1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 108 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 合同生效后,当事人发现合同对质量的约定不明确,首先应当采用( )确定价款。（A）补充协议（B）合同有关条款（C）交易习惯（D）按照通常标准2 下列不属于指定代理或法定代理终止原因的是( )。（A）被代理人取得或者恢复民事行为能力（B）被代理人或代理人死亡（C）指定代理的人民法院或指定单位撤销指定（D）监护关系没有消灭3 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地专用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费
2、用应由( )承担。（A）公路管理部门（B）承包人（C）发包人（D）承包人与发包人共同4 中标通知书发出后的( )内,双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同,不得作实质性修改。（A）10 天（B） 15 天（C） 30 天（D）45 天5 1999 年 8 月 30 日颁布的中华人民共和国招投标法共有( )。（A）5 章（B） 6 章（C） 7 章（D）8 章6 公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标7 施工招标中，投标文件的内容未完全响应招标文件，但仍属于投标文件的情况是( )。（A）联合体投
3、标没有提交联合体协议书（B）投标工期长于招标文件中要求的工期（C）投标保函金额少于招标文件的要求（D）未详细说明使用专利施工的技术细节8 施工合同作为合同的一种,其订立方式有( )。（A）直接发包（B）招标发包（C）转包发包（D）直接发包和招标发包9 依据中华人民共和国合同法的规定，出现( )订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。（A）违反法律法规规定（B）当事人恶意串通损害第三人利益（C）以合法形式掩盖非法目的（D）对方当事人采用欺诈手段10 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求( )承担责任。（A）施工单位（B）监理
4、单位（C）材料供应商（D）项目经理11 监理工程师有权通知承包人修改进度计划是在( )情况下。（A）只在实际进度滞后计划进度（B）只在实际进度超前计划进度（C）不论在实际进度超前还是滞后进度计划（D）在实际进行不能保证按时完成12 标准化的施工合同协议书的主要内容不包括( )。（A）合同工期 （B）工程承包范围（C）合同生效时间 （D）违约、索赔和争议13 承包人采购的材料，在使用前应( )。（A）按工程师的要求进行检验 （B）由发包人负责检验（C）检验费由发包人承担 （D）不合格可使用14 甲与乙签订了采购 10t 水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付 8t，乙向丙交付 2 乙这种情况表现为
5、( )。（A）债务承担（B）债务人向第三人履行债务（C）债权转让（D）由第三人向债权人履行债务15 接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）承诺通知到达要约入之前（C）承诺通知发出之前（D）承诺通知到达要约人之后16 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。（A）4 万元 （B） 8 万元（C） 10 万元 （D）14 万元17 当事人一方不履行非金钱债务或者履行债务不符合约定的，对方可以要求继续履行
6、，其中符合这一规定的情形是( )。（A）事实上不能履行（B）债务的标的不适于强制履行（C）债权人在合理期限内未要求履行（D）履行费用不高18 下列关于招标代理机构的说法不正确的是( )。（A）招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定（B）招标代理机构必须隶属于建委等行政机关（C）招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力（D）招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济 “专家库”19 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间继续施工，则由此造成的承包人损失由( )。（
7、A）发包人赔偿，延误的工期顺延（B）发包人赔偿，延误的工期不予顺延（C）自己承担，延误的工期顺延（D）自己承担，延误的工期不予顺延20 依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( )（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由监理工程师负责协调管理21 在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( )。（A）如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工 ,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用（B）如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺
8、施工,应负责办理相应的申报手续,承包人承担申报、试验、使用等费用（C）若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师的认可,然后由发包人负责办理申报手续,承包人承担有关费用（D）若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工 ,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用22 当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，承包人可要求对超出( )的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。（A）实际成本（B）计划成本（C）合理成本（D）成本和利润23 参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应( )，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。（A）由总监理工程师协调
9、参与竣下验收各方（B）报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调（C）由承包人进行协调（D）由发包人进行协调24 FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（A）14（B） 24（C） 28（D）4225 监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。（A）开工令（B）停工令（C）复工令（D）验收令26 在施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,( )是错误的。（A）要求承包人拆除（B）承包人承担由此发生的费用（C）承
10、包人可存放这些材料设备于现场,并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品（D）由此造成工期延误不予顺延27 FIDIC 合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主( )。（A）仍不返还给承包商（B）应返还承包商一半（C）应返还承包商一半和相应利息（D）应全部返还承包商28 为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（A）承包人负责检验工作，发包人承担检验费用（B）承包人负责检验工作，并承担检验费用（C）发包人负责检验工作，并承担检验费用（D）发包人负责检验工作，承包人承担检验
11、费用29 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多30 建设工程施工合同(示范文本)规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已经认可（D）需等待发包人批准31 要约人要撤销要约，撤销要约通知应在(
12、)到达对方。（A）要约到达对方之前（B）对方发出承诺之前（C）对方承诺到达要约人之前（D）对方承诺生效之后32 订立施工合同时，发包人与承包人在合同中对支付工程款地点没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则该合同工程款的支付应在( )履行。（A）发包人所在地（B）承包人所在地（C）合同订立地（D）非发包商所在地与承包商所在地的第三地33 施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告 28 天后，工程师未对此索赔要求做出任何表示，则应视为( )。（A）工程师已拒绝索赔要求（B）承包人需提交现场记录和补充证据资料（C）承包人的索赔要求已成立（D）需等待发包人批准34 按照“施工合同
13、”，设备安装工程进行试车 ( )。（A）因设计原因试车达不到验收要求时，甲方承担修改设计费用、拆除和重新安装的经济支出，工期不予顺延（B）因设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购的，甲方承担重新购置或修理费用以及拆除和重新安装费用，工期相应顺延（C）乙方施工原因造成试车达不到验收要求，修改与重新试车费用由甲方承担（D）试车费用一般由乙方承担35 以下材料中，( ) 不能作为承包商向业主提出索赔的证据。（A）施工组织计划（B）现场施工记录（C）工程变更指令（D）工程师的施工建议36 设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由( )负责。（A）设计单位（B）业主（C）承包人（D）监
14、理人37 设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有( )。（A）投标须知（B）项目说明书（C）合同条件（D）工程量清单38 某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）货币39 在 FIDIC 施工条件中，按照全国各条款的约定，承包商完成建筑和保修任务后，对所有合格工程有权获得的全部工程款是指( )。（A）承包商的投标报价（B）合同价格（C）接受的合同款额（D）最终结算款减去索赔款40 施工期的起始日是( )。（A）合同内约定的开工日（B）合同签字日（C） “开工令” 中
15、指的应开工日（D）双方协商确定41 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。（A）现场考察时招标人口头解释（B）招标文件规定（C）书面函件（D）仲裁机构裁定42 在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由( )。（A）保管员负责赔偿损失（B）发包人承担损失责任（C）承包人负责赔偿损失（D）发包人与承包人共同承担损失责任43 合同一方当事入通知资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同( )。（
16、A）自然终止（B）归于无效（C）仍然有效（D）可以撤销44 要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( )签发。（A）业主（B）总包商（C）分包商（D）监理工程师45 FIDIC 合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在 ( ) 签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（A）提交竣工验收申请之日（B）竣工验收之日（C）本该进行竣工检验之日（D）承包商提交检验申请之后第 28 天46 施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于( )。（A）不可原谅的延期（B）可原谅并给予补偿费用的延期（C）承包人应承担的风险责任（D）可原谅但不给予补偿费用的延期47
17、 FIDICI 施工合同条件下，预付款保函( )。（A）在收到预付款的同时提交（B）金额大于预付款金额（C）由业主提交工程师（D）金额随承包商对预付款的偿还而递减48 设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。（A）退还定金（B）退还定金并赔偿发包人损失（C）双倍返还定金（D）支付设计费的 2%的违约金49 对于建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。（A）被告住所地（B）合同签定地（C）工程所在地（D）原告住所地二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。
18、50 ( )将导致指定代理或法定代理关系的终止。（A）作为代理人或代理人的法人终止（B）代理期限届满或代理事项完成（C）被代理人取得或恢复民事行为能力（D）被代理人或代理人死亡（E）监护关系消失51 FlDIC 施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( ) 。（A）规范（B）图纸（C）资料表（D）投标保函（E）中标函52 在 FIDIC 施工合同条件下，下列对变更估价的说法，正确的是( )。（A）实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价（B）变更工作内容如果在合同中没有价格，应按照以监理工程师确认为准的原则确定价格（C）工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超
19、过 1%（D）原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费提出补偿（E）工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了可接受的合同款额的 0.01%53 设计招标与其他招标在评标原则上存在不同，评标委员应更多关注方案的( )等方面的内容。（A）所达到的技术指标（B）技术先进性（C）方案合理性（D）经济可行性（E）对工程项目投资效果的影响54 在设计合同的履行期间，发包人可能承担的违约责任是( )。（A）设计错误 （B）不可抗力事件（C）审批工作的延误 （D）发包人延误支付设计人设计费（E）因发包人原因要求解除合同55 委托监理合同中，监理人的义务包括( )。（A）按合同约定派驻人员（B）使用
20、委托人提供的设施完成工作后应归还（C）将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方（D）负责工程施工中有关各方的协调管理（E）负责办理施工有关的行政批准手续56 正常监理工作酬金中的直接成本包括( )。（A）监理人员的基本工资（B）监理人员的补助费（C）监理单位的业务培训费（D）监理单位的资料购置费（E）监理使用仪器的摊销费57 在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。（A）被代理人的法人终止（B）被代理人取得民事行为能力（C）被代理人取消委托（D）代理事项完成（E）代理期间届满58 施工合同示范文件中定义的监理工程师包括( )。（A）负责工程施工的总负责人（B）负责工程设计的总负责
21、人（C）总监理工程师（D）发包人派驻施工场地的代表（E）项目经理59 设计合同中，发包人的责任包括( )等。（A）对设计依据资料的正确性负责（B）保证设计质量（C）提出技术设计方案（D）解决施工中出现的设计问题（E）提供必要的现场工作条件60 法人应当具备( ) 等条件。（A）依法成立（B）有必要的财产或者经费（C）有自己的名称、组织机构和场所（D）能够独立承担民事责任（E）经上级行政主管机关批准61 对于下列纠纷的解决，可以适用中华人民共和国合同法的有( )。（A）某建筑公司与某银行之间的借款合同（B）某建筑公司与王某之间的劳动合同（C）某建筑公司与某科研机构之间的技术服务合同（D）王某与其
22、养子女之间的扶养协议（E）某建筑公司与某租赁公司之间的设备租赁合同62 委托人对合同履行的监督控制权中，说法正确的是( )，（A）可随时要求监理人对重大问题提交专项报告（B）监理人调换总监理工程师，须经委托人同意（C）监理人转让义务，必须经委托人书面同意（D）监理人转让利益，不需委托人书面同意（E）监理人转让支付款，必须经委托人书面同意63 合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是( )。（A）给付货币的，在给付货币一方所在地履行（B）交付不动产的，在不动产所在地履行（C）交付动产的，在接受动产一方的所在地履行（D）履行标的行为的，在履行义务一方所在地履行（E）除货币和
23、不动产外的其他标的在接受义务一方所在所在地履行64 合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照( )确定履行方式。（A）协议补充（B）按照有利于债务人的方式履行（C）按照交易习惯确定（D）按照有利于债权人的方式履行（E）按照有利于实现合同目的的方式履行65 “建筑工程一切险 ”承担保险责任的范围包括 ( )。（A）错误设计引起的费用（B）火灾（C）地震（D）不可预料的意外事故（E）施工机械失灵造成的本身损失66 施工合同示范文本中规定的施工合同文件组成包括( )。（A）投标书（B）招标文件（C）图纸（D）工程量清单（E）合同履行过程的变更协议67 法人应具备的条件是( )。（A）依法成
24、立（B）有必要的财产和经费（C）有自己的名称、组织机构和场所（D）能够独立承担民事责任（E）有权利能力68 FIDIC 合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（A）对已付款支付证书的修正（B）作为保留金增加的任何款项（C）本月完成的工程项目和变更项目的应付金额（D）法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项（E）承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额69 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（A）缔约一方受有损失（B）缔约一方有违约行为（C）缔约当事人有过错（D）合同尚未成立（E）合同已经成立70 建设工程委托监理合同中明确的内容有( )。（A）工程概
25、况（B）合同生效日期（C）项目总投资（D）酬金支付方式（E）可行性研究71 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容有( )。（A）投标须知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件（E）对监理单位的要求72 对 FIDIC 编制的分包合同的说法中，正确的是( )。（A）工程分包后，承包商对分包工程承担的风险合理地转移给分包商（B）分包合同只可采用公开招标的方式签订分包合同（C）承包商应向分包商收取分包管理费（D）承包商应向分包商提供主合同中的工程量清单及承包商的报价细节（E）可以允许业主与分包商有私下约定73 监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（A）现场见证（B
26、）询问见证（C）会议见证（D）合同见（E）文件见证74 为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有 ( ) 。（A）建设工程已批准立项（B）建设工程经过可行性研究（C）建设工程已履行了报建手续（D）建设资金能满足建设工程要求（E）领取了建设工程规划许可证75 依据合同法规定，( )的合同属于无效合同。（A）恶意串通损害第三人利益（B）以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立（C）订立合同时显失公平（D）以合法形式掩盖非法目的（E）损害公共利益订立76 某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（A）承包方人员伤亡损
27、失（B）发包方人员伤亡损失（C）承包方施工设备损坏的损失（D）运至施工场地待安装工程设备的损害（E）工程修复费用77 某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应（ ）。（A）及时通知委托人变动后果（B）延长完成监理任务的时间（C）终止监理合同中增加内容的执行（D）追索委托人的违约金（E）申请支付附加工作的报酬注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 108 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 D【试题解析】 监护关系没有消灭不能导致指定代理或法定代
28、理终止。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础3 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程施工合同管理4 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程招标管理5 【正确答案】 B【试题解析】 参见招标投标法。【知识模块】 建设工程招标管理6 【正确答案】 A【试题解析】 公开招标与邀请招标,在程序上的主要差异之一表现为公开招标进行资格预审,减轻招标、评标的工作量,缩短招标的时间。【知识模块】 建设工程招标管理7 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程招标管理8 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程施工合同管理9 【正确答案】 D【知识模块】 合同法律制度10 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程合
29、同管理法律基础11 【正确答案】 C12 【正确答案】 D13 【正确答案】 A14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 C 【试题解析】 本题考查重点是对“物资采购合同违约责任”的熟悉。当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以违约金的形式承担违约赔偿责任。双方应通过协商，将具体采用的比例数写在合同条款内。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元。则采购方有权要求供货方支付 10 万元承担违约责任。因此，本题的正确答案是 C。17 【正确答案】 D18 【正确答案】 B【试题解析】 招标代理机构是依法成立的组织,与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取
30、得建设行政主管部门的资质认定。招标代理机构应具备的基本条件包括 3 方面:有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力;有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。19 【正确答案】 A20 【正确答案】 B21 【正确答案】 A【试题解析】 (三) 使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,应负责办理相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。22 【正确答案】 B23 【正确答案】 B24 【正确答案
31、】 C25 【正确答案】 B26 【正确答案】 C【试题解析】 承包人采购的材料设备。(3)承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,承包人应在工程师要求的时间内运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期延误不予顺延。承包人负责采购的材料和设备。(2)工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,工期延误不予顺延。27 【正确答案】 B28 【正确答案】 A29 【正确答案】 A30 【正确答案】 C31 【正确答案】 B【试题解析】 P27( 一)要约。 3要约的撤回和撤销。要约撤销，是指要约在发
32、生法律效力之后，要约人欲使共丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。32 【正确答案】 B【试题解析】 P37 合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行。33 【正确答案】 C【试题解析】 P179建设工程施工合同示范文本 规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在 28 天内既未予答复，也未对此承包人作进一步要求的话，
33、则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。34 【正确答案】 B35 【正确答案】 D36 【正确答案】 B37 【正确答案】 D38 【正确答案】 A39 【正确答案】 B40 【正确答案】 C【试题解析】 从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数为承包商的施工期。用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。41 【正确答案】 C【试题解析】 投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人保证招标的公开和公平，但不必说明
34、问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。42 【正确答案】 B【试题解析】 发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应。的保管费用。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。43 【正确答案】 C【试题解析】 当事人名称或者法定代表人变更不会对合同的效力产生影响。因此，合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。有些单位，因为名称或者法定代表人变更而拒绝承担合同义务，是没有法律依据的。44 【正确答案】 D45 【正确答案】 C46
35、 【正确答案】 D47 【正确答案】 D48 【正确答案】 C49 【正确答案】 C二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 导致指定代理或法定代理关系终止的原因包括:(1)被代理人取得或恢复民事行为能力;(2)被代理人或代理人死亡;(3) 指定代理的人民法院或指定单位撤销指定;(4)监护关系消失。【知识模块】 建设工程合同管理法律基础51 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 合同文件包括:合同协议书; 中标函 ;投标函;合同专用条件;合同通用条件;规范;图纸; 资料表以及其他构成合同一部分的文件等。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理52 【正确答案】 A,C,E53 【正确答案】 A,B,C,E54 【正确答案】 C,D,E55 【正确答案】 A,B,D56 【正确答案】 A,B,E57 【正确答案】 A,C,D,E58 【正确答案】 C,D59 【正确答案】 A,E
