1、注册建造师一级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 258 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列法律中，属于社会法的是( )。（A）反垄断法（B） 民事诉讼法（C） 职业病防治法（D）城乡规划法2 下列关于代理的表述，错误的是( )。（A）代理人在代理权限内，应以被代理人的名义实施民事法律行为（B）代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理（C）委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，无须取得被代理人的同意（D）本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意3 下列代理行为的民事责任由行为人自己承
2、担的是( )。（A）项目经理甲代表公司采购建筑材料（B）施工企业委托律师乙向业主提起诉讼（C）丙为获得高额回扣采购质次价高的进口设备（D）一审法院指定律师丁作为被告方诉讼代理人4 施工合同债是发生在( )之间的债。（A）建设单位和施工单位（B）施工单位和监理单位（C）建设单位和监理单位（D）施工单位和设计单位5 某建设单位于 2012 年 3 月 1 日领取了施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照建筑法的规定向发证机关办理了申请延期手续，该工程最迟应当在( ) 开工。（A）2012 年 5 月 1 日（B） 2012 年 6 月 1 日（C） 2012 年 9 月 1 日（D
3、）2012 年 12 月 1 日6 甲建筑工程公司在进行基础施工工程中，由于操作失误给邻近乙公司的建筑物造成损害，根据有关法律规定，甲公司负有向乙公司赔偿损失的债务，此债务的发生根据是( ) 。（A）合同（B）无因管理（C）不当得利（D）侵权行为7 根据施工合同，甲建设单位应于 2011 年 9 月 30 日支付乙建筑公司工程款，2012年 6 月 1 日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )。（A）中止（B）中断（C）终止（D）届满8 受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于( )。（A）受托人（B）委托人
4、（C）受托人与委托人共有（D）受托人与委托人按比例享有9 某建设工程于 2011 年 9 月 1 日开工，由于设计图纸变更，工程于 2011 年 9 月18 日中止施工。根据建筑法的规定，建设单位最迟应当于( )向施工许可证的发证机关报告。（A）2011 年 10 月 1 日（B） 2011 年 10 月 18 日（C） 2011 年 12 月 1 日（D）2011 年 12 月 18 日10 甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法正确的是( )。（A）甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案（B）建设单位必须与乙分包公司重新
5、签订分包合同（C）乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责（D）建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证11 民法通则规定，下列不属于承担民事责任主要方式的是( )，（A）排除妨碍（B）罚金（C）停止侵害（D）恢复原状12 根据建筑法的规定，工程监理的依据不包括( )。（A）法律法规（B）有关的技术标准（C）行政部门强制规定（D）设计文件13 未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，对施工单位处工程( )的罚款；有违法所得的，予以没收。（A）合同价款 5以上 10以下（B）合同价款 2以上 4以下（C）利润 5以上 10以下（D）利润 2以上 4以下14 担保法规定，当事人可以约定一方向
6、对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。（A）5（B） 10（C） 20（D）2515 建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当在拆除工程施工( )日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。（A）10（B） 15（C） 24（D）3016 某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成 6 000 万元直接经济损失，应当认定为( ) 。（A）串通投标罪（B）工程重大安全事故罪（C）重大责任事故罪（D）重大劳动安全事故罪17 根据建筑法，有权对建筑工程实施强制监理的范围进行规定的机构是( )。（A）住房
7、和城乡建设部（B）省级建设行政主管部门（C）国家安全生产监督管理行政主管部门（D）国务院18 建筑工程施工许可管理办法规定，按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业( )。（A）无效（B）有效（C）效力待定（D）由总监理工程师决定是否有效19 关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是( )。（A）招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系（B）招标投标交易场所不得以营利为目的（C）国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标（D）县级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场
8、所，为招标投标活动提供服务20 根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是( )。（A）提供相邻构筑物的有关资料（B）制定安全生产规章制度和操作规程（C）办理施工许可证时报送安全施工措施（D）提供安全施工措施费用21 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少( )日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。（A）5（B） 10（C） 15（D）2022 某招标项目的招标文件中规定了开始收受标书的时间为 2011 年 3 月 9 日，投标文件截止日期为 2011 年 4 月 9 日，投标有效期截止日为 2011 年 5 月 20
9、日，则其开标时间为( ) 。（A）2011 年 3 月 9 日（B） 2011 年 4 月 9 日（C） 2011 年 5 月 20 日（D）2011 年 6 月 20 日23 王某到某施工单位应聘，双方于 4 月 15 日签订为期 3 年的劳动合同，其中约定试用期 3 个月，次日合同开始履行。7 月 18 日，王某拟解除劳动合同，则( )。（A）必须取得用人单位同意（B）口头通知用人单位即可（C）应提前 30 日以书面形式通知用人单位（D）应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位24 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位( )指定承包单位购入用于工
10、程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。（A）可以（B）不得（C）经监理工程师认可可以（D）经本级人民政府核准可以25 关于担保的说法，正确的是( )。（A）担保是用益物权的一种（B）担保的目的是保障特定债权实现（C）担保合同是主合同（D）反担保不适用担保法的规定26 某工程项目施工合同于 2012 年 6 月 5 日签订，该工程的开工报告于 2012 年 6月 15 日批准，工程于 2012 年 7 月 10 日正式开工。建设单位最迟应当于( )前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。（A）2012 年 6 月 15 日
11、（B） 2012 年 6 月 30 日（C） 2012 年 7 月 10 日（D）2012 年 7 月 15 日27 建筑法规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对( )负责。（A）分包单位（B）监理单位（C）设计单位（D）建设单位28 下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是( )。（A）劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 1 个月（B） 3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月（C）劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限（D）同一用人单位与同一劳动者只能约定 1 次试用期29 招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院
12、有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起( )个工作日内对外进行记录公告。（A）15（B） 20（C） 25（D）3030 某工程于 2006 年 3 月 15 日通过竣工验收，建设单位于 3 月 3 1 日办理了竣工验收备案手续。按照建设工程质量管理条例的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是( )。（A）2008 年 3 月 15 日（B） 2008 年 3 月 31 日（C） 2011 年 3 月 15 日（D）2011 年 3 月 31 日31 某建设工程合同约定“工程通过竣工验收后 2 个月内，结清全部工程款” 。2010年
13、10 月 1 日工程通过竣工验收，10 月 10 日承包人提交竣工结算文件，10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日期应为( )。（A）2010 年 10 月 10 日（B） 2010 年 10 月 20 日（C） 2010 年 12 月 1 日（D）2011 年 5 月 1 日32 劳动者在试用期内提前( )日通知用人单位，可以解除劳动合同。（A）3（B） 5（C） 10（D）3033 用人单位需要裁减人员( )人以上的，应当提前 30 日向工会或者全体职工说明情况
14、，在听取意见后将裁减人员方案向劳动行政部门报告。（A）10（B） 15（C） 20（D）3034 企业对( ) 的职工，可以实行不定时工作日制。（A）从事长途运输（B）从事特别繁重和过度紧张的体力劳动（C）从事夜班工作（D）在哺乳期工作的35 不得安排夜班劳动的情况是( )。（A）怀孕 5 个月的女职工甲（B）哺乳未满 1 周岁婴儿的女职工乙（C）女职工丙（D）未成年工丁36 因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是( )。（A）违背当事人的意志（B）乘人之危（C）显失公平（D）损害国家利益37 女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己
15、，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( )。（A）高处、高温工作（B）矿山井下作业（C）夜班劳动（D）低温、冷水作业38 工伤职工停止享受工伤保险待遇的情形不包括( )。（A）拒不接受劳动能力鉴定的（B）所在企业破产的（C）丧失享受待遇条件的（D）拒绝治疗的39 失业人员失业前用人单位和本人累计缴费满 1 年不足 5 年的，领取失业保险金的期限最长为( ) 个月。（A）12（B） 18（C） 24（D）3640 下列关于借款合同的表述中，错误的是( )。（A）借款合同的标的物是作为一般等价交换物的货币（B）借款合同原则上为有偿合同，但也可以是无偿合
16、同（C）借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款（D）自然人之间的借款合同如果没有约定利息按银行同期利率计算41 因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后( )小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。（A）24（B） 48（C） 72（D）9642 施工单位依法对本企业的安全生产负全面责任的是( )。（A）法定代表人（B）技术负责人（C）项目负责人（D）安全管理部门负责人43 某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工。施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将
17、该批模板处理了。后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为( )。（A）无效（B）有效（C）效力待定（D）失效44 根据合同法的规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。（A）1（B） 2（C） 5（D）2045 根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者及订立劳动合同时，可以( )。（A）要求劳动者提供担保（B）向劳动者收取财物（C）扣押劳动者的证件（D）订立无终止时间的劳动合同46 在甲、乙双方订立的买卖合同中，双方约定合同价格按政府定价执行，2011 年2 月 1 日订立合同时该标的物价格为每千克 1000 元，合同约定 2011 年 4 月
18、 1 日交货，交货后付款。政府定价曾经于 2011 年 3 月 1 日起调整为每千克 900 元，又于2011 年 5 月 1 日起调整为每千克 1200 元，卖方一直拖到 2011 年 5 月 8 日才交货。请问，此时买方应当按照每千克( )元的价格向卖方支付货款。（A）900（B） 1000（C） 1100（D）120047 某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标投标过程中的各行为，下列说法正确的是( )。（A）虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请（B）投标人购买招标文件，属要约行为（C）投标人参加现场考察，属要约行为（D）评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为48
19、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建( )外，不得进行新建、扩建活动。（A）影视摄制基地（B）历史建筑（C）必要的基础设施和公共服务设施（D）自然保护区49 建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后( )日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。（A）5（B） 10（C） 15（D）2550 某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由( )负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。（A）相关管线产权部门（B）市政管理部门（C）城建档案管理部门（D）建设单位51 建设工程安全生产管理条例规定，对达到一定规模的危险性较
20、大的分部分项工程应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经( )签字后实施。（A）施工单位技术负责人、总监理工程师（B）专职安全生产管理人员、总监理工程师（C）建设单位技术负责人、总监理工程师（D）施工单位技术负责人、专职安全生产管理人员52 关于试用买卖的表述中，不正确的是( )。（A）试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间（B）对试用期间没有约定或者约定不明确，可以协议补充（C）试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买（D）对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，由买受人确定53 甲、乙双方于 2009 年 3 月 10 日签订了一份施工合同。20
21、09 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实的地质条件，如果按合同施工，将增加近30的施工费用，遂与甲方协商，但遭到拒绝。根据合同法的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在( )之前向法院或仲裁机构申请。（A）2009 年 3 月 10 日（B） 2009 年 3 月 20 日（C） 2010 年 3 月 10 日（D）2010 年 3 月 20 日54 甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则( )。（A）施工企业的损失应当由甲公司承担（B）施工企业的损失
22、应当由乙公司承担（C）施工企业的损失应当由施工企业承担（D）施工企业的损失应当由甲公司和乙公司连带承担55 以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是( )。（A）组织专家论证、审查深基坑专项施工方案（B）施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告（C）申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料（D）提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议56 主债权债务合同无效，担保合同( )。（A）仍然有效（B）无效（C）在担保期间内有效（D）效力待定57 因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥 100
23、 t 卖给甲公司，定价为500 元吨。同时双方又签订了一份仓储合同，由乙公司负责为甲公司保管这批水泥直至该项目结束。某晚，乙公司的仓库遭雷击起火，在救火过程中甲公司的水泥被淋湿 50 t，工作人员将剩余的水泥清理出来堆放在院子中就各自回去睡觉了。夜里，天降暴雨，剩余 50 t 水泥全被冲毁。根据合同法 的规定，下列说法正确的是( )。（A）乙公司因不可抗力违约不应承担违约责任（B）乙公司应承担因救火被淋湿的 50 t 水泥的赔偿责任（C）乙公司应承担因暴雨被冲毁的 50 t 水泥的赔偿责任（D）乙公司应承担全部 100 t 水泥的赔偿责任58 甲企业与乙银行签订了一份 50 万元的贷款合同，丙
24、企业在贷款合同的担保人栏目中加盖了企业的印章。现甲企业逾期没有还款，下列对于该债务清偿的表述不正确的有( ) 。（A）乙银行有权要求甲企业对 50 万元债务承担全部责任（B）乙银行有权要求丙企业对 50 万元债务承担全部责任（C）乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙企业承担责任（D）乙银行有权要求甲企业对 30 万元债务承担责任，丙企业对 20 万元债务承担责任59 承揽合同中，承揽人不受定作人的指挥管理，独立承担完成合同约定的质量、数量、期限等责任，这体现了承揽合同特征中的( )。（A）承担合同目的主要在于工作成果（B）标的物具有特定性（C）承揽人的工作具有独立性（D）承揽
25、人应自行完成工作60 受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当( )。（A）报请上级人民法院指定管辖（B）将案件退回移送法院（C）自行移送至有管辖权的法院（D）报请其共同上级人民法院指定管辖61 依据建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。（A）建设单位拨付工程款（B）施工单位实施隐蔽工程（C）商品混凝土应用于基础工程（D）大型非标构件进行吊装62 甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付 20的工程款，但没有约定利息的计算方法，则该合同( )。（A）因违法而无效（B）因违法而可撤销（C）因违法而效
26、力待定（D）有效63 建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲裁的( )。（A）自愿性（B）专业性（C）独立性（D）快捷性64 关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是( )。（A）证人只提交书面证词无须出庭作证（B）证人有义务出庭作证（C）证人在庭审时应当旁听（D）数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问65 当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向( )人民法院提出书面异议。（A）原审（B）负责执行的（C）原告所在地（D）被告所在地66 当
27、事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭( )前提出。（A）作出裁决（B）首次开庭（C）进行调解（D）申请执行67 行政许可法规定，( )可以设定行政许可。（A）法律（B）行政法规（C）地方性法规（D）部门规章68 某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后 2 个月内支付工程款。2010 年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是( )。（A）2011 年 8 月，施工单位所在地突发洪灾，1 个月后恢复生产（B） 2012 年 6 月，施工单位所在地发生强烈的地震，1 个月后恢复生产（
28、C） 2012 年 7 月，施工单位法定代表人生病住院，1 个月后痊愈出院（D）2012 年 9 月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉69 中级人民法院管辖的第一审民商事案件由( )确定。（A）中级人民法院自行（B）高级人民法院（C）最高人民法院（D）全国人民代表大会常务委员会70 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请 Z 市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向 Z 市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向 Z 市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是
29、( ) 。（A）Z 市人民法院应当依法对此案进行审理（B） Z 市人民法院应当裁定不予受理（C） Z 市人民法院应和 A 市仲裁委员会协商确定（D）Z 市仲裁委员会不应当受理此案二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。71 财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，主要包括( )。（A）占有权（B）使用权（C）收益权（D）抵押权（E）质押权 72 下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。（A）工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤（B）施工单位将施工
30、废料倒人邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡（C）施工单位违约造成供货商重大损失（D）分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏（E）施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金73 权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保，可以质押的权利包括( )。（A）汇票（B）存款单（C）依法可以转让的商标专用权（D）依法可以转让的股份、股票（E）房屋所有权证书74 目前，已增加的施工许可证申领条件主要是( )审核。（A）环保（B）监理（C）招标文件（D）消防设计（E）勘察文件 75 安装工程一切险的保险人对( )不负责赔偿。（A）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失及为换置、修理或矫正这些
31、缺点错误所支付的费用（B）由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失（C）意外事故造成的损失和费用（D）自然灾害造成的损失和费用（E）施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失 76 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围主要包括( )。（A）供水、供电、供气、供热等市政工程项目（B）卫生、社会福利等项目（C）科技、教育、文化等项目（D）体育、旅游等项目（E）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目77 招标投标法实施条例规定，有( )的情形，属于招标人与投标人串通投标。（A）招标人直
32、接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息（B）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价（C）招标人授意投标人撤换、修改投标文件（D）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标（E）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人78 根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有( )。（A）有充分的证据（B）有明确的被告（C）属于人民法院受理民事诉讼的范围（D）原告是与本案有间接利害关系的公民（E）有书面的起诉书79 根据标准化法的规定，国家标准、行业标准又分为( )。（A）地方标准（B）企业标准（C）强制性标准（D）专业标准（E）推荐性标准80 根据最高人民法院、最高人民检察院
33、关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释，具有( )情形的，属于重大伤亡事故。（A）造成死亡 1 人以上的（B）造成轻伤 5 人以上（C）造成重伤 3 人以上的（D）造成间接经济损失 50 万元以上的（E）造成直接经济损失 100 万元以上的81 下列工程建设标准，属于强制性标准的是( )。（A）工程建设通用的综合标准（B）工程建设通用的安全标准（C）工程建设通用的重要试验标准（D）工程建设行业的制图方法标准（E）工程建设行业的信息技术标准82 某建设项目招标，评标委员会由 2 位招标人代表和 3 名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合招标投标法的规定，则下列关于评标委
34、员会重新组成的做法中，正确的有( ) 。（A）减少 1 名招标人代表，专家不再增加（B）减少 1 名招标人代表，再从专家库中抽取 1 名专家（C）不减少招标人代表，再从专家库中抽取 1 名专家（D）不减少招标人代表，再从专家库中抽取 2 名专家（E）不减少招标人代表，再从专家库中抽取 3 名专家83 根据不同的标准可以将合同划为不同的类别，建设工程施工合同属于( )。（A）双务合同（B）有偿合同（C）无偿合同（D）有名合同（E）无名合同84 劳动争议仲裁委员会的组成成员应有( )。（A）同级人民法院代表（B）同级工会代表（C）企业方面代表（D）劳动行政部门代表（E）律师85 劳动合同应当具备的
35、条款包括( )。（A）工作时间和休息休假（B）劳动报酬（C）补充保险和福利待遇（D）社会保险（E）劳动保护、劳动条件和职业危害防护86 根据立法法，( )之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。（A）部门规章（B）地方政府规章与部门规章（C）同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定（D）部门规章与地方性法规（E）地方性法规与地方政府规章87 法人应当具备的条件有( )。（A）依法成立（B）有自己的场所（C）有必要的财产或者经费（D）有自己的名称、组织机构（E）能够独立承担无限民事责任88 按照建设工程质量管理条例，工程竣工验收应当具备的条件有( )。（A）有完整的技术档案和施工管理资料（B
36、）分包工程的质量必须优良（C）有施工单位签署的工程保修书（D）由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件（E）主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法 的规定89 外商投资建筑业企业设立与资质的申请和审批，实行( )管理。（A）统一（B）全过程（C）分级（D）分类（E）分段90 建设工程施工合同中，被认定无效的情形有( )。（A）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的（B）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（C）建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的（D）竣工前取得相应资质的（E）承揽全部劳务作业的劳务分包合同91 申请领取安全生产许可证的条件包括( )。（A）保证本
37、单位安全生产条件所需资金的投入（B）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员（C）管理人员和作业人员每半年至少进行 1 次安全生产教育培训并考核合格（D）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备（E）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装92 根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有( ) 。（A）发生泥石流将拟建工厂选址覆盖（B）由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行（C）建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保（D）施工单位
38、施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值（E）施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员93 建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有( )。（A）因建设单位使用不当造成防水层损坏（B）因工人操作失误造成制冷系统损坏（C）因百年一遇的台风造成屋面损毁（D）使用中地基基础出现非正常沉陷（E）使用中主体某处大梁出现裂缝94 根据劳动合同法，劳务派遣只能在( )的工作岗位上实施。（A）替代性（B）辅助性（C）临时性（D）长期性（E）关键性95 下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有( )。（A）房屋买卖纠纷（B）土地使用权转让纠纷（C）建设工程施工合同纠纷（D）公益捐款合同纠纷（E）行政奖励合同纠纷
