1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 253 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 以下法律规范性文件中，不属于我国法律体系中宪法相关法的是( )。（A）国籍法（B）地方各级人民代表大会选举法（C）民族区域自治法（D）政府采购法2 下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是( )。（A）部门规章的效力肯定高于地方政府规章（B）地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章（C）地方性法规的法律效力肯定高于部门规章（D）地方性法规的法律效力肯定高于行政法规3 某建筑公司于 2006 年 4 月 2 日提出申请，于 2006 年 4
2、月 12 日获得工商行政管理机关核准营业执照；于 10 月 5 日提出申请，于 11 月 3 日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为( )。（A）2006 年 4 月 2 日（B） 2006 年 4 月 12 日（C） 2006 年 10 月 5 日（D）2006 年 11 月 3 日4 某建筑公司与项目经理就某项目施工签订了承包协议书，约定项目部独立经营，自负盈亏，施工中，项目经理采购材料而拖欠款项，则应由( )承担责任。（A）项目经理（B）项目经理部（C）建筑公司（D）项目经理和建筑公司连带5 某建筑工程施工中，由于现场监理工程师的错误导致甲施工单位的完成工作
3、部分计人乙施工单位已完工程中，建设方依此而付款，则乙施工单位和建设方之间构成的是( )之债。（A）施工合同（B）无因管理（C）侵权行为（D）不当得利6 下列权利中，不属于著作人身权内容的是( )。（A）署名权（B）修改权（C）保护作品完整权（D）许可使用权7 某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制出具施工图纸。按照著作权法的规定，下列表述正确的是( )。（A）张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利（B）张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利（C）张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用（
4、D）该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励8 需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起( )日内对符合条件的申请颁布施工许可证。（A）7（B） 15（C） 30（D）459 某建设单位欲新建一座大型综合市场，于 2006 年 3 月 20 日领到工程施工许可证。开工后因故于 2006 年 10 月 15 日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告中止施工情况的最迟期限应是( )。（A）2006 年 11 月 15 日（B） 2006 年 12 月 15 日（C） 2007 年 1 月 15 日（D）200
5、7 年 4 月 15 日10 根据我国建筑法的相关规定，下列表述：“建设工程开工后，施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地的省级建设行政主管部门申请施工许可证。”中，有( )处错误。（A）2（B） 3（C） 4（D）511 某大学实验室采暖改造工程，改造资金初步计算需要 25 万元。则在项目施工前，大学( )。（A）向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证（B）向实验室所在地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证（C）向实验室所在地的县级以上建设行政主管部门办理开工申请（D）不需要办理施工许可证12 建筑业企业资质证书有效期为( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D
6、）5 年13 乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则( )。（A）建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿（B）建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿（C）建设单位只能要求乙公司予以赔偿（D）如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿14 建设工程施工总承包单位依法将部分专业工程分包给其他单位的，则( )。（A）分包工程现场的安全生产由分包单位负总责（B）分包单位的生产安全事故由分包单位负责（C）分包单位应当按合同约定对其分包工程的质量向建设单位负责（D）总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任15
7、下列关于建造师管理相关制度中正确的是( )。（A）建造师初始注册证书有效期为 3 年，变更注册后有效期也为 3 年（B）大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任（C）注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用（D）信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为16 以下属于建造师不予注册情形的是( )。（A）李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间（B）范某申请注册时，已年满 62 周岁（C）何某因故意伤害，判处 1 年半有期徒刑，现正在缓刑期间（D）齐某 2 年前，曾因执业而被吊销注册证书17 下列情形中，属于注册建造师担任项目经理期间可以办理书面交接手续后进
8、行更换的是( )。（A）项目经理不服从施工企业的领导（B）项目经理已调离施工企业（C）项目经理与发包方存在利害关系（D）项目经理无法适用工程所在地气候条件18 某工程项目允许联合体投标，经过评选，最终由甲设计公司和乙建筑公司组成的联合体中标并与建设单位签订合同。施工中，由于设计地下车库挡土墙截面过小而导致墙体发生偏移，该质量事故责任应由( )承担。（A）甲设计公司（B）乙建筑公司（C）甲设计公司和乙建筑公司（D）建设单位19 按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是( )。（A）申请人年近已达 60 岁，体弱多病（B）因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满
9、4年（C）曾被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满 2 年（D）申请人申请注册之日止 4 年前担任项曰经理期间，所负责的项目曾发生过重大质量事故20 按照工程建设项目强制招标规模标准规定，下列( )不属于必须进行工程或设备、材料招标的项目。（A）采暖设备单项合同估算价约为 112 万元的工程（B）消防系统施工单项合同估算价约为 160 万元的工程（C）通风工程合同人工费估算价约为 60 万元(合同总额约 240 万元)的工程（D）节能施工单项合同估算价约为 220 万元的工程21 某建设项目经评标委员会评标后，最终确定甲单位中标，评标委员会于 2007年 12 月 15 日出具
10、了评标报告，招标人在公示后于 2007 年 12 月 23 日向甲单位发出了中标通知书，甲单位于 2007 年 12 月 26 日收到中标通知书，则该中标通知书于( )对招标人和中标人产生法律效力。（A）2007 年 12 月 15 日（B） 2007 年 12 月 23 日（C） 2007 年 12 月 26 日（D）公示期满22 下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标的是( )。（A）招标人协助投标人撤换文件，更改报价（B）招标人在招标前预先内定中标人（C）招标人与投标人事先商定，投标时压低标价（D）招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格23 以下关于注册建造师信用档案信息的
11、陈述，错误的是( )。（A）信用档案信息的内容由注册建造师及其聘用单位提供（B）被投诉举报和处理应记入信用档案（C）注册建造师的业绩情况应记入信用档案（D）注册建造师信用档案信息按照有关规定只向需求方查询公示24 甲施工企业于 2 月 1 日向乙材料供应商发出签订合同的信函，乙企业 2 月 5 日收到了该要约作废的传真，2 月 7 日收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于( ) 。（A）要约撤销（B）要约邀请（C）要约撤回（D）要约生效25 合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款( )。（A）同时解除（B）若当事人不能协商一致，条款无效（C）尚未履行的终止履行（D
12、）依然有效26 以下合同类型，不属于合同法有名合同的是( )。（A）建设工程施工合同（B）建设工程勘察设计合同（C）房地产项目贷款合同（D）房地产项目合作开发合同27 某工程项目，发、承包双方约定双方达成结算一致意见后，发包方支付剩余结算款项。本工程项目于 2007 年 8 月 15 日通过竣工验收，同月 22 日交付发包人投入使用，承包人于同年 9 月 5 日向发包人提交竣工结算文件，后由于双方无法达成一致意见，承包人于 2008 年 4 月 28 日向法院提起诉讼，则剩余结算款的应付时间为( )。（A）2007 年 8 月 15 日（B） 2007 年 8 月 22 日（C） 2007 年
13、 9 月 5 日（D）2008 年 4 月 28 日28 承、发包人以建设工程施工合同(示范文本)签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达 1 个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是( )。（A）承包人应提请建设行政主管部门组织验收（B）视为通过验收，以提请竣工验收报告之日为验收合格日（C）视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第 29 天为验收合格日（D）继续等待验收29 发包人与承包人未签订书面建设_丁程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同( )。（A）没有成立（B）有效成立（C）效力有待确定（D）
14、竣工验收合格后方有效30 某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由( )承担。（A）总承包人（B）防水分包人（C）业主（D）物业公司31 某一购销合同约定交货日期为 2007 年 7 月 1 日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期。于 2007 年 7 月 5 日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由( )承担。（A）供货方甲（B）材料商乙（C）买受人丙（D）都不承担责任32 某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原
15、则是( )。（A）按照原无效合同约定（B）参照原无效合同约定（C）按照合同订立时合同履行地 T 程造价部门的计价方式（D）不予结算33 某承包人通过招标投标程序中标某高校办公楼建筑工程，双方以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续，不久发包人进一步要求承包人降低价格，为此双方又签订了中标价格基础上让利 12的补充协议，后承包人以补充协议约定显失公平为由主张撤销，则承包人行使该撤销权的行使须在补充协议订立后( )内行使。（A）1 年（B） 2 年（C） 5 年（D）随时34 评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做
16、法是( )。（A）严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审（B）修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标入补充投标后进行评审（C）修改或荐凋整招标文件确定的标准和方法后进行评审（D）宣布此次招标投标作废，重新进行招标35 某建设项目在投标答疑阶段，投标人甲就招标文件某一设备型号提出的疑问，招标人在进一步澄清时，须( )。（A）书面通知投标人甲（B）书面通知所有的投标人（C）口头通知投标人甲即可（D）口头通知所有的投标人36 某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于 2008 年 3 月 1 日向中标人发出了中标通知书中标人于 2008 年 3 月 5 日收到，则招标人和中标人至少应在(
17、 )前签订书面建设工程施工合同。（A）2008 年 3 月 15 日（B） 2008 年 4 月 1 日（C） 2008 年 3 月 20 日（D）2008 年 4 月 5 日37 某建设工程总造价为 3500 万。建设方与施工方在合同中约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金 10 万元。后工程因多种原因共延误 120 天，则下列表述中正确的是( )。（A）施工方只能按照约定支付 1200 万违约金（B）合同约定的违约责任不符合公平原则（C）施工方可以违约金数额过高为由主张无效（D）施工单位可以合同未履行备案手续为由主张无效38 某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通
18、知书，此中标通知书属于( )。（A）要约（B）承诺（C）要约邀请（D）承诺邀请39 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，( ) 承担违约责任。（A）债务人应当向债权人（B）第三人应当向债务人（C）第三人应当向债权人（D）债务人应当向第三人40 某建设工程施工合同签订于 2008 年 3 月 2 日，合同约定工程开、竣工日期分别为 2008 年 3 月 10 和 2009 年 10 月 1 日；后工程于 2009 年 10 月 15 日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。（A）2010 年 4 月 1 日（B） 2
19、010 年 10 月 1 日（C） 2010 年 4 月 15 日（D）2010 年 10 月 15 日41 甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司章程的规定，甲已经超越了其法人对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同( )。（A）无效（B）有效（C）部分有效（D）效力待定42 某房地产开发商与施工单位签订了一份总承包合同，合同中约定施工单位每月20 日向开发商上报本月的已完工程量进行计量审核，开发公司根据审核后工程量支付工程进度款，则( ) 。（A）不管出现什么情况，施工单位都必须先行施工，否则就要承担违约责任（B）如果施工单位有确切证据开发商不能支付工程款
20、，就可以中止履行合同（C）如果施工单位有确切证据证明开发商不能支付工程款，就可以终止履行合同（D）开发商不能以施工单位未及时申报已完工程量为由拒绝付款43 甲、乙于 2006 年 5 月 31 日签订商品混凝土买卖合同，约定甲于 2006 年 7 月 1日开始供应现场，乙于供货后每月 15 日付款。2006 年 6 月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲 7 月 1 日并没有供应商品混凝土。则下列表述正确的是( )。（A）甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同（B）如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直
21、至乙恢复履约能力（C）甲有权中止合同，但无权解除合同（D）甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任44 建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政丁程价款应按( )市场价格履行。（A）应当订立合同时合同签订地（B）应当订立合同时合同履行地（C）履行合同时合同签订地（D）履行合同时合同履行地45 对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：( )。（A）时效期间为 2 个月（B）劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为 1 年（C）仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算（D）劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日
22、起 1 年内提出申请46 女职工的生育产假不少于( )天。（A）60（B） 90（C） 1 20（D）36047 某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定( )排放标准。（A）建筑施工场界环境噪声（B）建筑施丁机械噪声（C）城市市区环境噪声（D）城市生活区环境噪声48 根据绿色施工导则规定，施工现场内为减少道路占用土地，通路宜设置成( )。（A）环形（B）网格形（C）发散形（D）对角线形49 按照文物保护法的规定，以下不属于施工单位在进行工程建设中发现文物应采取措施的是( ) 。（A）停止施工，配合保护现场（B）报告当地文物行政部门（C
23、）进行发掘并移交发掘物品（D）发掘未结束前不得继续施工50 某建筑施工企业于 2005 年 3 月 1 日申请安全生产许可证，2005 年 3 月 20 日取得安全生产许可证，该许可证至( )届满。（A）2007 年 3 月 1 日（B） 2007 年 3 月 20 日（C） 2008 年 3 月 1 日（D）2008 年 3 月 20 日51 下列施工作业人员的做法中，( )属于正当行使紧急避险权。（A）甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场（B）乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场（C）丙发现危险后先采取了应急措施，无效后撤离了现场（D）丁发现施工现场存
24、在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业52 某施工现场所需主要临时用电设备包括 1 台起重机械和 3 台电焊机，则施工单位应当( ) 。（A）单独设计配电系统（B）编制用电组织设计（C）制定安全用电措施和电气防火措施（D）确定用电安全防护措施53 某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由( )负责。（A）发包人（B）施工方（C）发包人和施工方共同（D）监理方54 下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是( )。（A）应急预案应当至少每 2 年修订一次（B）企业法定代表人变更应及时修订应急预案（C）修订后的应急预案应当重
25、新备案（D）预案修订情况应有记录并归档55 监理单位审查安全技术措施和专项施工方案的重点是( )。（A）是否符合建设单位的要求（B）是否符合合同约定（C）是否符合工程建设强制性标准（D）是否符合监理要求56 在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设( )阶段执行强制性标准的情况实施监督。（A）规划（B）设计（C）施工（D）验收57 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的( )。（A）100（B） 80（C） 50（D）3058 某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理
26、未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是( )。（A）由建设单位承担全部责任（B）由监理单位承担主要责任（C）由建设单位和监理单位承担全部责任（D）由施工单位承担主要责任59 根据建设工程质量管理条例规定，下列不属于工程监理单位实施监理依据的是( )。（A）法律、法规（B）施工合同中约定采用的推荐性标准（C）工程施工图纸（D）工程监理合同60 某建设工程项目于 2005 年 6 月 1 日经竣工验收合格，2005 年 6 月 10 日交付投入使用，按照城市建设档案管理规定的规定，建设单位最迟应当在( )前，向城
27、建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。（A）2005 年 8 月 1 日（B） 2005 年 8 月 10 日（C） 2005 年 9 月 1 日（D）2005 年 9 月 10 日61 某工程因施工方原因造成质量存在缺陷，由于建设方付款不及时，施工方拒绝修复。建设方采取的下列做法中，不正确的是( )。（A）建设方可以解除合同（B）建设方可以要求减少支付工程款（C）建设方可以要求施工方承担违约责任（D）建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款62 某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是( )。（A）设计单位（B）住户集体（C）建设单位（
28、D）施工单位63 仲裁调解书应于( ) 生效。（A）仲裁庭作出时（B）双方达成合意时（C）仲裁调解书送达时（D）双方签收凋解书后64 下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中，不正确的是( )。（A）证人应当出庭作证（B）证人作证时应当接受当事人的质询（C）当事人申请证人出庭作证，应当在举证期限届满前 10 日提出，并经人民法院许可（D）证人在法院组织双方当事人交换证据时出席陈述证言后，还必须出庭作证65 下列关于民事诉讼期间的表述，不正确的是( )。（A）当事人不服地方人民法院一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内提起上诉（B）当事人不服地方人民法院一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 1
29、5 日内提起上诉（C）适用简易程序的案件，应当在立案之日起 3 个月内审结（D）第一审普通程序案件，应当在立案之日起 6 个月内审结，有特殊情况可以延长66 下列证据可以单独作为认定案件事实的依据的是( )。（A）存有疑点的视听资料（B）与原件核对无异的复印件（C）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言（D）无正当理由未出庭作证的证人证言67 建设工程争议纠纷双方约定的如下仲裁协议中，有效的是( )。（A）约定在合同履行过程中所产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁或人民法院起诉（B）仪约定了适用某仲裁委员会的仲裁规则（C）约定了两个仲裁机构但未约定适用的仲裁规则（D）按照约定的仲裁规则
30、能够确定仲裁机构68 某仲裁委员会仲裁某一建设工程施工合同争议案件，仲裁庭对建设工程施工合同的效力争议事项未能形成多数意见，本案中有关建设工程施工合同效力问题应( )裁决。（A）按首席仲裁员的意见作出（B）由人民法院审理（C）请示仲裁委员会主任并按其意见作出（D）重新组成仲裁庭经评议后作出69 在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决方式中，由( )主持或参与的调解，属于行政调解。（A）施工方上级单位（B）建设方（C）当地建设行政管理部门（D）人民法院70 下列行为不属于行政诉讼法规定的受案范围的行为是( )。（A）吊销企业营业执照（B）行政罚款（C）逮捕
31、（D）行政拘留二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 下列规范性法律文件中，属于地方性法规的是( )。（A）北京市建筑市场管理条例（B） 评标委员会和评标方法暂行规定（C） 北京市建设工程造价管理办法（D）北京市建设工程招标投标管理条例（E）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法 72 下列民事主体资格中属于法人的是( )。（A）某建筑公司（B）某建筑集团公司装饰分公司（C）某建筑业管理协会（D）某设计咨询公司海外市场部（E）某市消防局73 某装饰
32、公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是( ) 。（A）经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同（B）经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料（C）装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司（D）供货方只能向经贸公司主张付款（E）经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议74 下列权利中属于物权中用益物权的是( )。（A）村民李某的宅基地使用权（B）公民张某商品房的建设用地使用权（C）质押权人对质押物的使用权（D）村民房某对荒山的承包经营权（E）建筑公司对租赁检测仪器的使用权75 某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在
33、没有充分证明自己没有过错的情况下，( )应先对李某伤害赔偿承担责任。（A）写字楼的产权单位（B）写字楼的施工单位（C）写字楼的设计单位（D）写字楼的使用单位（E）写字楼的物业管理单位76 下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是( )。（A）专利权的期限为 20 年，自申请日起计算（B）注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算（C）授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性（D）注册商标可以无数次提出续展申请（E）著作权权利内容的保护期受到严格年限限制77 下列主体中不可以作为保证人的是( )。（A）经公司同意的某建筑公司西南分公司（B）某肿瘤医院（C）某理工大学（D）
34、某知识产权协会（E）某工程咨询公司78 下列关于定金的陈述正确的是( )。（A）给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回（B）定金自合同订立之日起生效（C）主合同无效，定金应予以返还（D）定金数额不得超过主合同标的额的 20（E）定金数额不得超过主合同标的额的 3079 某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，可能产生于两者之间的法律责任的承担形式是( )。（A）重作、更换（B）赔偿损失（C）恢复原状（D）没收非法所得（E）暂扣营业执照( 或执业资格 )80 下列工程项目中无须办理施工许可证的是( )。（A）建筑面积为 350 平方米采暖改造工程（B）工程投资额约为 28
35、 万元的节能工程（C）南水北调主线施工工程（D）防洪堤汛期抢修工程（E）外资工程81 评标委员会在对某工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列做法正确的有( )。（A）甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准（B）乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准（C）丙未按招标文件要求提交投标保证金，将丙的投标文件作为废标处理（D）丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明（E）戍的投标文件遗漏了安全生产许可证，评标委员会要求其补充82 依据工程建设项目施工招标投标办法的规定，有以下情形将被作为废标处理( )
36、。（A）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（B）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的（C）未按招标文件要求提交投标保证金的（D）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（E）未参加开标会议单位的标书83 某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是( )。（A）女职工李某，距产假结束还有 5 天（B）会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈（C）职工谢某，因失职造成公司损失 10 多万元，现停职在家（D）材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家（E）材料员于某，因
37、交通肇事罪被法院判处有期徒刑 2 年，缓期执行84 根据合同法的规定，下列合同中无效的是( )。（A）损害社会公共利益的合同（B）附期限的合同（C）以欺诈、胁迫的手段签订的合同（D）因重大误解签订的合同（E）恶意串通，损害个人利益的合同85 可以作为工程重大安全事故罪的主体包括( )。（A）建设单位（B）施工单位（C）安全生产监督部门（D）建设行政主管部门（E）招标代理机构86 下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担，说法错误的是( )。（A）因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的，发包人可以减少支付工程款（B）因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错
38、责任（C）发包人提供的设计有缺陷，由发包人承担全部质量责任（D）建设工程施工合同解除后，已经完成的工程经修复后质量仍不合格，发包人不支付相应的工程款（E）由于发包人要求返工，造成工程逾期交付的，承包人不承担违约责任87 下列关于建筑施工企业工伤保险的陈述，说法正确的是( )。（A）工伤保险属于劳动者的社会保险范畴（B）职工工伤保险费用，由企业和职工共同承担（C）未参加工伤保险的职工在工作中造成伤亡的，不会得到任何赔偿（D）职工在工作时自杀，不会获得工伤赔偿（E）职工获得工伤赔偿后，不得再提起任何赔偿诉讼88 根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政
39、府划定的( )区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。（A）风景名胜区（B）自然保护区（C）基本农田保护区（D）经济技术开发区（E）水源保护区89 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有( )。（A）不符合强制性节能标准要求的项目，依法审批的机关不得批准建设（B）建设单位组织竣工验收，对民用建筑不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收报告（C）建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建筑节能标准（D）施工图设计文件经审查不符合建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证（E）监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制
40、性标准施工的，应当及时报告建设单位90 建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有( )。（A）主要负责人（B）安全管理人员（C）生产管理人员（D）项目负责人（E）生产作业人员91 施工单位应当对( ) 进行安全生产教育培训。（A）现场的作业人员（B）新录用的作业人员（C）使用新设备时的作业人员（D）使用新材料时的作业人员（E）重要岗位的作业人员92 下列关于建筑职工意外伤害险的说法中，正确的是( )。（A）已参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加建筑意外伤害保险（B）提前竣工的，保险责任自行终止（C）因延长工期的，保险责任自行延长（D）施工企业应在工程项目开
41、工前，办理完投保手续（E）未投保意外伤害保险的工程项目，不予发放施工许可证93 某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将( ) 资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。（A）施工单位资质等级证明（B）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明（C）拆迁安置补偿方案（D）拆除施工组织方案（E）供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料94 施工图设计文件审查单位主要是对工程建设( )阶段执行强制性标准的情况实施监督。（A）规划（B）勘察（C）设计（D）施工（E）监理95 某商务酒店装修改造工程，建设单位欲将两客房之间的承重墙拆除后作会议厅使用，则建设单位须( ) 。（A）直接委托设计单位出具图纸指导施工（B）委托有资质的设计单位出具设计方案
