1、注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷 8 及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准。下列说法正确的是( )。（A）国家标准属于强制性标准（B）行业标准属于强制性标准（C）地方标准属于推荐性标准（D）国家标准包含强制性标准2 建筑地面设计规范GB5003796 中，GB 代号表示此规范是( )。（A）强制性国家标准（B）推荐性国家标准（C）强制性行业标准（D）推荐性行业标准3 关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是( )。（A）行业标准在相应的国家标准公布之后
2、继续有效（B）行业标准不得与国家标准相抵触（C）经国家标准的审批部门批准，行业标准的某些规定可与国家标准不一致（D）行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止4 根据有关工程建设企业标准的规定，下列表述完全符合规定的是( )。（A）对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业不可再根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准（B）对已有国家标准、行业标准或地方标准的，企业只能按照国家标准、行业标准或地方标准执行（C）对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当根据本企业的技术特点和实际需要制定企业标准（D）对没有国家标准、行业标准或地方标准的，企业应当采用国际标准或国外先进标准5 下列关于实施工程
3、建设强制性标准的说法中，正确的是( )。（A）工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文（B）工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制（C）在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文（D）工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制6 根据实施工程建设强制性标准监督规定建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的，给予建设单位的行政处罚是( )。（A）责令改正，可以处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款（B）责令改正，并处以 20 万元以上 50 万元以下的罚款（C）责令改正，可以处以
4、20 万元以上 50 万元以下的罚款（D）责令改正，并处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款7 某项目分期开工建设，开发商二期工程 3、4 号楼仍然复制使用一期工程施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的 02 标准图集现已废止，按照建筑法和建设工程质量管理条例的规定，施工单位的正确做法是( )。（A）继续按图施工，因为照图施工是施工单位的本分（B）按现行图集套改后继续施工（C）及时向相关单位提出修改建议（D）由施工单位技术人员修改图纸8 根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列关于见证取样人员的说法正确的是( )。（A）见证人员应由建设单位的专业管理人员担任（B）
5、见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任（C）取样人员应由由该工程的监理单位的专业技术人员担任（D）试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字9 根据建设工程质量检测管理办法的规定，下列关于检测机构的说法错误的是( )。（A）检测机构不得转包检测业务（B）工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构（C）检测机构不得与建设单位有隶属或者其他利害关系（D）检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构10 按照建设工程施工合同（示范文本）通用条款规定，承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查。下列有
6、关费用、工期和利润承担原则的表述，正确的是( )。（A）经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此增加的费用和延误的工期（B）经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润（C）经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。（D）经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期11 根据建设工程质量管理条例的规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是( )。（A）处工程合同价款 2以上 4以下的罚款（B）降低资质等级（
7、C）处 10 万元以上 20 万元以下的罚款（D）依法赔偿损失12 某工厂为了节省投资，将 4 年前为第 1 个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作为同一厂区建设第 2 个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进行设计。该厂房建成后使用仅 1 年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据建筑法和建设工程质量管理条例有关规定，该质量责任的主要承担方是( )。（A）设计单位（B）施工单位（C）建设单位（D）监理单位13 根据建设工程质量管理条例规定，下列说法正确的是( )。（A）施工单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续（B）建设
8、单位在领取施工许可证前，应当办理工程质量监督手续（C）施工单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续（D）建设单位在领取施工许可证后，应当办理工程质量监督手续14 设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是( )。（A）核发施工许可证之日（B）工程缺陷责任期满之日（C）工程竣工验收合格之日（D）工程法定保修期满之日15 在发生工程质量事故后，下列有关设计单位法定义务的说法符合建设丁程质量管理条例规定的是( )。（A）设计单位应当对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案（B）设计单位应当参与建设工程质量事故处理，并提出事故责任认定方案（C）设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出
9、相应的技术处理方案（D）设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并提出相应的设计变更方案16 按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是( ) 。（A）监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任（B）未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收（C）监理工程师可依法发布有关指令（D）施工监理只能采用旁站监理方法17 按照建设工程质量管理条例规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是在( )小时内。（A）6（B） 12（C） 24（D）4818 关于竣工验收，下列说法正确的是( )。（A）建设单位收到工程竣
10、工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收（B）在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告（C）实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收（D）竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求19 根据城乡规划法规定，建设单位应当向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的期限为竣工验收后( )个月内。（A）1（B） 3（C） 6（D）1220 下列关于建设工程竣工环保验收的说法，符合建设项目环境保护管理条例规定的是( ) 。（A）与建设项目配套建设的环境保护设施竣工验收，应当在主体工程竣工验收后进行（B）建设单位应当向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管
11、部门，申请该项目配套环保设施的竣工验收（C）与建设项目配套建设的环保设施未经验收的，主体工程可以先行正式投入生产或使用（D）建设单位应当自建设项目投入试生产之日起 6 个月内，申请配套建设的环保设施的竣工验收21 按照建设工程价款结算暂行办法规定，工程竣工结算分类中不包括( )。（A）分部工程竣工结算（B）单位工程竣工结算（C）单项工程竣工结算（D）建设项目竣工总结算22 下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合建设工程价款结算暂行办法规定的是( )。（A）承包人应在接受发包人要求的 3 天内向发包人提请施工签证（B）提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价
12、、使用材料和金额等（C）承包人应当在发包人签证后施工（D）发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负23 建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是( )。（A）建设单位（B）设计单位（C）施工单位（D）监理单位24 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法规定，建设单位应当向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（简称备案机关）报送竣工验收备案文件。其中，工程竣工验收备案表一式两份，分别保存在( )。（A）建设单位和备案机关（B）建设单位和设计单位（C）建设单位和施工单位（D）设计单位和备案机关25 关于建设工程质量管理条例规定的正常使用条件下建
13、设工程最低保修期限，下列表述正确的是( ) 。（A）供热与供冷系统为 2 年（B）管线、给水排水管道、设备安装和装修工程为 3 年（C）房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为 50 年（D）屋面防水工程的防渗漏为 5 年26 建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是( )。（A）委托勘察、设计单位制订技术加固措施（B）委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强（C）委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定（D）申请工程质量监督机构鉴定27 缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，
14、可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是( )。（A）在接到该申请后 14 日内不予答复，且经催告后 7 日内仍不予答复（B）在接到该申请后 14 日内不予答复，且经催告后 14 日内仍不予答复（C）在接到该申请后 7 日内不予答复（D）在接到该申请后 14 日内不予答复二、多项选择题共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。28 根据工程建设行业标准管理办法规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有( ) 。（A）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的
15、质量要求（B）工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求（C）工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法（D）工程建设行业专用的环境保护的技术要求（E）工程建设行业专用的信息技术要求29 根据实施工程建设强制性标准监督规定，勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计，造成工程质量事故的，可能受到的行政处罚有( )。（A）责令停业整顿（B）降低资质等级（C）责令改正，并处以 10 万元以上 30 万元以下的罚款（D）吊销资质证书（E）依法对造成的损失承担赔偿责任30 根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法的规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正
16、确的有( )。（A）五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位（B）五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人，不包括参与市政基础设施工程项目负责人（C）各方项目负责人需经过本方法定代表人的书面授权确认（D）项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任（E）工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度31 根据建设工程质量管理条例规定，未按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，可以给予勘察单位或设计单位的处罚有( )。（A）责令改正（B）责令停业整顿，降低资质等级（C）处 20 万元以上 50 万元以下罚款（D）处 10 万元以上
17、 30 万元以下罚款（E）吊销资质证书32 下列属于工程监理依据的有( )。（A）建设工程施工承包合同（B）建设工程监理委托合同（C）工程建设标准强制性条文（D）监理工程师确认的推荐性标准（E）勘察设计文件33 施工单位一般应当提交的档案资料有( )。（A）工程竣工验收报告（B）工程质量保证资料（C）工程技术档案资料（D）竣工图（E）工程检验评定资料34 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因发包人的下列部分行为造成建设工程质量缺陷的，应当由发包人承担过错责任。这些行为有( ) 。（A）提供的设计有缺陷（B）同意总包人依法选择的分包人分包专业工程（C）直接指
18、定分包人分包专业工程（D）提供的建筑构配件不符合强制性标准（E）指定购买的设备不符合强制性标准35 下列关于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当遵循的处理原则的说法中，正确的有( ) 。（A）施工单位未按照设计要求施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任（B）由于设计问题造成的质量缺陷，施工单位先负责维修，再就经济责任向设计单位索赔（C）因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工单位采购的，由施工单位负责维修并承担经济责任（D）因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任由施工单位向监理单位索赔（E）因不可抗拒原因造成的损坏问题，先由施工单位负责维修，
19、各参与方再根据国家具体政策分担经济责任注册建造师二级建设工程法规及相关知识（建设工程质量法律制度）模拟试卷 8 答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程质量法律制度2 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程质量法律制度3 【正确答案】 A【试题解析】 工程建设行业标准管理办法第 6 条：“行业标准不得与国家标准相抵触。”第十条规定：“行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须有充分的科学依据和理由，并经国家标准的审批部门批准。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。”据此可判断，正确答案为 A。
20、【知识模块】 建设工程质量法律制度4 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程质量法律制度5 【正确答案】 C【试题解析】 实施工程建设强制性标准监督规定第 3 条规定：“本规定所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。”故选项 A 错误；第五条规定： “工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准，现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管
21、部门备案。”所以选项 B、 D 错误。自 2000、年起，对于新批准发布的工程建设标准，除明确其中必须执行的强制性条文外，不再确定标准本身的强制性或推荐性。所以，选项 C 为正确的答案。【知识模块】 建设工程质量法律制度6 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程质量法律制度7 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程质量管理条例第 28 条规定：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。”据此，选项 A、B、D 错误，选项 C 正确。【知识模块】 建设工程质量法律制度8 【正确答案
22、】 D【试题解析】 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定第 3 条规定：“由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样。”因此选项 C 错误。第 7 条规定：“见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，”因此选项 A、B 错误。第 8 条规定：“取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。并由见证人员和取样人员签字。”因此选项 D 为正确答案。【知识模块】 建设工程质量法律制度9 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程质量检测管理办法规定，检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工
23、程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。故 C 项表述错误。【知识模块】 建设工程质量法律制度10 【正确答案】 C【试题解析】 按照建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201）通用条款 533：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”对照此条文可知，选项 C 为正确答案。【知识模块】 建设工程质量法
24、律制度11 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程质量法律制度12 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程质量法律制度13 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程质量法律制度14 【正确答案】 C【试题解析】 工程合理使用年限也就是勘察、设计单位的责任年限，它与建筑法中的“建筑物合理寿命年限”、合同法中的“工程合理使用期限”等在概念上是一致的。国务院发布的（建设工程质量管理条例）释义规定：“工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。”因此，正确答案为 C。【知识模块】 建设工程质量法律制度15 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程
25、质量法律制度16 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程质量法律制度17 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程质量法律制度18 【正确答案】 A【试题解析】 建设工程质量管理条例第 16 条规定：“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料”；房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定第 6 条：“工程竣工验收应当按以下程序进行：（一）工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。”据此，选项 B应为“竣工验收前”
26、，选项 C 应当向建设单位申请，选项 D 缺少“合同约定的内容”，故正确答案为 A。【知识模块】 建设工程质量法律制度19 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程质量法律制度20 【正确答案】 B【试题解析】 建设项目环境保护管理条例第 20 条规定：“建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行。需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自建设项目投入试生产之日起 3 个月内，向审批该建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或
27、者环境影响登记表的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。”环境影响报告书、环境影响报告表和环境影响登记表统称为环境影响评价文件。对照该条规定可知，正确答案为 B。【知识模块】 建设工程质量法律制度21 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程质量法律制度22 【正确答案】 A【试题解析】 建设工程价款结算暂行办法第 14 条中规定，发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人应在接受发包人要求的 7 天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向发包人提出施工签证，发包人签证后施工，如发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。对照此项
28、规定可知，正确答案为 A。【知识模块】 建设工程质量法律制度23 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程质量法律制度24 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程质量法律制度25 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程质量法律制度26 【正确答案】 C【试题解析】 建设工程质量管理条例规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。据此，产权所有人依法应当首先进行的程序是 C，这也是符合技术要求的。【知识模块】 建设工程质量法律制度27 【正确答案】 B【试题解析】 建设工程质量保证金管
29、理暂行办法第十条规定：“发包人在接到承包人返还保证金申请后 14 日内不予答复，经催告后 14 日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。”可见，从承包人向发包人申请返还保证金，到视同发包人认可返还承包人的保证金申请，需要满足两个前提条件：接到承包人返还保证金申请后 14 日内不予答复，经催告后 14 日内仍不予答复。因此，正确答案为 B。【知识模块】 建设工程质量法律制度二、多项选择题共 20 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。28 【正确答案】 C,D,E【知识模块】 建设工程
30、质量法律制度29 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 实施工程建设强制性标准监督规定第 17 条规定：“勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以 10 万元以上30 万元以下的罚款。有前款行为，造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。”解读此条规定，一旦有“违反工程建设强制性标准进行勘察、设计”的行为，将面临 C 项之处罚；该行为如造成工程质量事故，将进一步面临 A 项和 B 项之处罚；如事故情节严重，还将面临 D 项之处罚；赔偿责任属民事范畴，故 E 项与题不符。综上，正确答案为 A、B、C、
31、D。【知识模块】 建设工程质量法律制度30 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法中规定：建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。建筑工程包括房屋建筑工程和市政基础设施工程。本题中，B 项错在未包括市政基础设施工程项目；D 项错在把工程实际使用年限作为质量终身责任期限。故
32、本题正确答案为 A、C 、E。【知识模块】 建设工程质量法律制度31 【正确答案】 A,D【知识模块】 建设工程质量法律制度32 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 建设工程质量法律制度33 【正确答案】 B,C,D,E【知识模块】 建设工程质量法律制度34 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 建筑法第二十九条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。”这意味着，发包人并不因“同意”总包人依法选择的分包人分包专业工程而承担过错责任，
33、故 B 是错误选项。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 12 条规定：“发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。”据此可知，选项 A、C、D、E 为正确答案。【知识模块】 建设工程质量法律制度35 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。建设工程质量管理条例第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失
34、承担赔偿责任。”最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 27条规定：“因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。”由上可知，无论何方原因造成的质量问题，施工单位均负有法定的保修义务。但是，该质量问题所产生的保修费用和所造成的损失，则由有关过错责任方承担。施工单位在履行完保修义务后，对于所产生的保修费用，除属于自身过错应由自身承担的外，应当按照承包合同关系向有过错的建设单位或通过建设单位向有过错的设计单位、监理单位等其他责任方索赔。因此，正确答案为 A、C、E。【知识模块】 建设工程质量法律制度
