1、注册建造师二级市政公用工程管理与实务（市政公用工程项目施工管理）模拟试卷 13 及答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 合同实施过程中，凡不属于承包方责任导致项目拖延和成本增加事件发生后的( )d 内，必须以正式函件通知监理工程师，声明对此事项要求索赔。（A）15（B） 28（C） 30（D）382 建设单位延期发出图纸，承包方( )。（A）可提出工期和费用索赔（B）可提出工期索赔，但不可提出费用索赔（C）可提出费用索赔，但不可提出工期索赔（D）不可提出工期和费用索赔3 下列各项中属于合同风险分散和转移的措施是( )。（A）增设风险合同条款（
2、B）加强索赔管理（C）向保险公司投保（D）增设保值条款二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。4 施工索赔同期记录的内容包括( )。（A）人员、设备闲置清单（B）对工期的延误（C）对工程损害程度（D）导致费用增加的项目（E）计算资料5 索赔申请表应填写的内容有( )。（A）索赔依据（B）索赔项目（C）索赔金额和二亡期（D）证明文件（E）索赔事件的起因、经过和结束的详细描述6 索赔台账应反映的内容有( )。（A）索赔发生原因（B）索赔意向提交时间（C）承包方审批结果（D）
3、监理工程师审核结果（E）索赔申请工期和费用7 合同风险因素按风险的来源性质划分不包括( )。（A）国别风险（B）商务风险（C）政治风险（D）经济风险（E）特殊风险8 合同风险的规避措施有( )。（A）增设保值条款（B）减少分包方资金（C）增设风险合同条款（D）加强索赔管理（E）增设有关支付条款三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。8 【背景资料】A 公司中标某城市污水处理厂的中水扩建工程，合同工期 10 个月，合同价为固定总价，工程主要包括沉淀池和滤池等现浇混凝土水池。拟建水池距现有建(构)筑物最近距离 50m，其地下部分最深为 36m，厂区地下水位在地面下约 20m
4、。A 公司施工项目部编制了施工组织设计，其中含有现浇混凝土水池施工方案和基坑施工方案。基坑施工方案包括降水井点设计施工、土方开挖、边坡围护和沉降观测等内容。现浇混凝土水池施工方案包括模板支架设计及安装拆除，钢筋加工，混凝土供应及止水带、预埋件安装等。在报建设方和监理方审批时，被要求增加内容后再报批。施工过程中发生以下事件：事件一：混凝土供应商未能提供集料的产地证明和有效的碱含量检测报告，被质量监督部门明令停用，造成两周工期损失和 2 万元的经济损失。事件二：考虑到外锚施工对现有建(构)筑物的损坏风险，项目部参照以往经验将原基坑施工方案的外锚护坡改为土钉护坡；实施后发生部分护坡滑裂事故。事件三：
5、在确认施工区域地下水位普遍上升后，设计单位重新进行抗浮验算，在新建池体增设了配重结构，增加了工作量。问题：9 补充现浇混凝土水池施工方案的内容。10 就事件一中的工期和经济损失，A 公司可向建设方或混凝土供应商提出索赔吗 ?为什么?11 分析并指出事件二在技术决策方面存在的问题。12 事件三增加工作量能否索赔?说明理由。12 【背景资料】A 公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程；工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目，双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措
6、施项目，A 公司报价 100 万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为 180 万元，A 公司拟向业主提出索赔。业主推荐 B 公司分包钻孔灌注桩工程，A 公司审查了 B 公司的资质后，与 B 公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于 B 公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A 公司为此支付了 50 万元补偿款。A 公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值 400 万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的 5)并交付了 50 万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A 公司认为对方违约，计划提出
7、索赔。施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠 A 公司工程款，经多次催要无果。 A 公司计划对业主提起诉讼。问题：13 在投标报价阶段。为既不提高总价且不影响中标。又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做怎样的单价调整?A 公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。14 本工程是什么方式的计价合同?它有什么特点?15 A 公司应该承担 B 公司造成损失的责任吗?说明理由。16 A 公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。17 背景资料中变更部分的合同价款应根据什么原则确定?18 对业主拖欠工程
8、款的行为，A 公司可以对业主提起诉讼吗 ?说明原因。如果业主拒绝支付工程款，A 公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题 ?18 【背景资料】A 公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道及相应的设备安装。其中设备安装经招标后由 B 公司实施。施工期间，水厂要保持正常运营。新建清水为地下构筑物。池体平面尺寸为128m30m，高度为 75 m，纵向设两道变形缝；其横断面及变形缝构造见图2K320010-3、图 2K320010-4。鉴于清水池为薄壁结构且有顶板，方案确定清水池高度方向上分三次浇注混凝土，并合理划分清水池的施工段。A 公司项目部进场后将临时设施中
9、生产设备搭设在施工的构筑物附近，其余的临时设施搭设在原厂区构筑物之间的空地上，并与水厂签订施工现场管理协议。B 公司进场后，A 公司项目部安排 B 公司临时设施搭设在厂内的滤料堆场附近，造成部分滤料损失。水厂物资部门向 B 公司提出赔偿滤料损失的要求。问题：19 分析本案例中施工环境的主要特点。20 清水池高度方向施工需设置几道施工缝，应分别在什么部位?21 指出图 2K320010-4 中 a、b 材料的名称。22 简述清水池划分施工段的主要依据和施工顺序，清水池混凝土应分几次浇注?23 列出本工程其余临时设施种类。指出现场管理协议的责任主体。24 简述水厂物资部门的索赔程序。24 【背景资
10、料】某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同，合同工期 390d，合同总价 5000 万元。合同中约定按建标201344 号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为 20，规费费率为 5，取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见图 2K320010-5)。 该工程在施工过程中出现了如下事件：事件一：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作 A 持续时间延长 10d，增加人工费 2 万元、材料费4 万元、机械费 3 万元。事件二：基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作 B 持续时间延长 15d，增加
11、人工费 1 万元、材料费 1 万元、机械费 2 万元。事件三：因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作 C 持续时间延长 10d，增加人工费 15 万元、其他损失费 5 万元。事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费 4 万元、材料费 6 万元、机械费 5 万元，工作E 持续时间延长 30d。事件五：因施工期间钢材涨价而增加材料费 7 万元。针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。问题：25 按照图 2K320010-5 的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期。并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?26 对于施工过程中发生的事件
12、，施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。27 施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。28 施工单位租赁土方施工机械用于工作 A、B，日租金为 1500 元天，则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?29 施工单位可得到的企业管理费补偿是多少?29 【背景资料】某厂(甲方)与某建筑公司(乙方) 订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的 10以上时调整单价；工作 B、E、G 作业使用的主导施工机械一台(乙方自备)，台班费为 400 元台班，其
13、中台班折旧费为 50 元台班。施工网络计划如图 2K320010-7 所示。甲、乙双方合同约定 8 月 15 日开工。工程施工中发生如下事件：事件一：降水方案错误，致使工作 D 推迟 2 天，乙方人员配合用工 5 个工日，窝工 6 个工日。事件二：8 月 21 日至 22 日，场外停电，停工 2 天，造成人员窝工 16 个工日。事件三：因设计变更，工作 E 工程量由招标文件中的 300m3 增至 350m3，超过了 10；合同中该工作的综合单价为 55 元m 3，经协商调整后综合单价为 50 元m 3。事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作原设计尺寸扩大，增加工程量 15m3，该工作综合单
14、价为 78 元m 3。事件五：在工作 D、E 均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要 1 天时间，机械 1 台班，人工 10 个工日。问题：30 上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求? 说明其原因。31 每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?32 工作 E 结算价应为多少?33 假设人工工日单价为 25 元工日，合同规定窝工人工费补偿标准为 12 元工日。因增加用工所需管理费为增加人工费的 20。工作 K 的综合取费为人工费的80。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。注册建造师二级市政公用工程管理与实务（市政公用工程项目施工管理）模拟试卷 13
15、 答案与解析一、单项选择题共 40 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 B【试题解析】 建设单位延期发出图纸产生的索赔方法是：接到中标通知书后 28d内，未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为承包方应依据合同提出索赔申请，接到中标通知书后第 29d 为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于是施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔。3 【正确答案】 C【试题解析】 合同风险的管理与防范措施包括：合同风险的规避。充分利用合同条款；增设保值条款；增设风险合同条款；增设有关支付条款；外汇风险的回避；减少承包方资金、设备的投
16、入；加强索赔管理，进行合理索赔。风险的分散和转移。向保险公司投保；向分包商转移部分风险。确定和控制风险费。工程项目部必须加强成本控制，制定成本控制目标和保证措施。二、多项选择题共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。4 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，认真做好同期记录。每天均应有记录，并经现场监理工程师签认；索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录像资料。施工索赔同期记录的内容有：事件发生及过程中现场实际状况；
17、现场人员、设备的闲置清单； 对工期的延误；对工程损害程度； 导致费用增加的项目及所用的工作人员，机械、材料数量、有效票据等。5 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 施工合同索赔中最终报告应包括：索赔申请表。填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。批复的索赔意向书。 编制说明。索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。附件，与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件，包括承包方发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。6 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 索赔管理的内容包括：由于索赔引起费用或工期的增加，往往成为上级主管部门复查的对象。为真实、准确反映索赔情况，承包方应建立
18、、健全工程索赔台账或档案。索赔台账应反映索赔发生的原因，索赔发生的时间、索赔意向提交时间、索赔结束时间，索赔申请工期和费用，监理工程师审核结果，发包方审批结果等内容。对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成完整的资料，作为工程竣工资料的组成部分。7 【正确答案】 A,E【试题解析】 合同风险因素的分类有：按风险严峻程度分为特殊风险 (非常风险)和其他风险；按工程实施不同阶段分为投标阶段的风险、合同谈判阶段的风险、合同实施阶段的风险；按风险的范围分为项目风险、国别风险和地区风险；从风险的来源性质可分为政治风险、经济风险、技术风险、商务风险、公共关系风险和管理风险等。8 【正确答案
19、】 A,C,D,E【试题解析】 合同风险的规避措施有：充分利用合同条款； 增设保值条款；增设风险合同条款；增设有关支付条款；外汇风险的回避；减少承包方资金、设备的投入；加强索赔管理，进行合理索赔。三、案例分析题共 3 题，共 60 分。请根据题目要求回答问题。9 【正确答案】 本工程的现浇混凝土水池施工方案应补充的内容包括：结构形式、材料与配比、施工工艺及流程、混凝土施工、预应力施工等。10 【正确答案】 (1)就事件一中的工期和经济损失，A 公司不能向建设方索赔工期和经济损失。理由：A 公司自身失误，属于 A 公司的行为责任或风险责任。(2)A 公司可向混凝土供应商索赔经济损失。理由：供应商
20、不履行或未能正确履行进场验收规定，向 A 公司提供集料的质量保证资料，其应当对 A 公司进行赔偿。11 【正确答案】 事件二在技术决策方面存在的问题为：基坑外锚护坡改为土钉护坡，使基坑支护结构改变，应当进行稳定性计算和变形验算，不应只参照以往经验进行技术决策。12 【正确答案】 (1)事件三增加的工作量能提出索赔。(2)理由：池体增加配重结构属设计变更，相关法规规定：工程项目已施工再进行设计变更，造成工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等均可索赔。13 【正确答案】 (1)在投标报价阶段，为既不提高总价且不影响中标，又能在结算时得到更理想的效益，组价以后可以做的单价调整为：能够早日收回工程款的
21、项目(如灌注桩等) 、预计今后工程量会增加的项目、没：有工程量只填单价的项目可以适当提高单价；对于后期项目、工程量可能减少的项目可适当降低单价。(2)A 公司就措施项目向业主索赔的做法不妥当。(3)理由：措施项目清单为可调整清单，A 公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑，措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。14 【正确答案】 (1)本工程为单价合同。(2)单价合同的特点是单价优先，工程量清单中数量是参考数量。15 【正确答案】 (1)A 公司应该承担 B 公司造成损失的责任。(2)理由：总包单位
22、对分包单位承担连带责任，A 公司可以根据分包合同追究 B 公司的经济责任，由 B 公司承担 50 万元的经济损失。16 【正确答案】 A 公司可向石料厂提出的两种索赔要求为：(1)双倍返还定金(选择定金条款) ，索赔额为 502=100(万元) 。(2)支付违约金并返回定金(选择违约金条款) ，索赔额为 4005+50=70( 万元)。17 【正确答案】 背景资料中变更部分的合同价款按如下原则确定：(1)合同中有适用于变更工程的价格(单价) ，按已有价格计价；(2)合同中只有类似变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款；(3)合同中既无适用价格又无类似价格，由承包方提出适当的变更价格，计量工
23、程师批准执行。这一批准的变更，应与承包方协商一致，否则将按合同纠纷处理。18 【正确答案】 (1)对业主拖欠工程款的行为，A 公司不能对业主提起诉讼。(2)理由：双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼，A 公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁，则可以向人民法院申请强制执行。19 【正确答案】 本案例中施工环境的主要特点包括：(1)具有多专业工程交错、综合施工的特点；(2)有旧工程拆迁、新工程同时建设的特点；(3)有与城市交通、市民生活相互扰的特点；(4)有施工流动性大的特点等。20 【正确答案】 施工缝在池高度方向应设 2 道施工缝，水池底板一次浇筑完成。底板与池壁的
24、施工缝在池壁下八字以上 150200ram 处，水池池壁竖向一次浇到顶板八字以下 150300mm 处，该处设置施工缝。21 【正确答案】 图 2K320010-4 中，a 为嵌缝材料，b 为中埋式止水带。22 【正确答案】 (1)划分施工段主要依据有： 变形缝、立柱的位置； 施工场地的要求；现有机械设备和劳动力条件； 有利于安全和质量方便施工； 相关规范和设计特殊性要求。(2)清水池施工顺序：测量定位土方开挖及地基处理垫层施工防水层施工底板浇筑池壁及顶板支撑柱浇筑顶板浇筑功能性试验。(3)清水池混凝土应分 9 次浇筑。23 【正确答案】 (1)本工程其余临时设施的种类包括：办公设施，包括办公
25、室、会议室、保卫传达室；生活设施，包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、阅览娱乐室、卫生保健室；生产设施，包括材料仓库、防护棚、加工棚(站、厂，如混凝土搅拌站、砂浆搅拌站、木材加工厂、钢筋加工厂、机具维修厂等)、操作棚；辅助设施，包括道路、停车场、现场排水设施、围墙、大门等。(2)现场管理协议的责任主体是 A 公司和水厂。24 【正确答案】 水厂物资部门的索赔程序为：(1)根据招标文件及合同要求的有关规定提出索赔意向书，水厂向 B 公司提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生的有效证据。索赔事件发生 28d 内，向监理工程师发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后 28d 内，向监理工程师提
26、出补偿经济损失(计量支付)和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。(3)监理工程师审核水厂索赔申请。监理工程师在收到送交的索赔报告和有关资料后，于 28d 内给予答复，或要求水厂进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28d 内未予答复或未对水厂作进一步要求，视为该项索赔已经认可。(4)索赔事件终了后 28d 内，水厂向监理工程师提出索赔的有关资料和最终索赔报告。25 【正确答案】 采用标号法计算如图 2K320010-6 所示。双代号网络计划关键路线为：，计算工期为 390 天，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。26 【正确答案】 对施工单位是否可以就施工过程中发生的事件获得工期和费用补偿具
27、体分析如下：(1)事件一不能获得工期补偿。理由：工作 A 的延期没有超过其总时差；可以获得费用补偿，因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。(2)事件二不能获得工期和费用补偿。理由：基坑边坡支撑失稳坍塌属于施工单位施工方案有误，应由承包商承担该风险。(3)事件三能获得工期补偿，不能获得费用补偿。理由：应由建设单位承担不可抗力的工期风险；因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。(4)事件四能获得工期和费用补偿。理由：建设单位工程变更属建设单位的责任。(5)事件五不能获得费用补偿。理由：该工程是固定总价合同，物价上涨风险应由施工单位承担。27 【正确答案】 (1)施工单位可获
28、得的工期补偿为 30 天。(2)理由：建设单位应承担责任或风险的事件有：工作 A 延长 10 天；工作 c延长 10 天；工作 E 延长 30 天。但上述工作中，只有工作 E 为关键工作，影响总工期，即施工单位可获得的工期补偿为 30 天。28 【正确答案】 施工单位应得到 10 天的租金补偿，补偿费用为：101500 元=15000(元)=15(万元) 。理由：工作 A 的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了 10 天，工作 B 不予补偿。29 【正确答案】 施工单位可以得到的企业管理费用补偿计算如下：205=15，(2+4+3+5)15 =21( 万元)。30 【正确答案】 对是否能提
29、出索赔要求判定如下： (1)事件一可提出索赔要求。 理由：降水工程由甲方另行发包，降水方案错误造成的乙方窝工属于甲方的责任。 (2)事件二可提出索赔要求。 理由：停水、停电造成的人员窝工属于甲方的责任，可以提出索赔要求。 (3)事件三可提出索赔要求。 理由：设计变更是甲方的责任，且工作 E 的工程量增加了50m 3，超过了招标文件中工程量的 10，可提出索赔要求。 (4)事件四不应提出索赔要求。 理由：保证施工质量的技术措施费应由乙方承担，不应提出索赔要求。 (5)事件五可提出索赔要求。 理由：甲方指令增加工作，是甲方的责任，可提出索赔要求。31 【正确答案】 各项事件的工期索赔天数为：(1)
30、事件一：工作 D 总时差为 8 天，推迟 2 天，尚有总时差 6 天，不影响工期，因此可索赔工期 0 天。(2)事件二：8 月 21 日至 22 日停工，工期延长，可索赔工期 2 天。(3)事件三：因 E 为关键工作，可索赔工期： (350300)(3006)=1(天)。(4)事件五：因 G 为关键工作，在此之前增加 K，则 K 也为关键工作，索赔工期 1天。总计索赔工期：0+2+1+1=4( 天)。32 【正确答案】 工作 E 的结算价： 按原单价结算的工程量： 300(1+10)=330m3。 按新单价结算的工程量：350330=20m 3。 总结算价：33055+2050=19150(元)。33 【正确答案】 除事件三外合理的费用索赔总额的计算如下：事件一：人工费：612+525(1+20)=222(元)。事件二：人工费：1612=192(元) ，机械费：250=100( 元) 。事件五：人工费：1025(1+80 )=450( 元) ，机械费：1400=400(元)。合计费用索赔总额为：222+192+100+450+400=1364( 元)
