1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 187 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列关于法的部门归属的表述，正确的是 ( )（A）招标投标法属于经济法（B） 行政复议法属于非诉讼程序法（C） 政府采购法属于民商法（D）劳动合同法属于社会法2 依照法律或者法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人为 ( )（A）法定代表人（B）法定代理人（C）指定代理人（D）委托代理人3 下列关于代理的法律特征的表述，不正确的是 ( )（A）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为（B）代理人应该以自己的名义独立实施代理行为（C）代理行为必须是
2、具有法律意义的行为（D）代理行为的法律后果归属于被代理人4 代理人超越代理权所实施的民事行为，其后果是 ( )（A）代理人告知被代理人后，被代理人即承担民事责任（B）经被代理人追认后，被代理人才承担民事责任（C）代理人与被代理人负连带责任（D）先由代理人承担责任，再由被代理人承担补充责任5 下面关于建设用地使用权的说法，正确的是 ( )（A）建设用地使用权的标的物既可以是国有土地，也可以是集体土地（B）建设用地使用权可以在地表设立，但不得在地上或地下设立（C）建设用地使用权自登记时设立（D）建设用地使用权的设立方式为出让，严禁以划拨方式设立6 为避免绕远，与邻人协商通过其土地直接到达自己的土地
3、。该项权利属于 ( )（A）土地使用权（B）地上权（C）地役权（D）相邻权7 甲厂向乙厂购买 10 吨水泥，但在装车时，乙厂工作人员误装了 12 吨，甲厂提货人员也未察觉。甲厂汽车在途中翻人河中，水泥全部损失。甲厂应向乙厂支付( )吨水泥的价款。（A）12（B） 10（C） 6（D）28 下列不属于专利法保护对象的是 ( )（A）发明（B）科学发现（C）实用新型（D）外观设计9 自然人的软件著作权的保护期为 ( )（A）自然人终生及其死亡后 50 年，截止于自然人死亡后的第 50 年的 12 月 31 日（B） 50 年,截止于软件首次发表后的第 50 年的 12 月 31 日（C）自然人终生
4、及其死亡后 30 年，截止于自然人死亡后的第 30 年的 12 月 31 日（D）30 年，截止于软件首次发表后的第 30 年的 12 月 31 日10 当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，则 ( )（A）担保无效（B）按一般保证承担保证责任（C）按连带责任保证承担保证责任（D）保证合同未成立11 建设工程一切险的投保人是 ( )（A）发包人（B）承包人（C）分包人（D）受益人 12 根据民法通则第 125 条的规定，在公共场所、道旁或者通道上挖坑、修缮安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担 ( )（A）违约责任（B）侵权责任（C）行政责
5、任（D）刑事责任13 根据建筑工程施工许可管理办法的规定，不需要申请施工许可证的限额以下的小型工程是指 ( )（A）工程投资额在 50 万元以下和建筑面积在 500 平方米以下的建筑工程（B）工程投资额在 50 万元以下或建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程（C）工程投资额在 30 万元以下和建筑面积在 500 平方米以下的建筑工程（D）工程投资额在 30 元以下或建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程14 在建的建筑工程因故中止施工满( )的，在工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。（A）3 个月（B） 6 个月（C） 1 年（D）2 年15 下列关于无资质承揽工程的表
6、述，正确的是 ( )（A）无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同均为无效（B）当无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利（C）当无资质的“实际施工人”以分包人为被告起诉时，法院不予受理（D）无资质的“ 实际施工人“不能以发包人为被告主张权利16 根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列工程项目中，应当公开招标的是 ( )（A）国务院发展计划部门确定的建设项目（B）省级人民政府确定的建设项目（C）使用各级人民政府财政预算资金的建设项目（D）外商投资企业投资的建设项目17 根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是 ( )（A）开标应当在招标文件确定的提交投
7、标文件截止时间的同一时间公开进行（B）开标地点应当为招标文件中预先确定的地点（C）开标由招标人主持，邀请 3 个以上的投标人参加（D）开标时，由工作人员当众拆封、宣读18 根据招标投标法第 46 条的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（A）5 日（B） 15 日（C） 20 日（D）30 日19 根据有关规定，投标有效期是指 ( )（A）发售招标文件到投标截止时（B）发售招标文件到签发中标通知书之日（C）投标截止之日到签发中标通知书之日（D）投标人投送投标文件之日到投标保证金失效之日20 根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，
8、招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人的法定情形不包括 ( )（A）排名第一的中标候选人向评标委员会行贿（B）排名第一的中标候选人放弃中标（C）排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同（D）招标文件规定应当提交履约保证金，而排名第一的中标候选人在规定期限内未能提交21 下列关于共同承包中共同承包各方责任承担的表述不正确的是 ( )（A）共同承包各方之间责任的划分根据其联合承包协议确定（B）共同承包各方共同对建设单位承担连带责任（C）负有连带义务的每个债务人都负有清偿全部债务的义务（D）负有连带义务的债务人清偿全部债务后，有权就其承担的超出其应当承担的责任份额部分向其他任何一个债务人全
9、部予以追偿22 下列关于建设工程分包的表述，不正确的是 ( )（A）建筑工程总承包单位将其承包工程中的部分工程分包的，除总承包合同中约定的分包外，须经建设单位认可（B）劳务作业分包可不经建设单位认可（C）建设单位不得向总承包单位推荐分包单位（D）分包单位不得将其承包的工程再分包23 下列关于建筑市场诚信行为记录信息公布期限的表述，正确的是 ( )（A）不良行为记录信息的公布期限一般为 6 个月至 2 年（B）良好行为记录信息的公布期限一般为 5 年（C）对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于 3 个月（D）招标投标违法行为记录的公告期
10、限为 1 年，但行政处罚限定当事人资质的期限少于 1 年的除外24 下列关于订立合同平等原则含义的表述，不正确的是 ( )（A）合同当事人的法律地位一律平等（B）合同中的权利义务对等（C）合同当事人的风险分配合理（D）合同当事人必须就合同条款充分协商，达成合意，合同方能成立25 在建设工程招标投标活动中，下列表述不正确的是 ( )（A）招标文件是要约邀请（B）投标文件是要约（C）中标通知书是承诺（D）投标人在建设工程合同书上的签章是承诺26 下列选项中不属于合同的书面形式的是 ( )（A）合同书（B）信件（C）数据电文（D）录音磁带27 建设工程合同的标的是 ( )（A）有形财产（B）无形财产
11、（C）劳务（D）工作成果28 下列符合合同法规定的合同履行规则的是 ( )（A）质量要求不明确的，按照国家标准、地方标准履行（B）履行地点不明确，给付货币的，在履行义务一方所在地履行（C）履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间（D）履行费用的负担不明确的，由双方共同负担29 合同法赋予建设工程承包人的工程款享有法定优先权，下列有关“法定优先权”的表述正确的是 ( )（A）建设工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在建设工程上设定的抵押权所担保的债权得到实现（B）具有法定优先权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实
12、际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失（C）消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人（D）承包人行使法定优先权的期限为 12 个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算30 下列不属于可撤销合同的是 ( )（A）损害社会公共利益的合同（B）订立时显失公平的合同（C）因重大误解订立的合同（D）乘人之危而订立的合同31 债权人甲在未告知债务人乙的情况下，将其对乙享有的 5 万元债权转让于第三人丙。根据合同法的有关规定，该转让行为对乙 ( )（A）有效（B）可撤销（C）无效（D）效力待定32 在施工合同履行过程中，当事人一方不承担违约
13、责任的情形是 ( )（A）因三通一平工期拖延，建设单位不能按约定时间提供施工场地（B）因建设单位拖延提供图纸，致使施工单位未能按约定时间开工（C）因施工单位自有设备损坏，导致工期拖延（D）因发生洪涝灾害，致使施工单位未能在合同约定的工期内竣工33 劳动合同期限为 2 年的，试用期不得超过 ( )（A）1 个月（B） 2 个月（C） 6 个（D）1 年34 下列关于劳动者在试用期的工资的表述正确的是 ( )（A）劳动者在试用期的工资不得低于用人单位所在地的社会平均工资（B）劳动者在试用期的工资不得低于用人单位平均工资的工资的 80%（C）劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳
14、动合同约定工资的 80%（D）劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准35 集体合同订立后，应当报送劳动行政部门，劳动行政部门自收到集体合同文本之日起( ) 日内未提出异议的，集体合同即行生效。（A）3（B） 5（C） 7（D）1536 依据劳动合同法规定，劳动者在下列( )情况下，用人单位可以解除劳动合同，但应提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资。（A）在试用期间被证明不符合录用条件的（B）患病或者负伤，在规定的医疗期内的（C）严重违反用人单位规章制度的（D）不能胜任工作，经过培训
15、或调整工作岗位仍不能胜任工作的37 根据关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法的规定，可以实行不定时工作时间的人员是 ( )（A）医生（B）教师（C）外勤人员（D）厨师38 在下列劳动争议处理程序中，作为必经程序的是 ( )（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼39 下列情形中，不能够认定为工伤的是 ( )（A）在工作时间和工作岗位，因自身原因突发疾病死亡（B）在宴请客户中因醉酒死亡（C）在抢险救灾中受到伤害（D）在上班途中遭遇非本人主要责任的交通事故伤害的40 甲公司与乙公司依法订立了一份印刷合同，由乙公司为甲公司印制一批书籍。书籍印好以后，甲公司未在合同约定期限内向乙公司
16、支付印刷费。在此情形下，乙公司对这批已经印好的书籍享有 ( )（A）提存权（B）拍卖权（C）留置权（D）变卖权41 买卖合同中的权利瑕疵担保责任是指 ( )（A）出卖人交付的标的应符合其提供的质量说明（B）买受人可自收到标的物之日起的两年内通知出卖人标的数量差额（C）买受人可在质量保证期内通知出卖人标的质量问题（D）出卖人就其交付的标的物负有第三人不向买受人追索的义务42 根据合同法第 205 条的规定，借款合同当事人对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第 61 条的规定仍不能确定，借款期间不满 1 年的，应当在( )支付。（A）借款时支付（B）返还借款时一并支付（C）还款前支付（
17、D）借款满 1 年时支付43 甲出租一辆货车于乙，租期为 3 年，在此期间，甲将该车卖给丙，则 ( )（A）原租赁合同仍然有效（B）因甲卖车时未通知乙，故甲、丙之间的买卖行为无效（C）乙应与丙重新签订租赁合同（D）乙对该车有优先购买权44 在多式联运合同中，各实际承运人在运送中造成货物毁损、灭失的，承担赔偿责任的主体是( )（A）实际承运人（B）多式联运经营人（C）实际承运人和多式联运经营人（D）实际承运人为主，多式联运经营人为辅45 关于仓储合同中存货人支付保管费义务的表述不正确的是 ( )（A）存货人逾期提取仓储物的，应当加收仓储费（B）存货人提前提取仓储物的，应当减收仓储费（C）存货人不
18、支付保管费的，保管人有权留置仓储物（D）存货人提前提取仓储物的，不减收仓储费46 建筑墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求实施工程监理，其采取的形式不包括 ( )（A）抽检（B）巡视（C）旁站（D）平行检验47 某施工单位在工程项目施工过程中，发现一地下古墓，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )内赶赴工地现场。（A）12 小时（B） 24 小时（C） 3 日（D）7 日48 中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业应当向( )申领安全生产许可证。（A）国务院（B）国务院建设主管部门（C）省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门（D
19、）企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门49 根据有关规定，建设施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际情况配备专职安全生产管理人员，但不少于 ( )（A）6 人（B） 4 人（C） 3 人（D）2 人50 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的安全生产费用不应用于 ( )（A）施工安全防护用具及设施的采购和更新（B）安全施工措施的落实（C）安全生产条件的改善（D）职工安全事故的赔偿51 大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工李某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付 5000 元。后在施工中，由于李某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，花去医疗费 700
20、0 元。下列表述正确的是 ( )（A）公司最多赔付 5000 元（B）张某应要求李某赔偿（C）公司应赔偿医疗费 7000 元（D）公司与李某承担连带责任52 施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程不包括 ( )（A）深基坑（B）地下暗挖工程（C）拆除、爆破工程（D）高大模板工程53 关于安全施工技术交底，下列表述正确的是 ( )（A）施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底（B）专职安全生产管理人员向施工作业人员交底（C）施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员的交底（D）施工作业人员向施工单位负责人交底54 根据建设工程安全生产管理条例的规定，下列说法正
21、确的 ( )（A）施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持距离（B）施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍（C）施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证（D）在城市内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡55 施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造 )许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行 ( )（A）查验（B）检测（C）检查（D）测试56 根据建设工程安全生产管理条例第 50 条的规定，实行施工总承包的建设工程，由( ) 负责上报事故。（A）建设单位（B）总承包单位（C）分包单位（D）监理单位57 下列关
22、于工程建设地方标准的表述，不正确的是 ( )（A）在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方性标准即行废止（B）未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用（C）地方标准中不存在强制性条文（D）地方标准的复审周期一般不超过 5 年58 下列关于工程质量检测的表述，不正确的 ( )（A）工程质量检测机构必须具有相应的资质（B）质量检测业务由工程项目施工单位委托检测机构进行检测（C）检测机构应当将在检测过程中发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门（D）检测机构不得转包检测业务59 根据建设工程质量管理条例第 30 条的规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度
23、：严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知 ( )（A）建设单位（B）工程监理单位（C）建设单位或工程监理单位（D）建设单位和建设工程质量监督机构60 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是 ( )（A）建设单位不得将建设工程肢解发包（B）建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标（C）建设单位不得任意压缩合同工期（D）建设单位在领取施工许可证或者开工报告后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续61 根据建设工程质量管理条例第 52 条的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在( ) 向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。（A）立
24、即（B） 1 个小时内（C） 2 个小时内（D）24 个小时内62 根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( )内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（A）7 日（B） 15 日（C） 20 日（D）30 日63 下列关于建设工程质量保证金的说法，不正确的是 ( )（A）全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额 5%左右的比例预留保证金（B）采用工程质量担保、工程质量保险等保证方式的，保证金的预留比例应降低（C）发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 1 4
25、日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实（D）缺陷责任期可由发、承包双方在合同中约定64 下列不属于民事纠纷解决途径的是 ( )（A）自行和解（B）行政调解（C）行政复议（D）商事仲裁65 某施工企业委托某律师事务所张三为其代理诉讼，在授权委托书中，该施工企业仅写下了 “ 全权代理” 字样，并未具体授权。则在下列事项中，张三有权代理的是 ( )（A）代为承认诉讼请求（B）请求调解（C）进行和解（D）提起反诉66 下列属于书证形式的是 ( )（A）电子邮件（B）物品痕迹（C）电脑数据（D）勘验笔录67 根据合同约定，2013 年 1 月 1 日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2013 年
26、7 月 1 日至 8 月 1 日,当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2013 年 12 月 1 日,承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列说法正确的是 ( )（A）2013 年 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中止（B） 2013 月 7 月 1 日至 8 月 1 日之间诉讼时效中断（C） 2013 年 12 月 1 日诉讼时效中止（D）2013 年 12 月 1 日诉讼时效中断68 当事人申请仲裁必须符合的条件不包括 ( )（A）有仲裁协议（B）有具体的仲裁请求和事实、理由（C）属于仲裁委员会的受理范围（D）属于仲裁委员会管辖69 施工单位与供货商因采
27、购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是 ( )（A）双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解（B）双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力（C）如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解（D）如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行70 根据行政复议法的规定，下列属于行政复议期间具体行政行为不得停止执行的情形是( )（A）申请人认为需要停止执行的（B）行政复议机关认为需要停止执行的（C）申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的（D）被申请人认为需要停止执行的二、
28、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 根据民法通则第 37 条的规定，法人应当具备的条件是 ( )（A）依法成立（B）有必要的财产或者经费（C）有自己的名称、组织机构和场所 （D）发起人制定法人章程（E）能够独立承担无限责任72 下列属于用益物权的是 ( )（A）土地所有权（B）建设用地使用权（C）土地承包经营权（D）地役权（E）抵押权73 下列属于授予发明和实用新型专利权应具备的条件的是 ( )（A）新颖性（B）创造性（C）实用性（D）秘密性（E）保密性74 下列
29、合同中，可以适用留置担保的是 ( )（A）买卖合同（B）保管合同（C）货运合同（D）客运合同（E）承揽合同75 根据刑法第 137 条的规定，工程重大安全事故罪的主体范围包括 ( )（A）建设单位（B）勘察单位（C）设计单位（D）施工单位（E）工程监理单位76 根据注册建造师管理规定第 6 条的规定，申请初始注册时应当具备的条件有 ( )（A）经考核认定或考试合格取得资格证书（B）受聘于一个相关单位（C）达到继续教育要求（D）未受到过刑事处罚（E）有较高的学历77 下列属于可以不进行招标的施工项目有 ( )（A）涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的（B）属于利用扶贫资金实行以工代赈
30、需要使用农民工的（C）施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的（D）施工企业自建自用的工程（E）在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程78 下列说法不正确的是 ( )（A）承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给第三人（B）承包单位可以将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人（C）总承包单位或者勘察、设计、施工承包人经发包单位同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成（D）承包单位可以将工程分包给不具备相应资质条件的单位（E）施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成79 建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记人其信用档案的是 ( )（A）甲公司以
31、仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷（B）乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚（C）丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿（D）丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照（E）戊公司因工资纠纷被员工投诉80 合同成立的要件包括 ( )（A）订约当事人为二人以上（B）订约当事人资格合法（C）订约当事人意思表示真实（D）订约当事人协商达成合意（E）合同的内容合法81 下列关于建设工程竣工日期的表述，正确的是 ( )（A）建设工程经竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期（B）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期（C）承包人已经提交竣工验收报告，发包
32、人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期（D）建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期（E）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期82 下列属于不得转让的合同权利是 ( )（A）著名歌唱家与演出公司签署的演出合同（B）某著名婚礼主持人与一对新婚夫妇签署的婚礼主持合同（C）甲公司与员工乙签订的劳动合同（D）戊公司与己银行贷款 100 万元的借款合同（E）某丙与汽车公司丁之间买卖轿车合同83 下列情形中，劳动者可以随时解除劳动合同的是 ( )（A）在试用期内的（B）用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护和劳动条件的（C）用人
33、单位未及时足额支付劳动报酬的（D）用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的（E）用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的84 以下社会保险中，职工个人需要缴纳保险费的是 ( )（A）基本养老保险（B）工伤保险（C）基本医疗保险（D）生育保险（E）失业保险85 若承运人能够证明货物的毁损或灭失是由于下列( )情形所致，不承担损害赔偿责任。（A）不可抗力（B）货物本身的自然性质或者合理损耗（C）交通事故（D）托运人的过错（E）收货人的过错86 根据建设工程安全生产管理条例的规定，应当对其设计负责的是 ( )（A）设计单位（B）注册建筑师（C）其他相关的注册执业设计人员（D）建设单位（E）监
34、理单位87 根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位主要负责人的安全生产方面的主要职责有 ( )（A）建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度（B）制定安全生产规章制度和操作规程（C）保证本单位安全生产条件所需资金的投入（D）对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录（E）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患88 下列关于建设工程安全生产教育培训的表述，正确的是 ( )（A）施工单位应当对管理人员和作业人员每两年至少进行一次安全生产教育培训；安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗（B）施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培
35、训，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗（C）作业人员进入新的岗位前，应当接受安全生产教育培训；未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业（D）作业人员进入新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训；未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业（E）施工单位在采用新技术、新结构、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训89 根据生产安全事故报告和调查处理条例第 16 条的规定，事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应
36、当 ( )（A）做出标志（B）绘制现场简图并做出书面记录（C）直接移动（D）妥善保存现场重要痕迹、物证（E）等待处理90 根据建设工程安全生产管理条例第 16 条的规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有 ( )（A）生产(制造) 许可证（B）生产合格证（C）准人许可证（D）产品合格证（E）产品许可证91 工程建设强制性标准是指直接涉及工程( )等方面的工程建设标准强制性条文。（A）质量（B）安全（C）卫生（D）环境保护（E）性能92 根据建设工程质量管理条例第 29 条的规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对( )进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验
37、或者检验不合格的，不得使用。（A）安全防护用具（B）建筑材料（C）建筑构配件（D）设备（E）商品混凝土93 根据建设工程质量管理条例的规定，下列属于设计单位质量责任和义务的是 ( )（A）依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程（B）就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明（C）任何情况下均不得指定建筑材料等的生产厂、供应商（D）参与建设工程质量事故分析（E）建设工程竣工验收时应出具完整的技术档案94 根据有关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用( )后，工程质量不符合约定为由主张权利的，法院应予支持。（A）主体结构（B）电气（C）装饰（D）暖通（E）地基基础95 对下列相关处理不服可以提起行政复议的是 ( )（A）王某在工地盗窃建材被公安机关行政拘留（B）李某的建造师资格被撤销（C）劳动部门对张某的劳动争议进行调解（D）城管部门对施工单位的违章行为处以罚款（E）质量监督站对不合格建材采取扣押措施96 甲、乙双方签订合同时，均同意在合同中协议选择双方发生纠纷后的管辖法院，他们可以协议选择的法院有 ( )（A）甲方所在地法院（B）乙方所在地法院（C）第三方所在地法院（D）购销合同的签订地法院（E）购销合同标的物所在地法院97 下列属于广义的民事诉讼当事人的是 ( )（A）被告（B）共同诉讼人
