1、注册建造师一级（建设工程项目管理）历年真题试卷汇编 6 及答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中，应对重要的验收要求、( )以及验收所带来的法律后果作说明。【2011 年考试真题】（A）时间、程序（B）时间、地点（C）人员、责任（D）质量、进度2 某工程竣工验收阶段，承包人于 6 月 1 日向工程师递交了竣工验收报告；发包人于 6 月 15 日组织生产设备启动试车检验；6 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于 6 月 20 日签发工程移交证书
2、。则承包人的实际竣工日应为( )。【2011 年考试真题】（A）6 月 15 日（B） 6 月 18 日（C） 6 月 1 日（D）6 月 20 日3 建设工程合同的订立程序中，属于要约的是( )。【2011、2010 年考试真题】（A）招标人通过媒体发布招标公告（B）向符合条件的投标人发出招标文件（C）投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件（D）招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书4 工程施工投标过程中，施工方案由投标人的( )主持制定。【2011 年考试真题】（A）拟派项目经理（B）分管投标的副总经理（C）技术负责人（D）分管生产的副总经理5 施工合同交底是指( )
3、。【2011 年考试真题】（A）承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底（B）发包人向承包人进行合同交底（C）监理工程师向承包人进行合同交底（D）施工项目经理向施工现场操作人员进行交底6 关于 FIDIC 条件中，采用 DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是( )。【2011 年考试真题】（A）业主应按支付条件支付 DAB 报酬的 70（B） DAB 提出的裁决具有终局性（C）特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致（D）DAB 的成员一般是工程技术和管理方面的专家7 根据招标投标法，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投票文件截止时间至少( )
4、日之前书面通知。【2011、2005年考试真题】（A）7（B） 15（C） 14（D）218 下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是( )。【2011 年考试真题】（A）预付款担保（B）投标担保（C）履约担保（D）支付担保9 在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应( )。【2011、2005 年考试真题】（A）向工程师发出书面索赔意向通知（B）向建设主管部门报告（C）收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失（D）向工程师递交正式索赔报告10 在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在施工质量问题，则修复该部位工程质量缺陷时，应( )。【2011 年考试真题】（A）由发包人
5、承担费用，工期给予顺延（B）由承包人承担费用，工期给予顺延（C）由发包人承担费用，工期不给予顺延（D）由承包人承担费用，工期不给予顺延11 建设工程中采用的投标保函、履约保函等方式，属于我国担保法中的( )。【2011 年考试真题】（A）抵押（B）留置（C）定金（D）保证12 根据诚信行为管理办法，不良行为记录信息公布期限一般为( )。【2011 年考试真题】（A）1 年至 3 年（B） 3 个月至 3 年（C） 3 年以上（D）6 个月至 3 年13 建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的( ) ，以克服由于设计和施工不协调而影响建设进度。【2011 年考
6、试真题】（A）组织扁平化（B）组织集成化（C）组织柔性化（D）组织标准化14 某工程由于图纸、规范等准备不充分，招标方仅能制定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式的( )。【2011 年考试真题】（A）成本加固定费用合同（B）成本加固定比例费用合同（C）成本加奖金合同（D）最大成本加费用合同15 在建筑材料采购合同中，委托运输部门运输、送货或待运的产品，其交货期限一般以( ) 的日期为准。 【2010 年考试真题】（A）需方收货戳记（B）承运单位签发（C）供方向承运单位提出申请（D）货物送达交货地点16 下列索赔事件中，承包人可以索赔利润的是( )。【2010 年考试真题】（A）材
7、料价格上涨（B）工程暂停（C）工期延期 （D）工程变更17 预付款担保的主要作用是( )。【2010 年考试真题】（A）保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额（B）促使承包商履行合同约定，保护业主的合法权益（C）保护招标人不因中标人不签约而蒙受经济损失（D）确保工程费用及时支付到位18 在固定总价合同形式下，承包人承担的风险是( )。【2010 年考试真题】（A）工程变更的风险，不包括工程量和通货膨胀的风险（B）全部工程量和通货膨胀的风险（C）全部工程量的风险，不包括通货膨胀的风险（D）通货膨胀的风险，不包括工程量的风险19 在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的
8、人员工作不力，可以要求( )。【2010 年考试真题】（A）承包人调换有关人员（B）终止承包人合同（C）业主撤换有关人员（D）暂停施工20 施工合同交底是指由合同管理人员组织相关人员( )。【2010 年考试真题】（A）学习合同的主要内容和合同分析结果（B）参与起草合同条款（C）参与合同谈判和合同签订（D）研究分析合同条款中的不妥之处21 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先作修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确的做法是( )。【2010年考试真题】（A）分别调整单价和总价（B）按市场价调整单价（C）以总价为准调整单价（D）以单价为准调整总价22
9、下列工程资料中，可以作为承包人向业主索赔依据的是( )。【2010 年考试真题】（A）承包人与分包人签订的分包合同（B）承包人安全交底会议纪要（C）承包人技术交底纪要（D）合同履行中发包人和承包人洽商形成的协议23 施工承包合同履约担保的有效期始于( )之日。【2010、2007 年考试真题】（A）投标截止（B）发出中标通知书（C）施工承包合同签订（D）工程开工24 对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其( )。【2009 年考试真题】（A）报批责任（B）监督责任（C）合同责任（D）组织责任25 根据工程建设项目施工招标投标办法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的 2，
10、最高不超过( )万元人民币。【2009 年考试真题】（A）80（B） 90（C） 100（D）12026 建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应( )。【2009 年考试真题】（A）报请物价主管部门确定（B）参考国家定价确定（C）按当地工程造价管理部门公布的指导价确定（D）由供需双方协商确定27 招标人和中标人在签订合同的谈判中，为了防范货币贬值或者通货膨胀的风险一般通过( )约定风险承担方式。【2009 年考试真题】（A）调整投标价格（B）价格调整条款（C）调整中标价格（D）调整工作范围28 建设工程施工合同(示范文本)(GF999
11、-0201)第 41 条规定了发包人工程款支付担保的内容。承包人或发包人违约后，另一方可要求( )承担相应责任。【2009 年考试真题】（A）提供担保的第三人（B）分包方（C）签订担保合同的一方（D）被担保方29 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-1999-0201)，不属于设计变更范围的是( )。【2009 年考试真题】（A）更改工程有关部分的尺寸（B）改变工程质量等级要求（C）增减合同中约定的工程量（D）改变工程施工时间和顺序30 国际工程承包合同的争议解决应该首选( )方式。【2009 年考试真题】（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）诉讼31 在建设工程项目总承包模式下，设计人员或
12、者设计分包者如属未在项目总承包合同中指定者，则其能否承担相应工程的设计须事先征得( )同意。【2009 年考试真题】（A）项目施工单位（B）业主代表（C）质量监督机构（D）设计主管部门32 FIDIC 系列合同条件中，采用固定总价方式计价，只有在出现某些特定风险时才能调整价格的合同是( )。【2009 年考试真题】（A）施工合同条件（B） EPC 交钥匙项目合同条件（C）永久设备和设计一建造合同条件（D）简明合同格式33 实际费用法是工程费用索赔中最常用的一种计算方法，该方法的计算原则是( )。【2009 年考试真题】（A）以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据（B）以承包商为某项索赔工
13、作所支付的含税工程造价为根据（C）以承包商为某项索赔工作所支付的直接工程费为根据（D）以承包商为某项索赔工作所支付的直接费为根据34 根据我国现行招标投标的有关规定，下列说法正确的是( )。【2007 年考试真题】（A）招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜（B）工程招标代理机构的资格分为甲、乙两级（C）乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额 5 000 万元以下的工程招标代理业务（D）乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务35 在建设工程合同的订立过程中，投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件，此为( ) 。【2007 年考试真题】（A）要约邀请（B）要约（C
14、）承诺（D）承诺生效36 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)，“以书面形式提供有关水文地质勘探资料和地下管线资料，提供现场测量基准点、基准线和水准点有关资料，并进行现场交验” 是 ( )的责任和义务。【2007 年考试真题】（A）发包人（B）设计单位（C）承包人（D）监理人37 从合同的计价方式看，FIDIC 1999 年版施工合同条件(新红皮书)是( )合同。【2007 年考试真题】（A）单价（B）固定总价（C）可调总价（D）成本加酬金38 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)，建设工程的投料试车应( )。【2007 年考试真题】（A）在工程竣工验收
15、前由承包人负责（B）在工程竣工验收前由供货人负责（C）在工程竣工验收后由供货人负责（D）在工程竣工验收后由发包人负责39 根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本) (GF2003-0214)，劳务分包人在施工场地内自有施工机械设备的保险手续应由( )办理，并支付保险费用。【2007 年考试真题】（A）发包人（B）工程承包人（C）劳务分包人（D）工程师40 建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责( )。【2007 年考试真题】（A）承建项目的投资投料试生产（B）全部或部分工程的设计（C）总价包干（D）所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装41 关于成本加酬金合同
16、的特点和应用，下列说法正确的是( )。【2007 年考试真题】（A）采用该计价方式不利于业主方的投资控制（B）采用该计价方式不利于业主方的进度控制（C）该计价方式不宜用于项目管理合同（D）该计价方式不宜用于施工总承包管理合同42 在施工期间，承包商可能遇到不能预见的地下岩石，导致工期拖延，这类风险应由( )承担。 【2007 年考试真题】（A）发包人（B）承包人（C）发包人和承包人共同（D）监理工程师43 建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是( )。【2007 年考试真题】（A）总费用法（B）修正的总费用法（C）实际费用法（D）修正的实际费用法44 关于工期索赔，下列说法正确的是
17、( )。（A）单一延误是可索赔延误（B）共同延误是不可索赔延误（C）交叉延误可能是可索赔延误（D）非关键线路延误是不可索赔延误45 建设工程合同签订后，发包人给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的( )。【2007 年考试真题】（A）15（B） 20（C） 10（D）2546 按现行规定，建设工程项目允许采用邀请招标方式的情形是( )。【2006 年考试真题】（A）因潜在投标人多而导致招标工作量太大的（B）因潜在投标人不了解信息而导致投标人太少的（C）公开招标程序过于繁琐的（D）受自然地域环境限制的47 建设工程施工预付款担保的主要形式是( )。【2006 年考试真题】（A）银行保函（B）
18、支票（C）现金（D）汇票48 在合同分析中，应明确工程变更的补偿范围，工程变更补偿范围通常以合同金额一定的百分比表示，百分比越大，则( )。【2006 年考试真题】（A）合同金额越高（B）承包商利润越高（C）承包商的风险越大（D）对承包商的补偿越多49 关于建设工程索赔成立的条件，下列说法中正确的是( )。【2006 年考试真题】（A）导致索赔的事件必须是对方的过错，索赔才能成立（B）只要对方有过错，不管是否造成损失，索赔都可以成立（C）只要索赔事件的事实存在，在合同有效期内任何时候提出索赔都可以成立（D）不按照合同规定的程序提交索赔报告，索赔不能成立50 美国建筑师学会(AIA)的合同条件主
19、要用于( )工程。【2006 年考试真题】（A）房屋建筑（B）铁路和公路（C）石油化：E（D）大型基础设施51 某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总承包单位人员窝工 75 工日，增加用工 8 工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60 工日，增加用工 6 工日。合同约定人工费日工资标准为 50 元，窝工补偿标准为日工资标准的 70，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是( )元。【2006 年考试真题】（A）5 425（B） 4 150（C） 3 025（D）2 90552 某工程采用实际费用法计算承包商的索赔金额，由于主体结构施工受到干扰的索赔事件发生后，
20、承包商应得的索赔金额中除可索赔的直接费外，还应包括( )。【2006 年考试真题】（A）应得的措施费和间接费（B）应得的间接费和利润（C）应得的现场管理费和分包费（D）应得的总部管理费和分包费53 根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是( )。【2006 年考试真题】（A）自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 20 日（B）对招标文件的收费应合理，遵循微利的原则（C）招标人在售出招标文件后，可随时终止招标（D）招标文件售出后，不予退还54 经过审批部门批准应当采用邀请招标方式招标的是( )。【2005 年考试真题】（A）涉及国家安全而不适宜招标的项目（B）施
21、工企业自建自用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的项目（C）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得公开招标的项目（D）在建工程追加的附属小型工程，原中标人仍具备承包能力的项目55 在建设工程合同中，一般将( )约定为解决合同争议的最终处理方式。【2005年考试真题】（A）协商（B）调解（C）仲裁（D）行政部门裁决56 按照我国现行规定，建设企业专业承包序列企业资质设( )个等级，60 个资质类别。【2005 年考试真题】（A）1 至 2（B） 1 至 3（C） 2 至 3（D）2 至 457 根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF 一 20030214)，工程承包人应在确认劳务分
22、包人递交的结算资料后( )天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。【2005 年考试真题】（A）7（B） 14（C） 28（D）3058 根据世行采购指南的规定，投标保证金的有效期应当超过投标有效期( )天。【2005 年考试真题】（A）14（B） 15（C） 28（D）3059 建设工程项目工程款的支付担保是指( )提供的担保。【2005 年考试真题】（A）发包人向承包人（B）承包人向发包人（C）发包人向建设行政主管部门（D）承包人向建设行政主管部门二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项
23、得 0.5 分。60 关于对施工分包单位进行管理的说法，正确的有( )。【2011 年考试真题】（A）对业主指定分包单位进行管理的第一责任主体是业主（B）分包工程在分包人自检合格的基础上可以直接提请业主或监理工程师验收（C）总承包单位要积极为分包工程的施工创造条件，协调好各分包单位之间的关系（D）分包单位的选择要符合资质类别和等级的有关规定，并经业主和监理机构的认可（E）总承包单位建立工地例会制度，及时处理分包单位施工过程中出现的问题61 根据工程实施的实际情况，可以提出工程变更的单位有( )。【2011 年考试真题】（A）承包商（B）业主方（C）设计方（D）供货商（E）质监站62 下列工程担
24、保中，以保护发包人合法权益为目的的有( )。【2011 年考试真题】（A）投标担保（B）履约担保（C）预付款担保（D）支付担保（E）工程保修担保63 按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括( )。【2011 年考试真题】（A）由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费（B）由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费（C）由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用（D）由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费（E）承包商使用不合格材料引起的损失费用64 “投标人须知 ”是招标人向投标人传递基础信息的文件，投标人应特别注意其中的( )等内容。 【201
25、0 年考试真题】（A）招标工程的范围（B）投标人的责权利（C）投标文件的组成（D）施工技术说明（E）重要时间安排65 与诉讼方式相比，采用仲裁方式解决国际工程承包合同争议的优点有( )。【2010 年考试真题】（A）效率高（B）周期短（C）约束力强（D）费用少（E）保密性好66 承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有( )。【2010 年考试真题】（A）分析合同漏洞，解释有争议的内存（B）分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况（C）分析合同文件组成及机构，有利于合同查阅（D）分析合同风险，制定风险对策（E）分解和落实合同任务，便于实施和检查67 下列建设工程担保中，由承包人(投
26、标人)提交担保的有( )。【2010 年考试真题】（A）投标担保（B）履约担保（C）预付款担保（D）工程保修担保（E）支付担保68 下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有( )。【2009 年考试真题】（A）工程量发生变化，引起承包商费用的增加（B）货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加（C）业主延期支付应付工程款，造成利润损失（D）由于不可抗力，造成停工损失（E）施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加69 招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保，其形式有( ) 。 【2009 年考试真题】（A）保留金（B）履约担保书（C）银行保函（D）投标保函（
27、E）保兑支票70 施工合同交底的主要目的和任务有( )。【2009 年考试真题】（A）将各种合同事件的责任分解落实到各种工程小组或分包人（B）明确各项工作和各个工程的工期要求（C）明确各个工程小组(分包人)之间的责任界限（D）争取对自身有利的合同条款（E）明确完不成任务的影响和法律后果71 根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF20030214)，属于承包人工作的有( ) 。【2009 年考试真题】（A）负责编制施工组织设计（B）科学安排作业计划（C）组织编制年、季、月施工计划（D）负责工程测量定位（E）负责与监理、设计及有关部门联系72 当建设工程施工承包合同的计价方式采用变动单价时
28、，合同中可以约定合同单价调整的情况有( ) 。【2009 年考试真题】（A）工程量发生比较大的变化（B）承包商自身成本发生比较大的变化（C）业主资金不到位（D）通货膨胀达到一定水平（E）国家相关政策发生变化73 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)，对材料设备的检验或实验，正确的做法是( )。【2007 年考试真题】（A）发包人供应的材料设备使用前应由发包人负责检验或实验，费用由发包人负责（B）发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由发包人负责（C）发包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责（D）承包人供应的材料设备使用前应由发包
29、人负责检验或实验，费用由承包人负责（E）承包人供应的材料设备使用前应由承包人负责检验或实验，费用由承包人负责74 下列各种情况中，施工单位可索赔施工机械使用费的是( )。【2006 年考试真题】（A）完成额外工作而增加的机械使用费（B）业主方未及时提供施工图纸导致机械停工的窝工费（C）机械配置原因导致机械工效降低而增加的机械使用费（D）施工机械故障导致机械停工的窝工费（E）经监理工程师批准的施工方案不当导致机械停工的窝工费75 承包商可以向业主索赔利润的情况有( )。【2006 年考试真题】（A）工程范围变更（B）文件有缺陷（C）分部工程延期施工（D）文件技术性错误（E）业主未能提供现场76
30、根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应具备的条件包括( )。【2006 年考试真题】（A）招标人已经委托了招标代理单位（B）施工图设计已经全部完成（C）有相应资金或资金来源已经落实（D）应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准（E）应当履行核准手续的招标范围和招标方式等已获核准77 根据建设工程施工合同(示范文本)(GF19990201)，关于合同文件的优先解释顺序，正确的有( )。【2006 年考试真题】（A）投标书优先于合同专用条款（B）合同专用条款优先于标准、规范（C）标准、规范优先于图纸（D）工程量清单优先于图纸（E）工程量清单优先于工程报价单 78 下列关于发包人支付担保的阐述中，
31、正确的有( )。【2006 年考试真题】（A）可由担保公司提供担保（B）担保的额度为工程合同价总额的 10（C）实行履约金分段滚动担保（D）支付担保的主要作用是确保工程费用及时支付到位（E）实行支付担保的担保合同应作为施工承包合同的附件79 某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，( ) 可以提出索赔。【2006 年考试真题】（A）承包人向发包人（B）承包人向勘察单位（C）分包人向发包人（D）分包人向承包人（E）发包人向监理80 采用 DRB(纠纷审议委员会)方式解决合同纠纷时，下列
32、说法中正确的有 ( )。【2006 年考试真题】（A）DRB 的委员必须是工程施工、法律和合同方面具有经验的专家（B） DRB 的委员与发包人之间不得有任何经济利益关系（C） DRB 的委员在过去三年内未被承包人聘用过（D）可及时解决纠纷，但费用较高（E）支付给 DRB 成员的费用包括聘请费和酬金两部分81 按国际惯例，承包商可索赔的总部管理费包括( )。【2005 年考试真题】（A）现场管理费（B）保函手续费（C）管理人员工资（D）差旅费（E）办公费82 根据 FIDIC土木工程施工合同条件，下列关于履约担保的表述中正确的有( )。【2005 年考试真题】（A）承包人应在收到中标函 28 天
33、内提交履约担保（B）银行保函的货币种类必须是本国货币（C）提供机构必须经发包人同意（D）在缺陷责任证书发出 14 天内应将履约担保退还承包人（E）因提供履约担保所发生的费用应由发包人负担注册建造师一级（建设工程项目管理）历年真题试卷汇编 6 答案与解析一、单项选择题共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“建设工程施工合同分析的内容验收、移交和保修”。在建设工程施工合同分析中，应对重要的验收要求、时间、程序以及验收所带来的法律后果作说明。因此，本题的正确答案为 A。2 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“施工承包合
34、同文件合同工期的约定”。承发包双方必须在协议书中明确约定工期，包括开工日期和竣工日期。工程竣工验收通过，实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期；工程按发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。因此，本题的正确答案为 C。3 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“合同订立的程序”。与其他合同的订立程序相同，建设工程合同的订立也要采取要约和承诺方式。根据招标投标法对招标、投标的规定，招标、投标、中标的过程实质就是要约、承诺的一种具体方式。招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，为要约邀请；投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标
35、人提交投标文件，为要约；招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为承诺；招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同时，合同成立并生效。因此，本题的正确答案为 C。4 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“选择施工方案”。施工方案应由投标人的技术负责人主持制定，主要应考虑施工方法、主要施工机具的配置、各工种劳动力的安排及现场施工人员的平衡、施工进度及分批竣工的安排、安全措施等。因此，本题的正确答案为 C。5 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“施工合同交底的任务”。施工合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进
36、行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。因此，本题的正确答案为 A。6 【正确答案】 D【试题解析】 本题考查重点是“施工承包合同争议的解决方式DAB(争端裁决委员会)方式”。对争端裁决委员会及其每位成员的报酬以及支付的条件应由业主、承包商及争端裁决委员会的每位成员协商确定。业主和承包商应该按照支付条件各自支付其中的一半。所以，选项 A 的说法错误。由于 DAB 提出的裁决不是强
37、制性的，不具有终局性，合同双方或一方对裁决不满意，仍然可以提请仲裁或诉讼。所以，选项 B 的说法错误。特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，他们的任期通常在 DAB 对该争端发出其最终决定时期满。所以，选项 C 的说法错误。DAB 的成员一般为工程技术和管理方面的专家，他不应是合同任何一方的代表，与业主、承包商没有任何经济利益及业务联系，与本工程所裁决的争端没有任何联系。所以，选项 D 的说法正确。因此，本题的正确答案为D。7 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查重点是“招标信息的修正”。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截
38、止时间至少 15 日前发出。因此，本题的正确答案为 B。8 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“预付担保的形式”。预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的。预付款一般逐月从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。因此，本题的正确答案为 A。9 【正确答案】 A【试题解析】 本题考查重点是“索赔意向通知”。在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。因此，本题的正确答案为 A。10 【正确答案】 D
39、【试题解析】 本题考查重点是“质量控制的主要条款内容重新检验”。无论工程师是否进行验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。因此，本题的正确答案为 D。11 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是“建设工程担保”。我国担保法规定的担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。建设工程中经常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等，均属于定金担保。因此，本题的正确答
40、案为 C。12 【正确答案】 D【试题解析】 本题考查重点是“施工合同履行过程中的诚信自律”。诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后 7 日内，公布期限一般为 6 个月至 3 年；良好行为记录信息公布期限一般为 3 年，法律、法规另有规定的从其规定。因此，本题的正确答案为 D。13 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查重点是“建设工程项目总承包的基本出发点”。建设工程项目总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊端。因此，本题的正确答案为 B。
