1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 101 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 甲与乙签订施工合同,合同约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”, 后双方对仲裁委员会的选择未达成一致意见,则该仲裁协议( )。（A）无效（B）有效（C）效力待定（D）可撤销2 在设计合同中，计算“ 设计期限 ”的开始时间是( )。（A）合同签订日（B）设计人收到定金日（C）开始设计日（D）合同约定的时间3 ( )是由承包人单位法定代表人授权的,驻派施工场地的承包人的总负责人。（A）项目经理（B）项目监理师（C）总工程师（D）总调度师4 在 FIDIC
2、施工分包合同条件中，监理工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( ) 。（A）业主（B）承包商（C）分包商（D）承包商或分包商5 勘察投标书主要评审的内容不包括( )。（A）勘察方案的合理性（B）报价是的合理性（C）勘查技术水平的先进性（D）对工程项目效果影响的利好性6 在合同履行阶段应当相互协作，如发生不可抗力时，应当相互告知，尽量减少损失。这体现了中华人民共和国合同法的( )原则。（A）公平竞争（B）平等合作（C）诺守合同（D）诚实信用7 按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在 1 年内项目未开始施工，则设计人( )。（A）不再负责处理有关设计
3、问题（B）仍应无偿负责处理有关设计问题（C）仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费（D）仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更8 可作为抵押物进行抵押的财产是( )。（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人有权使用的集体土地所有权（C）依法被查封的财产（D）抵押人所有的支票9 中华人民共和国合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达对方之前 （B）受要约人发出承诺之后（C）受要约人发出承诺之前 （D）承诺到达对方之前10 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。（A）仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议（B
4、）仲裁条款有效，由人民法院解决争议（C）仲裁条款无效，由人民法院解决争议（D）仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式11 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。（A）无须赔偿承包人损失，工期也不顺延（B）无须赔偿承包人损失，工期应予顺延（C）应当赔偿承包人损失，工期应予顺延（D）应当赔偿承包人损失，工期不予顺延12 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，( )。（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货
5、，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担13 在 FIDIC 的施工合同条件中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( ) 。（A）不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员（B）不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员（C）可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员（D）可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员14 因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长,监理单位( )。（A）不承担责任（B）监理单位承担全部责任（C）监理单位承担监督不力的责任（D）
6、监理单位承担连带责任15 在建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( ) 。（A）按工程实际损失计算赔偿（B）扣除合同约定的全部监理酬金（C）赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额（D）应当双倍返还定金16 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（A）行政机关（B）国家机关隶属机构（C）依法成立的组织（D）依法成立的协会17 下列关于代理的表述，不正确的是( )。（A）代理的民事责任由被代理入承担（B）代理人以自己的名义实施代理行为（C）被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任（D）代理人有权自行解决他如何向第三人作出
7、意思表示18 不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（A）项目经理（B）设计单位负责人（C）监理工程师（D）承包方技术负责人19 建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（A）工程所在地（B）施工单位所在地（C）建设单位所在地（D）签订合同所在地20 现代生活中，绝大多数合同属于( )合同。（A）诺成（B）实践（C）无偿（D）委托21 在下列各项权利中，( )是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。（A）对其他合同承包单位的选定权（B）委托监理工程重大事项的决定权（C）获得奖励的权利（D）授予监理单位权限22
8、某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。（A）施工合同成立，但不生效（B）施工合同成立，且已生效（C）施工合同不成立，不生效（D）施工合同不成立，但有效23 依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（A）法律规定（B）有利于实现债权人的目的（C）有利于实现债务的目的（D）有利于实现合同目的24 某招标项目的评标委员会成员为 7 人，其中招标人以外的有关技术、经济专家为 4 人，这样 ( ) 招标投标法对评标委员会组成人员的规定。（A）不符合（B）符合（C）公开招标时符合
9、（D）邀请招标时不符合25 投料试车的组织和试车工作由( )负责。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）设备供应商26 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义( )为“基准日” 。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）投标截止日期前第 28 天（B）投标截上日（C）定标日（D）工程师发布开工令日27 在下列合同文件中，( )具有优先的解释效力。（A）合同履行中工程洽商协议（B）施工合同通用条款（C）图纸（D）施工合同专用条款28 在合同撤销权的行使中，自债务人的行为发生之日起( )内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。（A）1 年（B） 2 年（
10、C） 3 年（D）5 年29 建设工程委托监理合同示范文本是由三部分组成，不包括( )。（A）工程建设委托监理合同（B）建设工程委托监理合同标准条件（C）建设工程委托监理合同专用条件（D）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件30 我国工程保修期从( )之日算起。（A）监理工程师在竣工验收记录上签字（B）业主支付竣工结算款（C）乙方提交竣工验收报告（D）合同约定的竣日工31 施工承包合同自( )之日起生效。（A）协议书约定生效（B）甲方签发中标通知书（C）双方签订协议书（D）监理工程师发布开工指令32 债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于( )。（A）权利转让（B）义务转让（C）当事
11、人的主体变更（D）当事人的主体不变33 工程建设的过程中,( )保证的金额是可以随时间变化的。（A）施工投标保证（B）施工合同的履约保证（C）施工预付款保证（D）工程保险34 保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担担保责任。（A）合同（B）连带保证（C）法律（D）一般保证35 施工合同示范文本中所称的“费用”, 包括( )。（A）发包人延误施工现场导致承包人的停工损失费（B）由于设计变更导致承包人增加的是工程成本（C）施工质量缺陷的修复开支（D）发包人补偿承包人施工期间地方税增加需多缴纳的款额36 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（A）委托代理（B）
12、法定代理（C）指定代理（D）优先代理37 关于无权代理的选项中正确的是( )。（A）无权代理行为不能转化为合法的代理行为（B）无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动（C）代理权终止后继续行使代理行为（D）被代理人不可以对无权代理行使“追认权”38 材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。（A）同时履行抗辩权（B）不安抗辩权（C）后履行抗辩权（D）先履行抗辩权39 依据合同法的规定，当合同履行方式不明确的，按照( )的方式履行。（A）法律规定（B）有利于实现债权人的目的（C）有利于
13、实现债务的目的（D）有利于实现合同目的40 经过修改的设计文件应( )使用。（A）报总监理工程师审核批准后（B）按设计管理程序经有关部门审批后（C）由设计人签字盖章后（D）由发包人审查批准后41 某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。（A）将钢材送到施工现场（B）将钢材送到发包人的办公所在地（C）将钢材送到发包人的仓库（D）通知发包人自提42 设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是( )。（A）和解（B）调解（C）和解或诉讼（D）仲裁或诉讼43 施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( ) 天，以
14、书面形式向工程师提出延期要求。（A）1（B） 2（C） 7（D）1444 某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（A）可以不通过招标委托工作（B）必须采用招标方式委托工作（C）必须采取公开招标方式委托工作（D）只能采用招标方式委托工作45 FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（A）工程师对分包工程无权发布指示（B）分包商使用的材料、施 2Ell 艺、工程质量由承包商进行监督管理（C）分包合同的当事人是业主和分包商（D）承包商对分包工程的实施负有全面管理责任46 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的属细微偏差，修正此错误的原则是( )
15、。（A）以大写金额为准（B）以金额高者为准（C）以小写金额为准（D）以金额低者为准47 招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（A）未中标的投标人不退还（B）中标的投标人在中标的同时退还（C）在中标的投标人向业主提交履约担保后退还（D）投标人在投标有效期内撤销投标书后退还48 某工程设计合同，双方约定设计费为 10 万元，定金为 2 万元。当设计人完成设计工作 30% 时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )。（A）3 万元（B） 5 万元（C） 7 万元（D）10 万元49 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙
16、施工干扰时，甲受到的损失应（ ）。（A）向发包人索赔（B）向乙施工单位索赔（C）向监理单位索赔（D）自行承担二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 合同法规定,具备( )的条件,要约失效。（A）拒绝要约的通知到达要约人（B）要约人依法撤销要约（C）要约期限未到,受要约人未作出承诺（D）要约期限届满,受要约人未作出承诺（E）受要约人要约的内容作出实质性变更51 在签订合同中应做到文字( )。（A）简洁（B）清晰（C）严密（D）保证意思表达准确（E）保证意思完整52
17、发包人对勘察、设计管理的重要依据是( )。（A）建设项目设计阶段监理委托合同（B）批准的可行性研究报告及设计任务书（C）建设工程勘察、设计合同（D）经批准的选址报告及规划部门批文（E）向建设单位提出支付合同价款的意见53 必须依法公开招标的项目是( )。（A）全部使用国有资金投资（B）国有资金投资控股（C）国有资金投资占主导地位（D）总投资在 3000 万元人民币以上的项目（E）涉及国家安全的工程54 在 FIDIC 施工合同条件下，监理工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则55 在代理关系中，委托代理关
18、系终止的条件包括( )。（A）被代理人的法人终止 （B）被代理人取得民事行为能力（C）被代理人取消委托 （D）代理事项完成（E）代理期限届满56 下列关于格式条款的表述，错误的有( )。（A）格式条款是经双方协商采用的标准合同条款（B）提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效（C）当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款（D）如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释（E）如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释57 建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（A）工程概况（B）设计人员应交付的资料和文件（C）变更及工
19、程费的调整（D）发包人应提供的资料（E）治理工程的检查和验收58 承包人提出的费用索赔中，人工费包括( )。（A）增加工作内容的人工费（B）停工损失费（C）工作效率降低的损失费（D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资59 建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（A）提供基准点（B）拆除地上地下障碍物（C）处理施工扰民问题（D）平整施工现场（E）落实土地征用、青苗树林赔偿60 可以终止委托监理合同的情形有( )。（A）监理人收到监理金尾款后（B）委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时（C）委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日
20、后（D）暂停监理业务期限已超过半年（E）委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 日内没收到答复61 承诺应具备的条件是( )。（A）承诺只能向受要约人作出（B）承诺必须由受要约人作出（C）承诺的内容应当与要约的内容一致（D）承诺必须在承诺期限内发出（E）承诺必须受法律约束62 规范建设工程合同，不但需要规范合同本身的法律法规的完善，也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。（A）中华人民共和国民法通则（B） 中华人民共和国合同法（C） 中华人民共和国经济法（D）中华人民共和国招标投标法（E）中华人民共和国建筑法63 在设计合同履行过程中，设计人的责任包括( )。（
21、A）按时提供设计依据文件和基础资料（B）施工图设计完成后，组织鉴定和验收（C）负责审查外商提供的设计资料（D）保证设计质量（E）设计交底64 建设工程委托监理合同(示范文本)中，监理人的权利有( )。（A）获得监理酬金的权利（B）对建设工程规模的建议权（C）选择承包人决定权（D）对施工进度进行检查监督（E）建筑材料的检验权65 在合同仲裁制度中，首席仲裁员由( )。（A）当事人共同选定（B）仲裁申请人选定（C）未申请仲裁一方当事人选定（D）当事人共同委托仲裁委员会主任指定（E）仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定66 施工合同文件的组成有如下( )内容。（A）通用条款（B）监理合同（C）中标通
22、知书（D）投标书和招标文件（E）工程量清单67 无效合同当事人的法律责任，可按( )方式处理。（A）返还财产（B）赔偿损失 （C）巳追究违约金（D）追究处罚金（E）追缴财产68 按照 FIDIC 合同条件，工程师对变更工程估价时，应( )。（A）依工程量表中同种工作内容的单价计算变更工程费用（B）当比同类工作内容的工作难度大时，应在原单价基础上双方商定一合理单价（C）当工程量表中无同种工作内容单价时，可任选一个单价（D）当工程量超过或减少 25%时，仍应按原单价商定一个合理增减幅度（E）当工程师与承包商对变更工程估价尚未达到一致时，工程师有权单方面确定一个他认为合适的估价69 工程师判定承包人
23、索赔成立的条件为( )。（A）与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出 ,或总工期延误（B）造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任（C）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告（D）上述 3 个条件没有先后主次之分,具备其中之一即可（E）上述 3 个条件有先后主次之分,应当同时具备70 招标阶段的主要工作内容包括( )o（A）选择招标方式（B）编制招标有关文件（C）发布招标广告 （D）进行资格预审（E）现场考察71 监理合同规定，监理人的权利有( )。（A）工程设计的建议权（B）质量、工期和费用的监督控制权，（C）终止合同的
24、权利（D）审核承包人索赔的权利（E）工程设计变更审批权72 公开招标过程中，招标阶段的主要工作内容包括( )。（A）办理招标备案（B）编制招标有关文件（C）发布招标广告（D）进行资格预审（E）组织现场考察73 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定74 作为推荐使用的合同范本由( )部分组成，并附三个附件。（A）协议书（B） 通用条款（C） 专用条款（D）土木工程施工合同条件（E）建筑工程施工合同75 F
25、IDIC施工合同条件规定，在( )情况下，工程师应批准承包商合理展延合同工期。（A）工程发生额外或附加工作需要延期完成（B）出现异常恶劣的气候条件无法正常施工（C）承包商的机械设备故障造成的暂停施工（D）业主提供的图纸延误（E）承包商施工组织不当导致的停工76 对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( )。（A）设计方案优劣（B）投入、产出效益比较（C）设计进度快慢（D）投标报价是否最低（E）社会信誉是否良好77 依据施工合同示范文本规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起( )。（A）双方必须协商签定延期支付协议（B）发包人承担
26、违约责任人（C）可协议将该工程折价（D）承包人申请人民法院将该工程依法拍卖（E）承包人按同期银行贷款利率支付承包人拖欠工程款的利息78 当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括( )。（A）放弃对其他人的到期债权（B）无偿转让财产（C）怠于行使其到期债权（D）未按合同提供担保（E）未按约定投保工程险79 在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权（ ）。（A）立即停止施工（B）要求签订延期付款协议（C）在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工（D）追究违约责任（E）立即解除合同注册监理工程师（建设工程
27、合同管理）模拟试卷 101 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A【试题解析】 仲裁法规定,在仲裁协议中,当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确,当事人又达不成补充协议的,仲裁协议无效。【知识模块】 合同法律制度2 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理3 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程施工合同管理4 【正确答案】 B5 【正确答案】 D6 【正确答案】 C7 【正确答案】 C8 【正确答案】 A9 【正确答案】 C10 【正确答案】 A11 【正确答案】 C12 【正确答案】 D13 【
28、正确答案】 B14 【正确答案】 A【试题解析】 (二) 监理人的责任限度。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责,也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。15 【正确答案】 C16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18 【正确答案】 C19 【正确答案】 A20 【正确答案】 A21 【正确答案】 C22 【正确答案】 B23 【正确答案】 D24 【正确答案】 A25 【正确答案】 B26 【正确答案】 A【试题解析】 P148 三、风险责任的划分。FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”。
29、从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。27 【正确答案】 A【试题解析】 P107P108(一) 合同文件的组成。 (1)施工合同协议书；(2) 中标通知书；(3)投标书及其附件；(4) 施工合同专用条款；(5) 施工合同通用条款；(6) 标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8) 工程量清单；(9) 工程报价单或预算书。合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。(二)对合同文件中矛盾或歧义的解释。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，各文件的序号就是合同的优先解释顺序。由于履行合同时双方达成
30、一致的洽商、变更等书面协议发生时间在后，且经过当事人签署，因此作为协议书的组成部分，排序放在第一位。28 【正确答案】 D【试题解析】 P39( 四)合同不当履行的处理。 3合同不当履行中的保全措施。 (2)撤销权。债权人自债务人的行为发生之日起 5 年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。29 【正确答案】 D【试题解析】 P79 二、建设工程委托监理合同示范文本。 建设工程委托监理合同示范文本由“32 程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件”组成。30 【正确答案】 A31 【正确答案】 A32 【正确答案】 A33 【正确答案】 C【试题解析】
31、 (三) 施工预付款保证。施工预付款保证担保金额应当与预付款金额相同,预付款在工程的进展过程中每次结算工程款(中间支付)分次返还时,经发包人出具相应文件担保金额也应当随之减少。34 【正确答案】 B35 【正确答案】 C【试题解析】 (二) 合同价款。在合同的许多条款内涉及“费用”和“追加合同价款”两个专用术语。追加合同价款是指,合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后,给承包人增加的合同价款。而费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。ABD 都是由于非承包人原因导致的“追加合同价款”,不属于费用;C 不包含在合同价款之内,且不属于“追加合同价款”,属于费用
32、。36 【正确答案】 B37 【正确答案】 C38 【正确答案】 C39 【正确答案】 D40 【正确答案】 B41 【正确答案】 D42 【正确答案】 D【试题解析】 设计合同中明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时，需注明仲裁委员会的名称。43 【正确答案】 C44 【正确答案】 B45 【正确答案】 D46 【正确答案】 A47 【正确答案】 C【试题解析】 招标人在评标结束后应将施工投标保函或保证书退还给投标人，包括两种情况：(1)未中标的投标人可向招标人索回；(2)中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保后退还。48 【正确答案】 A【试题解析】 根据设计合同
33、的规定，在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，则：设计人未开始设计工作的，不退还已付的定金； 已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此，当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人：1050%-2=3(万元)。49 【正确答案】 A二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 合同法第二十条规定。【知识模块】 合同法律制度51 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 建设工程委托监理合同52 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 综合53 【正确答案】 A,B,C54 【正确答案】 A,C,D,E
