1、注册建造师二级（建设工程法规及相关知识）模拟试卷 126 及答案与解析一、单项选择题共 60 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位的项目负责人的主要安全生产职责不包括( )。（A）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程（B）建立、健全安全生产教育培训制度（C）确保安全生产费用的有效使用（D）及时报告生产安全事故2 按照招标投标法律和法规的规定,开标后允许( )。（A）投标人更改投标书的内容和报价（B）投标人再增加优惠条件（C）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作重要澄清或者说明（D）招标人更改招标文
2、件中说明的评标、定标办法3 下列有关诉讼代理人的表述不正确的是( )。（A）民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与委托诉讼代理人（B）法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人（C）法定代理人可以作为委托人（D）当事人的近亲属不能成为委托诉讼代理人、4 某公司拟新建总部办公大楼，该公司于 2006 年 10 月 15 日领取施工许可证后因故不能按期开工，遂向发证机关申请第一次延期，但此次延期届满时仍不能开工，不得不申请第二次延期。根据建筑法的规定，该工程施工许可证经过两次延期后，其有效期最迟将于( )截止。（A）2007 年 2 月 14 日（B） 2007 年 4 月 14 日（C） 2007
3、 年 7 月 14 日（D）2007 年 7 月 15 日5 发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的,对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予( )。（A）行政处分（B）行政处罚（C）罚款（D）以上答案都不对6 甲、乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费 2000 元，衣服烧毁损失 500 元，则下列叙述正确的是( )。（A）甲、乙之间构成了不当得利（B）甲、乙之间构成了无因管理（C）甲、乙之间构成了合同之债（D）甲、乙之间没有形成债的关系7 根据建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表述是
4、( )。（A）基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为 70 年（B）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年（C）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 5 年（D）基础设施工程为 100 年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为 70 年8 债权人与债务人在合同中未约定留置期限的,债权人留置债务人财产后,应当确定( )的期限,通知债务人在该期限内履行债务。（A）2 个月以内（B） 2 个月以上（C） 6 个月以内（D）6 个月以上9 应当招标的工程建设项目在办理( )手续后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。（A）报建登记（B）施
5、工许可（C）规划许可（D）招标登记10 下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务是( )。（A）保证安全生产投入（B）审查安全技术措施或专项施工方案（C）对施工现场的安全生产负总责（D）对建设工程项目的安全施工负责11 自然人在工程建设活动中也可以成为工程建设法律关系的( )。（A）主体（B）客体（C）政体（D）实体12 地基基础工程和主体结构工程，最低保修期应为( )。（A）5 年（B） 2 年（C） 3 年（D）设计文件规定的合理使用年限13 根据刑法的规定，刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押1 日抵折刑期 2 日，称为( )。（A）管制（B）拘役（C）有期徒刑（D）
6、无期徒刑14 合同变更仅为合同( )的变更，所以合同的变更应当能起到使合同的内容发生改变的效果，否则不能认为是合同的变更。（A）主体（B）客体（C）性质（D）内容15 无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系；其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的( )的义务。（A）合理费用及直接损失（B）一切费用及直接损失（C）合理费用及间接损失（D）一切费用及间接损失16 联合体投标时，可以( )的名义提交投标保证金。（A）联合体牵头人（B）联合体各方（C）联合体牵头人或者联合体各方（D）联合体投标因实力比较强，可以不必提交投标保证金17 在调查、处理伤亡事故中玩忽
7、职守、徇私舞弊或者打击报复的，由( )按照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（A）企业上级主管部门（B）所在单位（C）工商行政管理部门（D）劳动管理部门18 用人单位依据经济性裁员的规定裁减人员，在( )内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。（A）6 个月（B） 3 个月（C） 2 个月（D）1 个月19 某工程项目建设单位于 2010 年 2 月 1 日发布招标公告，2010 年 3 月 1 日发售招标文件，投标单位甲在招标文件规定的投标截止日 2010 年 4 月 1 日前递交了投标文件。经过开标、评标后，建设单位于 2010 年 4 月 30 日向甲发出
8、中标通知书。则该工程合同成立的时间是( )。（A）2010 年 4 月 1 日（B） 2010 年 3 月 1 日（C） 2010 年 4 月 1 日（D）2010 年 4 月 30 日20 某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法错误的是( )。（A）实际施工人只能以发包人为被告主张权利（B）实际施工人可以以转包人为被告起诉（C）人民法院可以追加转包人为本案当事人（D）发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任21 甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订建材购销合同，同时在合同中约定就本合同发生争议提请 Z 市仲裁委员会仲裁。之后双方
9、发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向 Z 市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向 Z 市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法正确的是( )。（A）Z 市人民法院应当依法对此案进行审理（B） Z 市人民法院应当裁定不予受理（C） Z 市人民法院应和 A 市仲裁委员会协商确定谁受理此案（D）Z 市仲裁委员会不应当受理此案22 我国安全生产法规定，生产经营单位的安全生产管理人员的职责是( )。（A）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（B）保证本单位安全生产投入的有效实施（C）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（D）对安全
10、生产状况进行经常性检查23 当事人订立的合同不得损害社会公共利益，下列有关不得损害社会公共利益原则的表述，不正确的是( )。（A）国家及法律尽可能尊重合同当事人的意思（B）合同仅仅是当事人之间的问题（C）不得损害社会公共利益原则和自愿原则不矛盾（D）对于损害社会经济秩序的行为，国家应当予以干预24 知识产权的权利主体依法享有独立使用智力成果的权利，他人不得侵犯，这是知识产权的( ) 特征。（A）地域性（B）时间性（C）具有人身权和财产权的双重性质（D）专有性25 由于发生工程质量纠纷，原告甲房地产开发公司起诉被告乙建筑公司，在开庭审理案件时，被告乙建筑公司对工程质量鉴定结论提出异议，要求重新鉴
11、定，法院审查后认为这是有缺陷的鉴定结论。面对这种情况，可通过( )方法解决。（A）重新质证（B）重新审理（C）延期审理（D）法院中止诉讼26 合同法强调合同自愿，充分尊重当事人意愿，但下列事项不享有自愿选择自由的是( ) 。（A）约定违约责任的承担（B）选择合同相对人（C）任意约定定金数额（D）决定合同的主要内容27 根据我国刑法的规定，以下属于附加刑的是( )。（A）管制（B）拘役（C）罚款（D）没收财产28 生产经营规模较小的经营单位应( )。（A）建立应急救援组织（B）聘任专职的应急救援人员（C）成立应急救援部门（D）指定兼职的应急救援人员29 根据建筑法，下列各项中( )是错误的。（A
12、）建筑施工企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程（B）有两个以上的不同资质等级承包商联合承揽工程，可以按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程（C）建筑工程的部分工程的分包应当经建设单位的认可（D）禁止承包单位将其承包的全部工程转包他人30 属于合同法规定可以变更或撤销的合同为( )。（A）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的（B）以合法形式掩盖非法目的（C）因重大误解订立的（D）损害社会公共利益的31 建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反( )。（A）工程建设国家标准（B）工程建设行业标准（C）工程建设强制性标准（D）工程建设企业标准32 建设工程质量管理条例规
13、定，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在( ) 监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。（A）建设单位或监理单位（B）设计单位或监理单位（C）施工企业质量管理部门（D）工程质量监督机构33 对于工程监理单位的赔偿责任，下列说法中不正确的是( )。（A）工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任（B）工程监理单位对应当监督检查的项目不检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任（C）工程监理单位对应当监督检查的项目不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任（D）工程监理单位与承包单位串
14、通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，由承包单位承担全部赔偿责任34 投标保证金一般不得超过投标总价的( )，且不得超过( )万元人民币。（A）5，80（B） 2，80（C） 2，100（D）5，10035 江夏公司与飞天建筑公司订立了由飞天公司承建江夏公司办公楼的合同。关于此合同的表述错误的是( )。（A）如果勘察单位违约未按期提供勘察文件，造成工期延误，江夏公司应当对飞天公司的停工、窝工损失承担赔偿责任（B）飞天公司经江夏公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队，但对工程质量应由飞天公司对江夏公司承担全部责任（C）江夏公司可以随时解除合同，因此对飞天公司造成损害的，应当承担赔偿责
15、任（D）工程竣工经验收合格后，江夏公司未按照约定支付价款，经飞天公司催告在合理期限内仍不支付，飞天公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖，并就拍卖所得价款优先受偿36 诉讼时效是指权利人在法定期间内未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其( ) 的制度。（A）起诉权（B）胜诉权（C）上诉权（D）抗辩权37 下列不属于承担民事责任的方式是( )。（A）停止侵害（B）排除妨碍（C）返还财产（D）责令改正38 某监理工程师因过错造成重大质量事故，情节严重。对其的处罚应是( )。（A）责令停止执业 1 年，处 5 万元以上 10 万元以下的罚款（B）责令停止执业 2 年，处 2 万元以上
16、5 万元以下的罚款（C）吊销执业资格，5 年以内不予注册（D）终身不予注册39 仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人( )。（A）不能重新申请仲裁（B）可以申请人民法院再审（C）不能向人民法院提起诉讼（D）可以重新申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼40 下面属于法律的是( )。（A）上海市建筑市场管理条例（B） 建设工程安全生产管理条例（C） 建设工程质量管理条例（D）中华人民共和国建筑法41 根据消防法规定，责任人可能受拘留的行政处罚的有( )。（A）建筑工程未经消防验收，擅自使用的（B）阻拦报火警的（C）指使他人违反消防安全规定，强令他人冒险作业，尚未造成严重后果的（D）占用，堵塞防火
17、间距和消防通道的42 某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上，其合同当事人是( )关系。（A）命令与被命令（B）管理与被管理（C）平等主体（D）从属43 根据劳动法，( )以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病情况，进行统计、报告和处理。（A）村级（B）乡级（C）县级（D）市级44 合同法规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内没有行使撤销权，该撤销权消灭。（A）1 年（B） 2 年（C） 3 年（D）4 年45 在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起(
18、 )内，向施工许可证发证机关报告并按规定做好建筑工程的维护管理工作：因故中止施工满( )的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。（A）1 个月；3 个月（B） 3 个月；3 个月（C） 1 个月； 1 年（D）3 个月； 1 年46 对分包单位不服从总承包单位安全生产管理而导致安全生产事故的，由( )承担主要责任。（A）总承包单位和分包单位连带（B）总承包单位（C）分包单位（D）设计单位47 根据我国相关法律的规定，下列不属于建造师执业范围的一项是( )。（A）担任建设工程项目施工的项目经理（B）从事其他施工活动的管理工作（C）法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业
19、务（D）对施工现场进行监理48 14 岁的贝贝在上学路上被建筑工地的坠落物砸伤。由于贝贝没有法定代理人，受诉人民法院只好为其指派了一名律师担任其代理人，贝贝与律师之间的这种代理关系属于( ) 。（A）委托代理（B）法定代理（C）指定代理（D）无效代理49 建设工程质量管理条例规定，建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的( )。（A）责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 1%以上 2%以下的罚款（B）责令停止施工，限期改正，处工程合同价款 2%以上 4%以下的罚款（C）责令停止施工，限期改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款（D）责令停止施工，限期改正，处 50 万元
20、以上 100 万元以下的罚款50 李某的施工队没有资质，挂靠丙公司承包工程，对此，下列选项中符合建筑法有关资质管理规定的观点是( )。（A）李某不能在丙公司资质许可的业务范围承揽工程（B）李某可以借用丙公司的营业执照，但不能以自己名义承揽工程（C）李某可以使用丙公司的资质证书，只要该工程土建施工属于丙公司资质等级许可范围就行（D）丙公司可以允许李某使用本公司资质证书，但不能以丙公司的名义承揽工程51 某工程 1 年前中止施工后决定恢复施工，恢复施工前，该建设单位应当( )。（A）报发证机关核验施工许可证（B）重新申领施工许可证（C）向发证机关报告（D）请发证机关检查施工场地52 下列代理行为中
21、，属于法定代理的是( )。（A）某法院指定律师张某担任刑事被告人的辩护人（B）某建筑企业根据行政法规的要求聘请了一位法律顾问（C）建设单位的董事长以公司企业的名义签订总承包协议（D）未成年人的父母以监护人的身份代理未成年人进行民事活动53 建设用地使用权，指建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有( )的权利，有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。（A）占有、使用和转让（B）使用、收益和转让（C）占有、使用和收益（D）使用、收益和抵押54 根据合同法规定，对效力待定合同的理解正确的是( )。（A）在相对人催告后一个月内， 当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效（B）效力待定合同的善意
22、相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年（C）表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果（D）超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必定属于效力待定合同55 下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是( )。（A）施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误（B）因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误（C）地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加（D）由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付56 王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿
23、，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于（ ）。（A）行政调解（B）法院调解（C）仲裁调解（D）人民调解57 某工程施工段钢筋绑扎完毕后，监理工程接到通知但因故未能到场检验，施工方即关模浇注。对此，若给建设方造成损失，监理公司应承担的是( )。（A）全部的赔偿责任（B）主要的赔偿责任（C）相应的赔偿责任（D）次要的赔偿责任58 某建设工程项目采取公开招标的方式选择承包商。在开标过程中主持人发现，某投标文件计算过程中单价与工程量的乘积与总价不一致。此时，主持人正确的处理方式为( )。（A）以单价金额为准（B）以总价金额为准（C）由投标人确认（D）由招标人确认59 对于用人单位解除劳动合同确有错误的，
24、人民法院可以( )。（A）发回重审（B）予以变更（C）依法判决予以撤销（D）驳回起诉60 在建筑生产中最基本的安全生产管理制度是( )。（A）安全生产责任制度（B）安全生产检查制度（C）安全生产教育制度（D）安全生产培训制度61 甲机械设备租货公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，合同规定：乙公司租赁使用甲公司所有的混凝土搅拌车 5 辆，租金每日 1 000 元，每月 1 日支付上月租金，乙公司承建的某工程项目竣工时合同终止。61 对于上述合同，下列说法中正确的是( )。（A）此合同属于附生效条件的合同（B）此合同属于附解除条件的合同（C）此合同属于附生效期限的合同（D）此合同属于附终
25、止期限的合同62 附期限合同指( ) 。（A）当事人在合同中未设一定的期限，并把未来期限的到来作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同（B）当事人在合同中来设一定的期限，并把作为合同效力发生或者效力消灭的合同（C）当事人在合同中设定一定的期限，并把来来期限的到来作为合同效力发生或效力消灭的根据的合同（D）当事人在合同中设定一定的期限，并将设定的期限到来之前作为效力生效的根据的合同63 效力待定合同，是指合同成立之后，( )还未确定，有待于其他行为或者事实使之确定的合同。（A）合同当事人（B）合同标的（C）是否具有效力（D）合同履行地64 任何一个单位都有自己的组织结构，每个岗位都有自己的责任和
26、权力，如果超越了，自己的权力范围而为民事行为，这种行为( )。（A）有效（B）无效（C）需要结合其他因素确定（D）由法人代表决定是否有效65 限制民事行为能力人订立的合同，合同在被追认之前，( )。（A）善意相对人没有撤销的权利（B）善意相对人有撤销的权利（C）善意相对人有变更的权利（D）善意相对人没有变更的权利66 刘某于 2008 年 7 月 1 日通过传真方式向钟某提出订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，并在传真中注明钟某需在 7 月 10 日前答复，钟某于 7 月 15 日告知刘某完全同意合同条件，欲择日与其订立合同。66 刘某采用的要约方式是( )。（A）行为（B）口头形式（C）
27、书面形式（D）默认形式67 钟某同意订立合同的行为应视为( )。（A）承诺（B）新要约（C）要约邀请（D）缔约过失68 甲公司于 2007 年 2 月 10 日取得工程勘察劳务资质，2008 年 8 月 6 日，甲公司承接了乙公司关于建筑工程的勘察业务，并如期完成。后乙发现甲不够资质承接专业勘察业务，以此为由拒付款项。68 工程勘察劳务资质( )。（A）只设甲级（B）只设乙级（C）分为普通级别（D）不分级别69 取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接的工作不包括( )。（A）工程钻探（B）岩石工程治理（C）行业的工程勘察业务（D）凿井工程勘察劳务70 取得工程勘察专业资质的企业，承接工程勘察业务
28、范围( )。（A）不受限制（B）受等级限制（C）可承接同级相应专业的工程勘察业务（D）只可承接同级相应专业的工程勘察业务71 从事建筑活动施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备国家规定的条件，这些条件不包括( )。（A）注册资本（B）工作承接能力（C）技术装备（D）专业技术人员72 新设立的企业，应到工商行政管理部门登记注册手续并取得企业法人营业执照后，方可到( ) 办理资质申请手续。（A）工商行政管理部门（B）政府行政主管部门（C）国务院行政主管部门（D）建设行政主管部门73 某施工企业在工程建设中准备采用一种新的施工技术以提高工程质量和施工进度，但不符合有关强制性标准的规定。根
29、据规定，应当组织专题技术论证，报批准的行政主管部门审定。73 根据规定，应当由( )组织专题技术论证，报批准的行政主管部门审定。（A）施工单位（B）施工单位提请监理单位（C）监理单位（D）施工单位提请建设单位74 根据工程建设行业标准管理办法规定，( )不属于工程建设行业标准的强制性标准。（A）工程建设重要的通用的信息技术标准（B）工程建设重要的行业专用的信息技术标准（C）工程建设重要的行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法等标准（D）行业需要控制的其他工程建设标准75 根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设强制性标准实施情况进行监督检查的方式中，在全体工程或某类工程中抽取一定
30、数量进行的检查是( )。（A）重点检查（B）突击检查（C）专项检查（D）抽查76 根据实施工程建设强制性标准监督规定的规定，强制性标准监督检查的内容不包括( ) 。（A）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定（B）工程质量的施工、监理、验收是否符合强制性标准的规定（C）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定（D）工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定77 有关于对工程建设标准的说法正确的是( )。（A）强制性标准就是法律（B）只有国家标准和行业标准才有强制性标准和推荐性标准之分（C）只有国家标准才有强制性标准和推荐性标准之分（
31、D）只有国家标准和地方性标准才有强制性标准和推荐性标准之分78 某材料采购方口头将材料采购的任务委托给材料供应方，双方没有签订书面合同，供应方将委托采购的材料交给采购方并进行交验后，由于采购方拖欠材料款引发纠纷。78 根据上述场景，此时应当认定( )。（A）合同已经成立（B）合同没有成立（C）采购方不承担责任（D）双方没有合同关系79 下列关于合同“ 标的” 的表述中，错误的是 ( )。（A）某工程施工合同的标的是劳务（B）某工程建材购销合同的标的是建材，即物（C）合同标的是合同法律关系的客体（D）合同的标的是合同当事人双方的权利义务共同指向的对象80 合同当事人承担违约责任的方式不包括( )
32、。（A）协商议定（B）偿付赔偿金（C）支付违约金（D）行政拘留81 合同中的标的条款应标明标的( )，以使其特定化，并能够确定权利义务的范围，（A）地点（B）名称（C）日期（D）特征82 根据合同法规定，法律行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但是( )该合同成立。（A）事后双方无异议的（B）经仲裁机构裁决的（C）主管部门未发现的（D）一方已经履行主要义务，对方接受的83 甲公司的一项工程委托乙招标代理机构进行对外招标，A 、B 、C 三家具有相应资质的建筑公司参加投标，最终 B 公司中标。中标通知书发出后，甲公司对 B 公司又不是很满意，且双方还未签订合同，
33、就对 B 公司发出一则撤销其中标的通知，同时向 C 公司发出了中标通知书。83 招标投标活动的公开原则，首先要求( )。（A）招标内容公开（B）招标信息公开（C）招标的标准公开（D）招标人的身份公开84 在向 B 公司发出中标通知书后，甲公司( )改变中标结果。（A）可以根据情况（B）可以委托投标人（C）不得擅自（D）可以以任何理由85 招标投标法规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则，首先要求招标信息公开，其次还要求( )公开。（A）评标方式（B）招标投标过程（C）招标单位（D）投标单位86 关于必须进行招标的工程建设项目的最低规模标准，下列表述中正确的是( )
34、。（A）项目总投资额在 3000 万美元以上的（B）施工单项合同估算价在 100 万元人民币以上的（C）重要材料单项合同估算价在 100 万美元以上的（D）项目总投资额在 3000 万元人民币以上的87 根据招标投标法下列选项中( )可以不进行招标。（A）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的建设项目（B）个人投资建设的所有工程（C）国外资金占工程投资金额超三分之一的项目（D）部分是由国家投资的建设项目88 2008 年 3 月 12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢 20t，每吨 4800 元，2008 年 3 月 2
35、0 日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于 3 日内答复。丙钢铁公司获悉甲公司的要求后，在 2008 年 3 月 14 日上午向甲公司发出传真称：我公司完全同意你公司发给乙公司的传真的内容，请做好收货付款准备。2008 年 3 月 14 日下午，乙公司回复：同意你方要求，但请预付 3 万元定金。根据场景，回答下列问题：88 下列关于甲公司和乙公司之间的表述中，正确的是( )。（A）甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立（B）甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立（C）乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立（D）甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合
36、同并未成立89 下列关于甲公司和丙公司之间的表述中，正确的是( )。（A）甲公司和丙公司通过要约和承诺，合同已经成立（B）甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立（C）丙公司的传真不构成承诺，所以合同并未成立（D）甲公司的传真不构成要约，丙公司的传真也不构成承诺，所以合同并未成立90 对于乙公司对甲公司要约的答复文件可视为( )。（A）新要约（B）拒绝（C）部分承诺（D）承诺91 根据我国合同法规定，要约的生效时间为( )。（A）要约人发出要约时（B）要约到达受要约人时（C）要约人通知受要约人时（D）受要约人作出承诺时92 建设工程合同的订立必须经过( )和承诺。（A）要约（B）公告（C）招标
37、投标（D）要约邀请93 某大型项目进行配套环境保护措施的技术论证，其环境影响评价文件获得批准，按期开工。工程项目完工交付使用后，发现与审批的环境影响报告表内容不符。根据场景，回答下列问题：93 根据环境影响评价法的有关规定，我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，( )，应当编制环境影响报告书。（A）可能造成重大环境影响的（B）可能造成特大环境影响的（C）可能造成轻度环境影响的（D）可能对环境造成很小影响的94 根据环境影响评价法规定，( )不属于建设项目的环境影响报告书所应当包括的内容。（A）建设项目的概况（B）建设项目对环境影响的经济损益分析（C）建设项目对
38、环境影响的经济赔偿（D）环境影响评价的结论95 根据环境影响评价法，( )应当对建设项目投入生产或者使用后所产生的环境影响进行跟踪检查。（A）建设单位（B）建设行政主管部门（C）使用单位（D）环境保护行政主管部门96 根据环境影响评价法的规定，建设项目的环境影响评价文件，由( )按照国务院的规定报有审批权的环境行政主管部门审批。（A）监理单位（B）建设主管部门（C）建设单位（D）施工单位97 环境影响评价，是指( )。（A）防治污染和其他公害，保障人体健康，促进社会主义现代化建设的发展，进行监测的方法（B）对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度（C）对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价（D）涉及水土保持的建设项目，必须有经由水行政主管部门审查同意的水土保持方案98 甲房地产开发公司与乙设计院签订了工程设计合同，合同约定设计费为 80 万元，甲公司向乙设计院支付 16 万元定金。合同订立后，甲房地产开发公司实际向乙设计院支付了 10 万元定金。乙设计院在收取定金后拒不履行合同。根据场景，回答下列问题：98 对于乙设计院的行为，甲房地产开发公司可以要求乙设计院返还( )万元定金。
