住建筑不应小于 8m2（D）与防烟楼梯间使用前室的公共建筑不应小于 10m23 某建筑公司欲购买水泥 300t，并向几个水泥厂发出要约，确定 2006 年 8 月 12日下午 6 点之前为承诺有效期，冀东水泥
2、厂于 2006 年 8 月 12 日中午 11：30 以电子邮件形式发出承诺，同意按建筑公司提出的价格卖水泥 300t，正常情况下，建筑公司可以即时收到承诺，但是由于网络原因而没有在承诺期限内收到承诺，则正确地是( ) 。（A）该承诺没能在有效期限内到达，建筑公司认为该承诺无效，可以不回应水泥厂（B）建筑公司未通知水泥厂，水泥厂认为因承诺过期而无效（C）水泥厂认为，自己在有效期内做出的承诺由于网络原因造成延期，自己不承担责任，该承诺是有效的（D）建筑公司未能及时通知水泥厂该承诺因延期而无效，则该承诺有效4 建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函
3、要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付”。电梯厂的回函属于( )。（A）要约邀请（B）要约撤销（C）承诺（D）新要约5 税务管理的三项制度不包括( )。（A）税务登记制度（B）账簿凭证管理制度（C）帐目年检制度（D）纳税申报制度6 城市人口可分为( ) 。（A）劳动人口、非劳动人口（B）基本人口、服务人口、被抚养人口（C）基本人口、服务人口（D）基本人口、服务人口、劳动人口、被抚养人口7 对保证担保合同的理解错误的是( )。（A）保证担保的当事人包括：债权人、债务人、保证人（B）也可以协议就一定期间连续发生的借款合同订立一个保证合同（C）保证人
4、与债权人可以就单个主合同分别订立保证合同（D）保证的担保人只能是第三人8 为了保证分包合同的履行，分包工程的发包人可以就分包合同的履行，要求分包工程的承包人提供分包工程的（ ）。（A）投标保函（B）履约保函（C）预付款保函（D）维修保函9 用人单位与劳动者自（ ）建立劳动关系。（A）用工之日（B）用人单位报劳动保障部门备案之日（C）签订合同之日（D）劳动者领取工资之日10 施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，将被处以（ ）罚款。（A）20 万元（B） 50 万元（C）合同额 5（D）合同额 2411 甲公司长期拖欠乙公司材料款 10 万元，如果乙公司通过诉讼解决，此纠纷应
5、当由（ ）法院审理。（A）基层人民法院（B）中级人民法院（C）高级人民法院（D）最高人民法院12 甲公司欠某供应商 500 万元贷款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后 500 万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。【2010 年考试真题】（A）应当由甲公司承担全部债务（B）应当由乙、丙公司承担连带债务（C）乙公司与丙公司均不承担清偿责任（D）应当由乙公司承担全部债务13 建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则供货商备齐钢材后( )。【2006 年考试真题】（A）应将钢材送到施工现场（B）应将钢材送到建设单位的办公
6、所在地（C）应将钢材送到建设单位的仓库（D）可通知建设单位自提14 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当将施工现场的( )分开设置，并保持安全距离。【2005 年考试真题】（A）监理工程师办公室与工人宿舍（B）监理工程师办公室与工人食堂（C）监理工程师办公室与木工宿舍（D）工人宿舍与食堂15 甲机械设备租赁公司与已建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司听有暂时存放在甲公司仓库的 3 辆起重机租赁给乙公司使用。根据法律下列可以导致租赁合同有效的情况有( )（A）甲公司及时通知丙公司租赁合同内容（B）丙公司追认租赁合同效力（C）乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的 3 辆起重
7、机（D）乙公司行使催告权16 属于违反我国消防法规定的行为是( )。（A）在具有火灾、爆炸危险的场所禁止使用明火（B）在设有车间或者仓库的建筑物内，设置员工集体宿舍（C）进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所禁止携带火种（D）进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程17 根据我国合同法的规定，形式要件是指法律、行政法规对合同形式上的要求。形式要件通常不是合同生效的要件，但是如果( )时，便成为合同生效的要件之一，不具备这些形式要件，合同不能生效。（A）法律、行政法规规定将其作为合同生效的条件（B）当事人约定时（C）公证机关要求的时候
8、（D）备案部门要求时18 ( ) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。（A）承包商（B）投标人（C）评标委员（D）中标人19 下列的( ) 属于商业秘密权。（A）债权（B）知识产权（C）人权（D）物权20 关于违反建设工程勘察设计管理条例的规定，建设工程勘察、设计单位在( )承揽建设工程勘察、设计业务的，责令停止违法行为，处合同约定的勘察费、设计费 1 倍以上 2 倍以下的罚款，有违法所得的，予以没收，可以责令停止整顿，降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。（A）没有在其资质等级许可的范围内（B）没有
9、在业主许可的范围内（C）没有在上级许可的范围内（D）没有在专业许可的范围内21 某项目经理于 2007 年 10 月 9 日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2009 年 2 月 3 日取得了建造师资格证书。该项目经理若要以注册建造师名义执业，最迟应当于( ) 之前提出注册申请。（A）2009 年 10 月 9 日（B） 2009 年 3 月 3 日（C） 2010 年 10 月 9 日（D）2012 年 2 月 3 日22 根据城市房屋拆迁管理条例的规定，拆迁入实施房屋拆迁的补偿安置资金应当 ( )用于房屋拆迁的补偿安置，不得挪作他用。（A）全部（B）部分（C）一半（D）三分之二23 某
10、项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据( )进行设计。（A）建设单位的意愿（B）类似已完工的工程（C）勘查设计成果文件（D）类似该地区的水文地质情况24 甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是( )。（A）甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案（B）建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同（C）乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责（D）建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证25 根据建设工程安全生产管理条例的规定，( )单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。（A）建设（B）
11、施工（C）工程监（D）设计26 在某项目的评标中，某施工单位的投标报价为 5000 万元人民币，考虑其工期提前获得优惠 200 万元人民币，评标价为 4800 万元人民币。该施工单位中标后，招标人要求其压低报价，出于长期合作等因素的考虑，施工单位同意了招标人的要求，双方按照 4900 万元人民币的价格另外签订了一份施工合同。双方后来因工程款结算产生纠纷，施工单位将招标人诉至法院。根据有关司法解释，该工程的竣工结算价格应为( )万元人民币。（A）4700（B） 4800（C） 4900（D）500027 某建筑公司超越资质等级许可的业务范围签订了一份建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质
12、等级，但建设单位以其签订合同时不具备相应资质为由，请求按照无效合同处理，则法院对此请求( )。（A）应予支持（B）在所修建工程经验收合格后应予支持（C）不予支持（D）在所修建工程经验收不合格后应予支持28 以下关于税务机关税收保全的论述不正确的是( )。（A）可以书面通知纳税人开户银行暂停支付纳税人的金额相当于应纳税款的存款（B）可以查封纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产（C）可以查封、没收纳税人的价值相当于应纳税款的商品、货物或其他财产（D）纳税人在限期内已缴税款，税务机关未立即解除税收保全措施，使纳税人的合法利益遭受损失的，税务机关应当承担赔偿责任29 某建筑公司实施了以下行
13、为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是( )。（A）将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里（B）对已受污染的潜水和承压水混合开采（C）冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖（D）直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训30 关于劳动试用期的表述中，不正确的是( )。（A）同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期（B）劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过 1 个月（C）劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月（D）3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 3 个月31 可以利用建造师名义从事相关活动的人是( )。（A）经过国家一级
14、建造师考试合格取得资格证书的人（B）企业被吊销资质证书，在本企业注册的建造师（C）企业的高级工程师（D）调离原单位后办理变更注册的建造师32 工程建设项目勘察设计招标分为邀请招标和( )。（A）公开招标（B）强制招标（C）公平招标（D）要约招标33 某施工单位与建设单位签订了设备安装施工合同，并与设备供应单位签订了设备采购合同。施工合同中规定，工期拖延罚款为 1000 元/天；设备采购合同中规定，设备交货拖延罚款为 1200 元/天。由于设备供应商交货拖延 30 天，该施工单位采取了赶工措施，发生费用 0.5 万元，但安装竣工工期仍拖延了 20 天。该设备供应商应向该单位承担的违约责任为( )
15、万元。（A）2.5（B） 3.6（C） 5.6（D）6.134 在同一诉讼中，律师既代理原告，又代理被告，这种行为属于( )。（A）正常的代理行为（B）委托代理（C）越权代理（D）滥用代理权35 在保证项目完整性的前提下，甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法正确的是( )。（A）丙设计单位直接对甲建设单位负责（B）丙设计单位仅对乙设计单位负责（C）乙设计单位就整个项目的设计任务负总责（D）乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任36 根据劳动法，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
16、指的是( )。（A）年满 16 周岁未满 18 周岁的劳动者（B）年满 10 周岁未满 16 周岁的劳动者（C）年满 18 周岁的劳动者（D）在校学生进行勤工俭学者37 是指在时效进行中，因一定法定事由的出现，阻碍权利人提起诉讼，法律规定暂时中止诉讼时效期间的计算，待阻碍诉讼时效的法定事由消失后，诉讼时效继续进行，累计计算。（A）诉讼时效的中止（B）诉讼时效的起算（C）特殊诉讼时效（D）短期诉讼时效38 招标投标活动应当遵循的原则是( )。（A）公开、公平、公正和最快速度中标（B）自愿、公平，公正和等价有偿（C）自愿、公平、等价有偿和诚实信用（D）公开、公平、公正和诚实信用39 因安全生产没施
17、不符合国家规定而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，其犯罪主体是( ) 。（A）特殊主体（B）一般主体（C）责任主体（D）法定主体40 当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该( )。（A）依法申请仲裁或者提起诉讼（B）依法申请行政复议（C）依法提起申诉（D）依法提起上诉41 居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于 30 日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。下列做法符合法律规定的是( )。（A）拆迁人可以对其房屋强制拆除（B）拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁（C）拆迁人申请人民法院强制拆迁（D）强制拆迁
18、前，拆迁入向公证机关办理证据保全42 根据水污染防治法的规定，为了保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害，向水体排放( )时，应当采取相应措施。（A）工业废渣（B）城市垃圾（C）剧毒废液（D）含热废水43 根据消防法的规定，按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，( ) 应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。（A）设计单位（B）施工单位（C）建设单位（D）承包单位44 某工程合同签订日为 3 月 10 日，工程开工日为 3 月 25 日。开工日前施工单位已于 3 月 18 日按约定支付了保险费。则建筑工程一切险的保险期生效日为( )。（A）3 月
19、 10 日（B） 3 月 18 日（C） 3 月 25 日（D）上述日期中的任何一天45 下列关于民事权利能力和民事行为能力的叙述中正确的是( )。（A）民事权利能力是指通过自己的行为参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格（B）民事权利能力是指能够参加民事活动，享有民事权利和负担民事义务的法律资格（C）民事行为能力是指能够取得民事权利和负担民事义务的资格（D）民事行为能力是指能够取得民事权利和负担民事义务的法律资格46 在证据可能灭失的情况下，当事人可以向人民法院申请( )。（A）先予执行（B）证据保全（C）强制执行（D）财产保全47 合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果
20、一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向( )申请执行。（A）人民政府（B）人民法院（C）仲裁委员会（D）政府机关48 从法律意义上来说，在投标有效期内，投标人的投标文件对投标人具有法律约束力，投标人不得对其补充、修改和撤回，这体现了招标人编制招标文件应遵守( )的规定。（A）招标文件的内容要体现公平（B）招标文件的澄清、修改和答疑（C）确定编制投标文件的合理时间（D）招标文件应当规定一个适当的招标有效期49 根据工程建设标准强制性条文，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，采用随机方法，在全体工程或某类工程中抽取一定数量进行检查，是( )。（A）重点检查（
21、B）抽查（C）专项检查（D）突击检查50 在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金 280 万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法中，正确的是( ) 。（A）由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理（B）对施工单位支付垫资利息的请求不予支持（C）应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息（D）应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的 4 倍计息51 和解的特点有( ) 。有利于维持和发展双方的合作关系，而且经协商达成的协议，当事人一般也能自觉遵守；当事人在不违反法律、行政法规强制性规定的前提下，可以根据实际需要以多种方
22、式进行磋商，以使争议得到灵活解决；能够节省大量费用和时间，从而使当事人之间的争议得以较为经济和及时地解决（A）（B） （C） （D）52 根据民事诉讼法的规定，申请执行程序发生的必备条件是( )。（A）向法院递交作为执行根据的和解书（B）作为执行根据的法律文书已经发生法律效力（C）执行根据必须是人民法院制作的法律文书（D）执行根据是双方当事人签订的合同53 行政责任中最为轻微的是( )。（A）警告（B）罚款（C）没收违法所得（D）吊销许可证54 根据我国税收法律制度，对违反税法应当给予行政处罚，在( )年内未被发现的，不再给予行政处罚。（A）1（B） 2（C） 5（D）1055 对于可撤销的建
23、设工程施工合同，当事人有权请求( )撤销该合同。（A）建设行政主管部门（B）工商行政主管部门（C）合同管理部门（D）人民法院56 根据国务院征收教育费附加的暂行规定，教育费附加以( )为税基。（A）营业税（B）增值税（C）企业所得税（D）产品税57 根据劳动法，用人单位濒临破产进行法定整顿期间，确需裁减人员的，应当提前向工会或全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。（A）70 日（B） 60 日（C） 30 日（D）90 日58 当事人在合同中既约定违约金条款，又约定定金条款时，一方违约时，另一方当事人( )保护其合法权益。（A）只能依据违约金条款要求对
24、方承担责任（B）只能依据定金条款要求对方承担责任（C）可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任（D）可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任59 下面对无效合同，可变更、可撤销合同解释错误的是( )。（A）可变更、可撤销合同经撤销则无效（B）可变更、可撤销合同具有履行效力（C）可变更、可撤销合同不撤销则无效（D）效力待定合同被追认后具有履行效力60 有关在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也被称为( )。（A）合同转让（B）合同变更（C）合同解除（D）协议变更61 经劳动合同当事人( )，劳动合同可以解除。（A）协商一致（B）一方同意的情况下（C）一方通知
25、另一方时（D）一方提出解除要求时62 根据我国环境影响评价法的规定，对于规划、建设后可能造成重大环境影响的项目，建设单位应当编制( )。（A）环境影响登记表（B）环境影响报告表（C）环境影响报告书（D）环境影响监测表63 某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司。则建筑公司处理该批模板的行为( )。（A）无效（B）有效（C）效力待定（D）失效64 根据合同法规定，相对人知道或者应当知道法定代表人、负责人超越权限时，合同为( ) 。（A）无效合同（B）有效合同（C）可撤销合同（D）可变
26、更合同65 施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更合同要求。经双方协商，就合同增项工程的计价达成一致，该部分工程的合同价格应自( )时变更。（A）合同订（B）提出变更要求（C）双方达成一致（D）由人民法院进行裁决66 甲向乙发出的要约中表明承诺的期限为 2007 年 8 月 1 日，乙主观故意于 2007年 9 月 1 日才向甲发出承诺，该承诺( )。（A）属于承诺超期，无效（B）属于承诺延误，无效（C）属于承诺超期，是否有效由甲决定（D）属于承诺延误，是否有效由甲决定67 根据我国建筑法的规定，下列建筑工程中，( )在开工前依法可以不办理施工许可证。（A）投资 45 万元的厂房（B）造价
27、为 60 万元的管道安装工程（C）建筑面积为 250m2 的装修工程（D）建筑面积为 350m2 的修缮工程68 根据我国担保法的规定，最高抵押额是指抵押人与抵押权人协议，在最高债权额限度内，以抵押物对一定期间内连续发生的债权作担保。下列关于最高额抵押的主合同的说法正确的是( )。（A）主合同债权可以转让（B）主合同债权不得转让（C）主合同债权可以有条件转让（D）主合同债权经抵押权人口头同意后可以转让69 工程总承包单位将部分工程依法分包，王某是分包单位的项目负责人，则王某工资收入应缴纳的个人所得税有( )（A）建设单位代扣代缴（B）总承包单位代扣代缴（C）分包单位代扣代缴（D）王某自行申报7
28、0 承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使（ ）。（A）留置权（B）抵押权（C）抵消权（D）质押权二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 建设单位与施工单位订立建设工程承包合同是( )。（A）单方法律行为（B）双方法律行为（C）要式法律行为（D）不要式法律行为（E）民事法律行为72 民事诉讼的特点理解正确的有( )。（A）诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人（B）诉讼是建立在当事人自愿
29、的基础上（C）人民法院审理民事案件实行合议、回避、公开审判和两审终审制度（D）最高人民法院所做的一审判决、裁定，当事人不得上诉（E）人民法院审理民事案件，其审判过程应当保密，审判结果应当向社会公开，允许群众旁听宣判过程73 符合公司解散条件的是( )。（A）公司章程规定的营业期限届（B）董事会决议解散（C）因公司经营不善需要解散（D）依法被吊销营业执照（E）持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东的请求人民法院予以解散74 建设工程施工合同示范文本主要由（ ）等组成。（A）协议书（B）招标、投标文件（C）施工图纸与工程量清单（D）通用条款（E）专用条款75 甲、乙双方的合同纠纷于 2006 年
30、 7 月 2 日开庭仲裁，7 月 4 日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7 月 5 日仲裁庭根据调解协议制作了调解书，7 月 6 日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是( )。【2009 年考试真题】（A）该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力（B）该调解书自 2006 年 7 月 5 日产生法律效力（C）若当事人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请（D）申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请（E）该调解书自 2006 年 7 月 6 日产生法律效力 。76 下列关于仲裁与诉讼特点的表述正确的有( )。【2007 年考试真题】（A）仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格（
31、B）仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外（C）仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制（D）仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定（E）仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式77 关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法正确的有( )。（A）合同当事人之间的债权和债务关系并不因此改变（B）合同当事人之间的债权和债务关系因此改变（C）债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务（D）是合同当事人双方基于合同内的约定（E）是合同当事人双方的约定78 要约不得撤销的情形包括( )。（A）要约人确定了承诺期限（B）要约人用其他形式明示要约不可撤销（C）
32、受要约人已为履行合同做了主要工作（D）受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作（E）受要约人对要约的内容做出实质性变更79 动产质押合同( ) 。（A）应以书面形式订立（B）可以约定在债务履行期限届满质权人未受清偿时质物的所有权归质权人所有（C）自合同签订时生效（D）质权人负有妥善保管质物的义务（E）在质权人实现质权后，为质押担保的第三人有权向债务人追偿80 执行措施是法院依法强制执行生效法律文书的方法和手段。根据民事诉讼法规定，执行措施主要包括( )。（A）查询、冻结、划拨被执行人的存款（B）扣留、提取被执行人的收入（C）查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产（D）搜查被执行
33、人隐匿的财产（E）强制执行人和有关单位、公民交付法律文书指定的财产或票证81 固体废物污染防治法中对危险废物污染有规定，下列叙述正确的是( )。（A）禁止危险物和非危险物混存（B）禁止经中华人民共和国过境转移危险物（C）禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载（D）禁止进口不能用作原料的固体废物（E）禁止向水体排放和倾倒工业废渣及城市垃圾82 以下关于债的发生根据的表述中，正确的有( )。（A）合同（B）志愿服务（C）侵权行为（D）不当得利（E）无因管理83 根据仲裁法的规定，下列不适用仲裁法解决的纠纷包括( )。（A）收养（B）监护（C）婚姻（D）遗产（E）扶养84 违反建设工程质量管理条例规定
34、，( )执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业 1 年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书。（A）项目经理（B）监理工程师（C）造价工程师（D）注册结构工程师（E）注册建筑师85 我国建筑法规定，工程监理单位( )的，应当承担连带赔偿责任。（A）与承包单位串通（B）与建设单位串通，造成损失（C）与施工单位串通，降低工程质量造成损失（D）与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量造成损失（E）转让监理业务86 我国建造师注册的注册申请一般包括( )。（A）初始注册（B）延续注册（C）变更注册（D）注销注册（E）增项注册87 根据国家有关消防安全的规定，下列行为属丁违法的是( )。（A）李某在紧
35、急情况下将一车问的消火栓拿到二车间（B）乇某利用消火栓周同的空地堆放物品掩埋了消火栓（C）车间内生产原材料堆放在车间的通道上（D）公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水（E）特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火88 工程建设项目施工招标投标办法与工程建设项目货物招标投标办法包括的内容中共同点有( ) 。（A）投标邀请书（B）投标人须知（C）工程量清单（D）设计图纸（E）评标标准和方法89 工程质量监督机构的基本职责有( )。（A）依法对建设工程的地基基础、主体结构的质量进行检查（B）办理施工单位的建设项目报监手续，收取监督费（C）对工程建设参与各方主体的
36、质量行为进行检查（D）发现工程质量问题时，有权采取局部暂停施工等强制性措施直到问题得到改正（E）对需要实施行政处罚的，依法予以处罚90 违反建设工程勘察设计管理条例规定，有( )行为之一的，依照建设工程质量管理条例第 63 条的规定给予处罚：（A）勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的（B）设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的（C）设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的（D）设计单位未指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的（E）设计单位未按照工程建设强制性标准进行设计的91 我国生产经营单位的安全生产管理人员的职责有( )。（A）根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况
37、进行经常性检查（B）对检查中发现的安全问题，应当立即处理（C）检查及处理情况应记录在案（D）及时、如实报告生产安全事故（E）组织实施本单位的生产安全事故应急求援预案92 甲公司与乙银行签订一份 80 万元的贷款合同，丙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲公司逾期未还款，则下述表达正确的是( )。（A）乙银行有权要求甲公司对 80 万元债务承担全部责任（B）乙银行有权要求丙公司对 80 万元债务承担全部责任（C）乙银行只能通过司法途径要求甲公司承担责任后，才可要求丙公司承担责任（D）乙银行有权要求甲公司对 50 万元债务承担责任，丙公司对 30 万元债务承担责任（E）乙银行有权要求甲
38、公司与丙公司对 80 万元债务平均分摊责任93 对安装工程一切险合同规定的第三者责任险的责任范围描述正确的是( )。（A）保险单物质损失项下或本应在该项下予以负责的损失及各种费用（B）在保险期限内，因发生与保险单所承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（C）领有公共运输行驶执照的车辆、船舶、飞机造成的事故（D）对被保险人因上述原因而支付的诉讼费用，以及事先经保险公司书面同意而支付的其他费用（E）保险公司对每次事故引起的赔偿金额不得超过保险单明细表中列明的每次事故赔偿限额94 建筑工程一切险承保危险与损害包括( )。（A）火灾、爆炸、雷击、飞机坠毁及灭火或其他救助所造成的损失（B）因被保险人的严重失职或蓄意破坏而造成的损失（C）一般性盗窃和抢劫（D）由于工人、技术人员缺乏经验、疏忽、过失、恶意行为或无能力等导致的施工拙劣而造成的损失（E）建筑材料在工地范围内的运输过程中遭受的损失和破坏，以及施工设备和机具在装卸时发生的损失95 在民事承担责任方式中，适用于侵权责任的有( )。（A）修理、重作、更换（B）恢复原状
