1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 102 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时,监理单位( )。（A）应从委托人方获得附加监理酬金（B）应从委托人方获得额外监理酬金（C）应从承包方获得合理化建议的奖金（D）不应从任何一方获得额外奖励或酬金2 以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，( )是错的。（A）合同协议书、中标通知书（B）施工合同通用条件、施工合同专用条件（C）标准及有关技术文件、图样（D）投标书、工程量清单3 委托配合引进项目的设计任务,
2、委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收( )的单位参加。（A）承担监理业务（B）有对外经营权（C）承担有关设计任务（D）承担有关施工任务4 依据设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。（A）发包人（B）承包人（C）监理人（D）承包人的委托人5 依据材料采购合同的规定,供货方提前交付材料。对于自提,采购方接到对方发出的提前提货通知后,( ) 。（A）不可以拒绝提前提货,但可要求其承担增加的保管费用（B）不但可以拒绝提前提货,还可要求其承担增加的保管费用（C）不可以根据自己的实际情况拒绝提前提货（D）可以根据自己的实际情况拒绝提前提货6 当施工的客
3、观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（A）实际成本（B）计划成本（C）合理成本（D）成本和利润7 委托监理合同的标的是( )。（A）服务（B）工程（C）管理（D）项目目标8 若材料供应合同约定先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算,若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准,采购方拒绝付款,这是采购方在行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）后履行抗辩权（C）撤销权（D）不安抗辩权9 作为定标的主要依据是( )。（A）评标价 （B）投标报价（C）评标报告 （D）投标文件10 施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，
4、应在不迟于协议书约定的开工日期前 ( ) 天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。（A）1（B） 2（C） 7（D）1411 工程质量保修期从( )之日起计算。（A）土建施工任务完成（B）安装施工任务完成（C）申请竣工验收（D）竣工验收合格12 下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是( )。（A）施工招标（B）材料招标（C）设备招标（D）设计招标13 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满后没有履行债务的，债权人( ) 。（A）只可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）只可要求债务人履行债务（C）不可要求保证人在其保证范围内承担保证责任（D）既可要求债务人履行债务，也可
5、要求保证人在其保证范围内承担保证责任14 供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后( )天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。（A）3（B） 5（C） 10（D）1515 依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为( )。（A）无权代理（B）委托代（C）法定代（D）指定代理16 建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（A）工程所在地（B）施工单位所在地（C）建设单位所在地（D）签订合同所在地17 FIDIC 施工合同条件规定，承包商运抵施工现场的自有施下设备，在( )可运出施工现场。（A）经监理工程师批准后（B）经项目经理批
6、准后（C）任何时候（D）其他施工现场需要时18 某采用 FIDIC施工合同条件的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当( )。（A）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（B）以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任（C）以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任（D）以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任19 监理合同生效日指的是( )。（A）合同签字日（B）合同履行日（C）合同磋商日（D）合同起草日20 对于非受要约人的原因使得受要约人延误的承诺,该承诺( )。（A）有效（B）无效（C
7、）要约人未表示不接受有效（D）要约人虽表示接受也无效21 某建设项目的投标人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩 10 天才做出了书面解答。鉴于解答时间短于招标投标法规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以( )。（A）招标文件为准，开标时间后延（B）招标文件为准，开标时间不变（C）书面解答为准，开标时间后延（D）书面解答为准，开标时间不变22 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义( )为“基准日” 。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）投标截止日期前第 28 天（B）投标截上日（C）定标日（D）工程师
8、发布开工令日23 企业法人( ) 取得法人资格。（A）成立之日（B）注册资金到位后（C）建立组织机构后（D）经工商行政管理机关核准登记后24 在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。其中工期总日历天数应为( )。（A）招标文件要求的天数（B）投标书内承包人承诺的天数（C）工程实际需要施工的天数（D）经政府主管部门认可的天数25 工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。（A）工程所在地（B）建设单位所在地（C）施工单位所在地（D）双方选定26 合同当事人一方发生分立时，原合同法律效力( )。（A）增强（B）不变（C）减弱（D）取消27 工程项目施工招标不允许( )
9、招标。（A）全部工程（B）分部分项工程（C）单位工程（D）特殊专业工程28 要采购大宗材料，宜采用( )方式。（A）直接定购（B）询价、报价、签订合同（C）公开招标（D）邀请招标29 FIDIC 合同条件规定( )有权将工程部分项目交由指定分包商实施。（A）业主（B）承包商（C）工程师（D）业主和承包商30 设计合同采用定金担保，定金为合同总价的( )。（A）10%（B） 15%（C） 20%（D）25%31 建设工程委托监理合同规定，( )属于委托人的权利。（A）选择工程分包人的认可权（B）施工进度的检查、监督权（C）工程款支付的审核和签认权（D）选定工程总承包人32 可撤销的合同在撤销前，
10、属于( )合同。（A）效力待定（B）有效（C）不确定（D）无效33 正常监理工作酬金中的间接成本是( )。（A）监理人员的附加工资（B）监理人员的补助费（C）向税务机关缴纳的税金（D）常用设备的使用费34 依据施工合同示范文本通用条款的，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由( ) 承担。（A）发包人（B）承包人（C）设计人（D）承包人和发包人共同35 评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。（A）投标文件（B）招标文件（C）招标公告（D）资格预审文件36 委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在( )中明确的。（A）工程建设委托监理合同（B）建设工程委托监
11、理合同标准条件（C）有关法律法规（D）建设工程委托监理合同专用条件37 监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。（A）发出中止合同通知，令监理合同即行终止（B）发出未履行义务通知后在第 21 天单方终止合同（C）发出未履行义务通知后 21 天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第 35 天，监理合同即行终止（D）首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复，在第一个通知发出35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止38 工程师在施工阶段进行进度控制的依据是( )施工进度计划。（A）承包商编制的（B）业主编制的（C）监理单位制定并由承包商认
12、可的（D）承包商提交并经工程师批准的39 开标时判定为无效的投标文件，应当( )。（A）不再进入评标（B）在初评阶段淘汰（C）在详评阶段淘汰（D）在定标阶段淘汰40 FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（A）工程师对分包工程无权发布指示（B）分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理（C）分包合同的当事人是业主和分包商（D）承包商对分包工程的实施负有全面管理责任41 委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至( )的时间。（A）办理竣工验收之时（B）办理工程移交手续之时（C）合同完成之时（D）承包人和委托人签定工程保修合同之时42 FIDIC 施工合同条件规定，给指定
13、分包商的付款应从( )内开支。（A）承包商的工程款（B）暂列金额（C）预备费（D）工程量清单中相应的工作内容项43 FIDIC 合同条件中约定，因承包商的责任延误竣工时，损害赔偿金为每天 1 万元，该合同工程的总金额为 300 万元，而承包商该竣工工程的合同价为 15 万元，延期竣工天数为 30 天，合同中还约定最高赔偿限额为 20 万元，则在工程结算时可折减的误期损害赔偿金为( )万元。（A）0.05（B） 1.5（C） 15（D）2044 委托监理合同变更或解除合同的通知或协议( )，协议未达成之前，原合同仍然有效。（A）必须经公证机关公证（B）必须采取书面形式（C）可采取口头形式（D）由
14、仲裁机构裁定45 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（A）工程所在地（B）被告住所地（C）原告住所地（D）合同签字地46 施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定， ( ) 。（A）发包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人（B）工程师应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知承包人（C）承包人应在 14 天内直接确认顺延的工期，通知工程师（D）承包人应在 14 天内将自己认为应顺延的工期报告工程师47 因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( )赔偿。（A）监理单位（B）总监理工程师（C
15、）监理单位的法定代表人（D）具体的监理人员48 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延49 执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。（A）原价格（B）新价格（C）市场价格（D）原价和新价的平均价格二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有
16、 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 某建筑材料采购合同被法院认定为可撤销合同,其法律后果有( )。（A）返还财产（B）赔偿损失（C）支付违约金（D）双倍返还定金（E）没收财产51 依据施工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修
17、改意见，视为竣工检验报告被认可52 建设工程勘察设计合同发包人的义务包括( )。（A）发包人应及时向有关部门办理各种设计阶段设计文件的审批工作（B）明确设计范围和深度;依照双方的约定支付设计费用（C）在设计人员进入施工现场开始工作后,发包人应当提供必要的工作和生活条件（D）发包人应当维护承包人的设计文件,不得擅自修改 ,也不得转让给第三方使用,否则要承担侵权责任（E）合同中含有保密条款的,发包人应当承担设计文件的保密责任53 依据施工合同示范文本的规定,工程试车内容与承包人安装范围相一致,其中( )是错误的。（A）联动无负荷试车,由承包人组织试车（B）单机无负荷试车,由工程师组织试车（C）由于
18、设计原因试车达不到验收要求,工期相应顺延（D）试车合格而工程师未在合同规定时间内签字时 ,承包人可以继续施工（E）发包人采购的设备由于制造原因试车达不到验收要求,工期相应顺延54 指定分包工作内容可以包括( )。（A）部分工程的施工（B）供应工程所需的货物（C）供应工程所需的材料和设备（D）工程变更（E）提供技术服务55 在 FIDIC 合同条件中,工程接收证书的主要作用有( )。（A）指明竣工日期（B）转移工程照管责任（C）颁发证书日即缺陷责任期起始日（D）作为办理竣工结算的依据（E）意味着承包商与合同有关的实际义务已经完成56 勘察工作在有毒、有害危险现场作业时，( )。（A）发包人应派人
19、负责安全保卫工作（B）发包人应按照国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护（C）从事危险作业的现场人员的保健防护费用应由勘察单位承担（D）从事危险作业的现场人员的保健防护费用应由发包人承担（E）安全保卫工作应当由勘察单位完成57 施工招标的独立合同包工作范围应是( )的施工内容。（A）整个工程 （B）单位工程（C）分部工程 （D）分项工程（E）特殊专业工程58 下列关于合同生效的叙述，正确的是( )。（A）口头合同自当事人履行了主要义务时生效（B）书面合同自当事人双方签字或盖章时生效（C）合同中违法法律或社会公益的条款，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力（D）法律规定应当采用
20、书面形式的合同，当事人虽然未采用书面形式但已经履行了全部或者主要义务的，可以视为合同有效（E）口头合同自受要约人承诺时生效59 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（A）被代理人的法人终止 （B）被代理人取得民事行为能力（C）被代理人取消委托 （D）代理事项完成（E）代理期限届满60 建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（A）第一批工人进入保险工程工地（B）保险工程工地动工（C）双方签订施工合同（D）水电接通（E）用于保险工程的材料、设备运抵工地61 依照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，有关隐蔽工程与重新检验的正确说法是( ) 。（A）重新检验表明质
21、量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期（B）工程师未参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验（C）中间验收不应影响后续工程的施工（D）工程具备隐蔽条件时，应在隐蔽前 24 小时以书面形式通知工程师验收（E）经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录62 某招标项目的评标委员会初定成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，4 评标委员会成员的修改方式可为( )。（A）只减少 1 名招标人
22、代表（B）减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家（C）招标人代表不变，增加 1 名招标人以外的专家（D）招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家（E）招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家63 应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列( )情形之一的，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转移财产、抽逃资金，以逃避债务的（C）丧失商业信誉（D）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形（E）履行费用的负担不明确64 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（A）对竣工检验的干扰（B）不可抗力造成的
23、损失（C）延误移交施工现场（D）业主提前占用工程（E）非承包商原因检验导致施工延误65 中华人民共和国合同法中的自愿原则是指( )。（A）合同当事人有权决定是否订立合同（B）合同当事人有权决定与谁订立合同（C）合同当事人有权决定合同生效时间（D）合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同（E）合同当事人有权决定是否接受合同条款66 担保方式包括( ) 等。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）预付款（E）定金67 根据工程建设监理合同示范文本的规定，属于附加监理工作的情况包括( )。（A）合同工作范围内写明的服务内容（B）由于非监理单位的义务双方协议改由监理单位承担（C）原由业主承担的义务
24、双方协议改由监理单位承担（D）更改监理服务范围而增加的工作内容（E）不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作68 承诺应具备的条件是( )。（A）承诺只能向受要约人做出（B）承诺必须由受要约人做出（C）承诺的内容应当与要约的内容一致（D）承诺必须在承诺期限内发出（E）承诺必须受法律约束69 在 FIDIC施工合同条件中，承包商只可提出工期补偿的是( )。（A）公共当局引起的延误（B）对竣工检验的干扰（C）业主提前占用工程（D）业主的干扰（E）变更导致竣工时间的延长70 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（A）对
25、竣工检验的干扰（B）不可抗力造成的损失（C）延误移交施工现场（D）业主提前占用工程（E）非承包商原因检验导致施工延误71 勘察合同中,发包人违约承担的责任主要有( )。（A）付给勘察人停、窝工费（B）工期按实际延误的工日顺延（C）补偿勘察人来回的进出场费和调遣费（D）合同履行期间,勘察人完成的工作量在 30%时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费（E）完成的工作量超过 60%时,则应向勘察人支付预算额 80%的勘察费72 设计阶段监理的内容包括( )。（A）编制“设计要求文件”（B）组织方案竞赛（C）选择勘察设计单位（D）起草设计合同（E）编制项目概预算73 在 FIDIC 施工合同条件
26、下，工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则74 FIDIC施工合同条件规定，保留金应当分别在( )后返还。（A）开工（B）提交履约保函（C）颁发工程接收证书（D）竣工结算（E）颁发履约证书75 设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足( )的需要。（A）控制概算（B）施工（C）编制施工招标文件（D）主要设备材料订货（E）编制施工图设计文件76 设计合同示范文本规定，设计人配合施工工作的内容包括( )。（A）处理有关设计问题（B）进行设计交底（C）协助施工承包人编制施工方案（D）参加竣工验收（E）参加重要
27、隐蔽工程部位验收77 某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（A）投标人可以修改投标文件的实质内容（B）投标人不得修改投标文件的实质内容（C）招标人可以要求投标人延长投标保函期限（D）投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求（E）投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求78 下列有关确定变更价款的做法，正确的有( )。（A）变更确定后承包人应及时提出追加价款要求的报告（B）工程师应在规定时间内对承包人的要求作出答复（C）确定的价款报送造价管理部门备案（D）工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准（E）承包人未提
28、出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 102 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D2 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程施工合同管理3 【正确答案】 C【试题解析】 委托配合引进项目的设计任务,委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收设计人参加;除制装费外,其他费用由发包人承担。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理4 【正确答案】 A【试题解析】 依据设计合同规定,办理各设计阶段设计文件的审批工作应由发包人负责。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理
29、5 【正确答案】 D【试题解析】 对于自提,采购方接到对方发出的提前提货通知后,可以根据自己的实际情况拒绝提前提货。【知识模块】 建设工程物资采购合同管理6 【正确答案】 B7 【正确答案】 A8 【正确答案】 B【试题解析】 后履行抗辩权包括:当事人互负债务,有先后履行顺序的(先由供货方交付订购的材料后,采购方再付款结算),应当先履行的一方未履行时,后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求;应当先履行的一方履行债务不符合规定的,后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。供货方交付的材料质量不符合约定的标准属于应当先履行的一方履行债务不符合规定,采购方有权拒绝付款。9 【正确答案】 C10 【正确
30、答案】 C11 【正确答案】 D【试题解析】 (二) 质量保修期。保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位,在保修书内约定具体的保修年限。当事人协商约定的保修年限,不得低于法规规定的标准。12 【正确答案】 D13 【正确答案】 D14 【正确答案】 C15 【正确答案】 C16 【正确答案】 A17 【正确答案】 A18 【正确答案】 D19 【正确答案】 A20 【正确答案】 C【试题解析】 迟到的承诺。(2)非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情况能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情况,除非要
31、约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺,否则承诺有效。答案为 C。21 【正确答案】 C22 【正确答案】 A【试题解析】 P148 三、风险责任的划分。FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。23 【正确答案】 D【试题解析】 P4 2法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。24 【正确答案】 B【试题解析】 P106 一、工期和合同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历
32、天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。25 【正确答案】 D【试题解析】 P47-P48(三 )仲裁协议。在仲裁协议的三项内容中，选定的仲裁委员会具有特别重要的意义。因为仲裁没有法定管辖，如果当事人不约定明确的仲裁委员会，仲裁将无法操作，仲裁协议将是无效的。26 【正确答案】 B27 【正确答案】 B28 【正确答案】 C29 【正确答案】 A30 【正确答案】 C31 【正确答案】 D32 【正确答案】 B33 【正确答案】 D34 【正确答案】 B35 【正确答案】 B36 【正确答案】 A37 【正确答案】 D38 【正确答案】 D39 【正确答案】 A【试题解析
33、】 在开标时，如果发现投标文件出现下列情形之一，应当作为无效投标文件，不再进入评标：(1)投标文件未按照招标文件的要求予以密封；(2)投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章；(3)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；(4)投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函；(5)组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议。40 【正确答案】 D41 【正确答案】 C42 【正确答案】 B43 【正确答案】 B44 【正确答案】 B45 【正确答案】 A46 【正确答案】 D47 【正确答
34、案】 A【试题解析】 委托人按照合同的约定检查监理工作的执行情况，如发现监理人员不按监理合同履行职责或与承包方串通，给委托人或工程造成损失，有权要求监理单位更换管理人员，直至终止合同，并承担相应赔偿责任。48 【正确答案】 C【试题解析】 根据施工合同的规定，囚设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，工期顺延。49 【正确答案】 B【试题解析】 依法应当执行政府指导价的按照惩罚有过错一方的原则执行：在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价；逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行、遇价格下降时按照新价格执行；逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时按照新价格执行、遇价格下降时按照原价格执行。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 A,B【试题解析】 合同无效或被撤销后,因该合同取得的财产,按缔约过失责任处理,应当予以返还;不能返还的或者没有必要返还的,应折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。当事人恶意串
