1、注册建造师二级市政公用工程管理与实务（市政公用工程项目施工管理）模拟试卷 12 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 分包人因过失给发包人造成损失的，承包人( )。（A）承担连带责任（B）不承担相关损失（C）承担分包费用（D）不承担连带责任2 ( )可向承包方提出变更令。（A）项目经理（B）监理工程师（C）发包方（D）造价工程师3 当合同约定内容完成后，( )应进行总结与评价。（A）承包方（B）分包方（C）发包方（D）项目经理4 发生工程变更时，应由承包人以正式函件首先向( )提出索赔申请。（A）发包方负责人（B）业主代表（C）监理工程师（
2、D）主管发包方部门二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。5 一般施工合同均由( ) 等部分组成。（A）通用条款（B）施工规范（C）协议书（D）验收标准（E）专用条款6 关于劳务分包管理，下列叙述正确的有( )。（A）劳务分包应实施实名制管理（B）因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任（C）项目总包必须设置专职劳务管理员，分包方必须设置兼职劳务管理员（D）劳务管理员地方有要求的，要实行持证上岗（E）分包方就分包项目向发包方负责7 关于施工过程中的合同变更，正确
3、的有( )。（A）高程、基线、尺寸变更（B）工程量增减（C）施工机械内部调整（D）质量及特性变更（E）施工顺序变化8 市政公用工程施工项目合同终止后，承包人应做的评价工作有( )。（A）合同订立情况评价（B）合同履行情况评价（C）合同管理工作评价（D）合同条款评价（E）合同变更条款评价9 承包方必须掌握有关法律政策和索赔知识，遵守二亡程索赔的处理原则有( )。（A）有正当索赔理由和充分证据（B）遵循索赔程序（C）及时向发包方发出索赔申请（D）以合同为依据（E）准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用10 下列工程索赔的程序正确的有( )。（A）根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书（B
4、）监理工程师审核承包方的索赔申请（C）发出索赔意向通知后 28d 内，向监理工程师提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料（D）监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于 14d 内给予答复（E）当索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向监理工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28d 内，向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。10 【背景资料】某建设单位与 A 市政工程公司(简称 A 公司)签订管涵总承包合同，管涵总长800m，A 公司将工程全部分包给 B 公司(简称 B 公司)，并提取了 5的管理费。A公司
5、与 B 公司签订的分包合同中约定：(1)出现争议后通过仲裁解决；(2)B 公司在施工工地发生安全事故后，应赔偿 A 公司合同总价的 05作为补偿。B 公司采用放坡开挖基槽再施工管涵的施工方法。施工期间 A 公司派驻现场安全员发现某段基槽土层松软，有失稳迹象，随即要求 B 公司在此段基槽及时设置板桩临时支撑。但 B 公司以工期紧及现有板桩长度较短为由，决定在开挖基槽 2m 深后再设置支撑，且加快基槽开挖施工进度，结果发生基槽局部坍塌。造成一名工人重伤。建设行政主管部门在检查时，发现 B 公司安全生产许可证过期，责令其停工。A公司随后向 B 公司下达了终止分包合同通知书，B 公司以合同经双方自愿签
6、订为由诉至人民法院，要求 A 公司继续履行合同或承担违约责任并赔偿经济损失。问题：11 对发生的安全事故，反映出 A 公司和 B 公司分别在安全管理上存在什么具体问题?12 B 公司处理软弱土层基槽做法违反规范中的什么规定?13 法院是否应当受理 B 公司的诉讼?为什么?14 该分包合同是否有效?请说明法律依据。15 该分包合同是否应当继续履行?针对已完成工作量应当如何结算?16 发生事故后 B 公司是否应该支付合同总价的 05作为补偿?说明理由。16 【背景资料】某项目部承接一项直径为 48m 的隧道工程，起始里程为 DK10+100，终点里程为 DK10+868，环宽为 12m。采用土压平
7、衡盾构施工。盾构隧道穿越地层主要为淤泥质黏土和粉砂土。项目施工过程中，发生了以下事件：事件一：盾构始发时，发现洞门处地质情况与勘察报告不符，需改变加固形式。加固施工造成工期延误 10d，增加费用 30 万元。事件二：盾构侧面下穿一座房屋后，由于项目部设定的盾构土仓压力过低，造成房屋最大沉降达到 50mm。穿越后房屋沉降继续发展，项目部采用二次注浆进行控制。最终房屋出现裂缝，维修费用为 40 万元。事件三：随着盾构逐渐进入全断面粉砂地层，出现掘进速度明显下降现象，并且刀盘扭矩和总推力逐渐增大，最终停止盾构推进。经分析为粉砂流塑性过差引起，项目部对粉砂采取改良措施后继续推进，造成工期延误 5d，费
8、用增加 25 万元。区间隧道贯通后计算出平均推进速度为 8 环d。问题：17 事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用各是多少，说明理由。18 事件二中二次注浆应采用什么浆液?19 事件三中采用何种材料可以改良粉砂的流塑性?20 整个隧道掘进的完成时间是多少天(写出计算过程)?20 【背景资料】某市政跨河桥上部结构为长 13m 单跨简支预制板梁，下部结构由灌注桩基础、承台和台身构成。施工单位按合同工期编制了如图 2K320010-1 所示的网络计划图，经监理工程师批准后实施。在施工过程中，发生了以下事件。事件一：在进行 1#基础灌注桩施工时，由于施工单位操作不当，造成灌注桩钻孔偏斜，为处理此
9、质量事故，造成 3 万元损失，工期延长了 5d。事件二：工程中所使用的钢材由业主提供，由于钢材进场时间比施工单位要求的日期拖延了 4d，1#基础灌注桩未按计划开工，施工单位经济损失 2万元。事件三：钢筋进场后，施工单位认为该钢筋是由业主提供的，仅对钢筋的数量验收后，就将其用于钢筋笼的加工；监理工程师发现后，要求停工整改，造成延误工期 3d，经济损失 1 万元。问题：21 根据网络图计算该工程的总工期，找出关键线路。22 事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期是多少?说明索赔的理由。23 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有哪些?24 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是什么?24 【背景
10、资料】某市政工程总承包单位为 A 公司，合同总工期为 180 天。A 公司把雨水管工程分包给 B 公司。B 公司根据分包项目工程量、施工方案及计划投入的工、料、机，编制了管线施工的进度计划。工程实施后，由于分包单位与总承包单位进度计划不协调，造成总工期为 212 天。路基工程施工时，A 公司项目部发现某里程处存在一处勘察资料中没有提及的大型暗浜。对此，施工单位设计了处理方案，采用换填法进行了处理。施工后，A 公司就上述事件对建设单位提出索赔要求，建设单位要求 A 公司提供索赔依据。问题：25 补充 B 公司编制雨水管施工进度计划的依据。并指明 A、B 两公司处理进度关系的正确做法。26 承包商
11、处理暗浜的做法是否妥当?应按什么程序进行?27 施工单位可索赔的内容有哪些?根据索赔内容应提供哪些索赔依据?27 【背景资料】A 公司中标某市污水管工程，总长 17 公里。采用 1618m混凝土管，其埋深为4143m，各井间距 810m ，地质条件为黏性土层，地下水位置在距离地面35m，项目部决定采用两台顶管机同时作业，一号顶管机从 8#井作为始发井向北顶进，二号顶管机从 10#井作为始发井向南顶进。工作井直接采用检查井位置(施工位置见图 2K320010-2)，编制了顶管工程施工方案，并已经通过专家论证。施工过程中，发生如下事件：(1) 因拆迁原因，使 9#井不能开工。第二台顶管设备放置在项
12、目部附近小区绿地暂存 28 天。(2)在穿越施工条件齐全后，为了满足建设方要求，项目部将 10#井作为第二台顶管设备的始发井，向原 8#井顶进。施工方案经项目经理批准后实施。问题：28 本工程中工作井是否需要编制专项方案，说明理由。29 占小区绿地暂存设备，应履行哪些程序或手续?30 10#井改为向 8#井顶进的始发井，应做好哪些技术准备工作?31 项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。32 项目部就事件(1)的拆迁影响，可否向建设方索赔?如何索赔，简述索赔项目。注册建造师二级市政公用工程管理与实务（市政公用工程项目施工管理）模拟试卷 12 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1
13、 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责；分包方就分包项目向承包方负责；因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。2 【正确答案】 B【试题解析】 合同的变更包括：施工过程中遇到的合同变更，项目负责人必须掌握变更情况，遵照有关规定及时办理变更手续。承包方根据施工合同，向监理工程师提出变更申请；监理工程师进行审查，将审查结果通知承包方。监理工程师向承包方提出变更令。承包方必须掌握索赔知识，在有正当理由和充分证据条件下按规定进行索赔；按施工合同文件有关规定办理索赔手续；准确、合理地计算索赔工期和费用。3 【正
14、确答案】 A【试题解析】 当合同约定内容完成后，承包方应进行总结与评价，内容应包括：合同订立情况评价、合同履行情况评价、合同管理工作评价、合同条款评价。4 【正确答案】 C【试题解析】 合同实施过程中，凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的 28d 内，必须以正式函件通知监理工程师，声明对此事件要求索赔，同时仍需遵照监理工程师的指令继续施工，逾期提出时，监理工程师有权拒绝承包方的索赔要求。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。5 【正确答案】 A,C,E
15、【试题解析】 一般施工合同均分为通用条款、专用条款和协议书三部分，招标文件应对专用条款中的主要内容做出实质性规定，使投标方能够做出正确的响应。6 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 劳务分包管理的规定有：劳务分包应实施实名制管理。承包方和项目部应加强农民工及劳务管理日常工作。项目总包、分包方必须分别设置专(兼)职劳务管理员，明确劳务管理员职责；劳务管理员须参加各单位统一组织的上岗培训，地方有要求的，要实行持证上岗。分包合同履行的规定：履行分包合同时，承包方应当就承包项目向发包方负责；分包方就分包项目向承包方负责；因分包方过失给发包方造成损失，承包方承担连带责任。7 【正确答案】 A,B,D,
16、E【试题解析】 合同变更主要内容有：施工过程中遇到的合同变更，如工程量增减，质量及特性变更，高程、基线、尺寸等变更，施工顺序变化，永久工程附加工作、设备、材料和服务的变更等，项目负责人必须掌握变更情况，遵照有关规定及时办理变更手续。承包方根据施工合同，向监理工程师提出变更申请；监理工程师进行审查，将审查结果通知承包方。监理工程师向承包方提出变更令。承包方必须掌握索赔知识，在有正当理由和充分证据条件下按规定进行索赔；按施工合同文件有关规定办理索赔手续；准确、合理地计算索赔工期和费用。8 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 当合同约定内容完成后，承包方应进行总结与评价，内容应包括：合同订立情
17、况评价、合同履行情况评价、合同管理工作评价、合同条款评价。9 【正确答案】 A,D,E【试题解析】 承包方必须掌握有关法律政策和索赔知识，进行索赔须做到：有正当索赔理由和充分证据；索赔必须以合同为依据，按施工合同文件有关规定办理；准确、合理地记录索赔事件和计算工期、费用。10 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 D 项，监理工程师在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28d 内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在 28d 内未予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可。三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。11 【正确答案】
18、 (1)A 公司应对 B 公司的资质进行审查，在合同中明确安全责任和义务，对 B 公司提出安全要求，并认真监督、管理。其在安全管理上存在的问题有：未对 B 公司的资质进行审查；安全员发现事故隐患未及时向项目经理、业主汇报。(2)B 公司应服从 A 公司的管理，其在安全管理上存在的问题有： 不服从 A 公司的现场管理；违反基坑开挖操作规程； 发现事故预兆未及时采取措施。12 【正确答案】 B 公司处理软弱土层基槽做法违反了规范中的下列规定：撑板支撑应随挖土及时安装，在软土或其他不稳定土层中采用横排撑板支撑时，开始支撑的沟槽开挖深度不得超过 10m，开挖与支撑交替进行，每次交替的深度宜为0408m
19、。13 【正确答案】 (1)法院不应当受理 B 公司的诉讼。(2)理由：当事人双方签订了仲裁协议后，若发生合同争议，则只能向仲裁机构提起诉讼，法院不予受理。14 【正确答案】 (1)该分包合同无效。(2)法律依据：建筑法第二十八条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。本题中，A 公司将工程全部分包给 B 公司的行为属于转包行为，且分包单位的安全生产许可证过期，不具备签订分包合同的主体资格，这些都违反了建筑法的规定。根据合同法第五十二条，违反法律
20、、行政法规的强制性规定的，合同无效。15 【正确答案】 (1)该分包合同不应当继续履行。理由：该分包合同无效，且 B公司安全生产许可证已经过期，不能再进行施工。(2)根据合同法 第九十八条，合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。已完成工作量应按照实际完成的且予以计量的工程量工程款结算。即已完工作量质量合格应予以支付工程款；质量不合格经返修合格的，应予以支付工程款；质量不合格经返修仍不合格的，不予支付工程款。16 【正确答案】 (1)发生事故后 B 公司不应支付合同总价的 05作为补偿。(2)理由：A 承包商和 B 分包商签订的分包合同属于无效合同，合同中约定的“B 公司在施工工
21、地发生安全事故后，应赔偿 A 公司合同总价的 05作为补偿” 的条款不具备法律效力。17 【正确答案】 事件一、二、三中，项目部可索赔的工期和费用及理由具体如下：(1)事件一中，项目部可索赔的工期为 10d，可索赔的费用为 30 万元。理由：勘察报告是由发包方提供的，发包方应对其准确性负责，且影响的是关键工作，会影响工期，因此施工单位可以索赔费用和工期。(2)事件二中，项目部既不可以索赔工期，也不可以索赔费用。理由：因施工不当造成的问题，应由项目部承担责任。(3)事件三中，项目部既不可以索赔工期，也不可以索赔费用。理由：地质报告中已经明确盾构隧道穿越的地层主要为淤泥质黏土和粉砂土，施工过程中掘
22、进速度明显下降，是项目部没有提前采取改良措施导致，这属于施工方自己的责任，由此造成的损失，由施工方自己承担。18 【正确答案】 (1)二次注浆是以弥补一次注浆缺陷为目的进行的注浆。具体作用如下：补足一次注浆未填充的部分； 填充由浆体收缩引起的空隙； 以防止周围地层松弛范围扩大为目的的补充。以上述为目的的二次注浆，多采用与一次注浆相同的浆液；若以为目的，多采用化学浆液。(2)本题中，施工进行二次注浆的目的为防止周围地层松弛范围扩大，根据以上描述，应采用化学浆液。19 【正确答案】 改良材料必须具有流动性、易与被开挖土砂混合、不离析、无污染等特性。一般使用的改良材料有矿物系(如膨润土泥浆)、界面活
23、性剂系(如泡沫)、高吸水性树脂系和水溶性高分子系四类(我国目前常用前二类)，可单独或组合使用。事件三中，可采用矿物系(如膨润土泥浆)、界面活性剂系(如泡沫)、高吸水性树脂系和水溶性高分子系材料来改良粉砂的流塑性。20 【正确答案】 根据本案例背景资料，可得到：隧道全长=868100=768m；每天掘进距离=环宽 平均推进速度 =128=96m；掘进需要时间=隧道全长每天掘进距离=7689 6=80( 天)。因此，整个隧道掘进的完成时间为 80 天。21 【正确答案】 (1)持续时间最长的线路即为关键线路，则本题中网络图的关键线路为： 。(2)该工程的总工期=3+10+2+16+20+20+5+
24、15+3=94d。22 【正确答案】 事件一、二、三中，施工单位可以索赔的费用和工期及理由具体如下：(1)事件一中，施工单位不可以索赔费用和工期。理由：由于施：【单位操作不当造成的损失，应由施工单位承担费用，并且不予补偿工期。(2)事件二中，施工单位可以索赔费用 2 万元，可以索赔工期 4d。理由：由业主提供的钢材进场时间拖延的责任应由业主承担，且 1#基础灌注桩是关键工作，因此既可以索赔费用，也可以索赔工期。(3)事件三中，施工单位不可以索赔费用和工期。理由：虽然钢筋是由业主提供的，但是施工单位应进行检验，未经检验而用于工程中，监理工程师有权要求停工整改，造成的损失和工期拖延应由施工单位承担
25、。23 【正确答案】 事件一中造成钻孔偏斜的原因可能有：(1)场地平整度和密实度差，钻机安装不平整或钻进过程发生不均匀沉降，导致钻孔偏斜；(2)钻杆弯曲、钻杆接头间隙太大，造成钻孔偏斜；(3)钻头翼板磨损不一，钻头受力不均，造成偏离钻进方向；(4)钻进中遇到软硬土层交界面或倾斜岩面时，钻压过高使钻头受力不均，造成偏离钻进方向。24 【正确答案】 事件三中监理工程师要求停工整改的理由是：施工单位仅对钢筋的数量验收，而未对其质量进行验收。钢筋进场时，应分批检验，验收时，除了对其质量证明书、包装、标志和规格进行检查外，尚须按规定进行检验。25 【正确答案】 (1)编制施工进度计划的编制依据有：以合同
26、工期为依据安排开、竣工时间；设计图纸、定额材料等； 机械设备和主要材料的供应及到货情况；项目部可能投入的施工力量及资源情况； 工程项目所在地的水文、地质等方面自然情况；工程项目所在地资源可利用情况； 影响施工的经济条件和技术条件；工程项目的外部条件等。本题中，B 公司编制雨水管施工进度计划的依据还应该包括总包单位的总进度、分包合同、工期。(2)A 公司应将分包的施工进度计划纳入总进度计划的控制范畴，A 、B 公司之间相互协调，处理好进度执行过程中的相关关系，并协助 B 公司解决项目施工进度控制中的相关问题。26 【正确答案】 (1)承包商处理暗浜的做法不妥当。A 公司在施工过程中发现了一处勘察
27、资料中没有提及的大型暗浜，属于图纸未说明的情况，可以向监理工程师提出工程变更。(2)变更的程序为：A 单位根据施工合同向监理工程师提出工程变更申请，由监理工程师审查，最后将审查结果通报 A 单位。27 【正确答案】 (1)施工单位可索赔的内容为工期索赔和费用索赔。理由：施工过程中，A 单位发现一处大型暗浜，与设计图纸不符， A 单位可以进行工期索赔，要求延长工期，若工期的延误造成了其经济上的损失以及成本的增加，承包商可以进行费用的索赔。(2)根据索赔内容应提供的索赔依据主要有： 招标文件，施工合同文本及附件、经认可的施工计划、施工图；双方的来往信件和会议纪要； 进度计划、具体的进度以及项目现场
28、的有关文件；工程检查验收报告； 换填的材料的使用凭证。28 【正确答案】 (1)本工程中工作井需要编制专项方案。(2)理由：工作井是采用检查井改造的，其埋深为4143m，最浅处深度都达到 57m，混凝土管直径 1618m，带水顶管作业，属于危险性较大的分部分项工程，应编制专项施工方案，并且方案须经专家论证。29 【正确答案】 根据城市绿化条例第十九条和第二十条，任何单位和个人都不得擅自改变城市绿地规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。任何单位和个人都不得擅自占用城市绿化用地，占用的城市绿化用地，应当限期归还。因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府城市绿
29、化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。本例中，占用绿地前，应先经过城市绿化行政主管部门批准，征得小区业主委员会和管理处同意(补偿协议) ，限期归还，并恢复原貌。 30 【正确答案】 10#井改为向 8#井顶进的始发井，应做的技术准备工作包括：(1)必须执行变更程序；(2)开工前必须编制专项施工方案，并按规定程序报批；(3)技术负责人对全体施工人员进行书面技术交底，交底签字保存并档；(4)调查和保护施工影响区内的建构物和地下管线，本例中如近接的桥梁桩基和地下管线等；(5)对检查井进行加固，布置千斤顶、顶柱、后背；(6)工作井上方设截水沟和防淹墙，防止地表水注入工作井；(7)交通导行
30、方案，工作范围内设围挡，警示标志，夜间红灯示警；(8)对桥梁监测变形量。31 【正确答案】 (1)项目经理批准施工变更方案不妥。(2)理由：施工方案的变更必须报企业负责人和总监理工程师批准后方能实施。本案例中的顶管工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，编制的施工方案必须组织专家论证，根据论证报告修改完善施工方案，报企业负责人、总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，由专职安全监督执行。执行总承包的，还应有总包单位和分包单位技术负责人的签字。32 【正确答案】 (1)项目部就事件(1) 的拆迁影响，可以向建设单位索赔工期和机械窝工费。(2)理由：拆迁不是项目部的责任，因拆迁延期导致施工受到影响，理应索赔。可以索赔的项目包括：工期、机械窝工导致的窝工费(机械设备在保管过程中发生的费用也应索赔)、人员窝工费、利润。
