1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 118 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求( )确认无效。（A）人民法院（B）监理单位（C）建设行政主管部门（D）建设单位2 根据合同法的规定,要约在( )时生效。（A）要约人发出要约（B）要约到达受要约人（C）受要约人了解了要约内容（D）要约于受要约人发出承诺3 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承
2、包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延4 委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。（A）委托人增加监理工作内容较多（B）执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束（C）委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年（D）委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料5 建设工程设计合同履行时,( )是设计人的责任或义务。（A）提供有关设计的技术资料（B）修改预算（C）向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作（D）确定设计深度与范围6 经发包人同意后，承包人可以将部分工
3、程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是中华人民共和国合同法中有关( )的规定。（A）债权转让（B）债务承担（C）由第三人向债权人履行债务（D）债务人向第三人履行债务7 按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。（A）工程所在地（B）被告住所地（C）原告住所地（D）合同签字地8 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以( )为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。（A）监理单位（B）分公司（C）建设单位（D）施工企业9 业主指定的分包商,在施工中受到非自身原因造成损害时,他应向( )提交索赔报告。（
4、A）业主（B）承包商（C）工程师（D）业主或工程师10 在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（A）采购方（B）供货方（C）采购方和供货方共同。（D）施工承包人11 如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件( )，提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。（A）发生后的 28 天内 （B）全部消除后（C）影响结束后的 14 天内 （D）影响结束后的 28 天内12 合同中当事人约定了违约金,也约定了定金。合同履行过程中发生违约后,( )。（A）未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿（B）违约一方可以选择
5、定金或违约金承担违约赔偿责任（C）未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿（D）违约金和定金的约定同时无效,须采用其他方式追究违约责任13 工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。（A）发包人 （B）承包人（C）发包人和承包人双方共同 （D）合同约定的责任者14 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日 ”，从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标日 （B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接收证书日 （D）工程师颁发履约证书日15 施工过程中
6、,因承包人的原因使得施工进度滞后于计划进度,承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施,经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失,此损失应由( )负责。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）设计人16 设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。（A）按设计合同要求，完成设计并提交全部图样（B）按设计合同要求，提交最后一部分图样，发包人结清全部设计费（C）工程施工完成竣工验收工作（D）工程通过保修期检验17 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（A
7、）承包人第一次提交竣工验收报告 （B）承包人修改后再次提请竣工验收（C）最终验收合格 （D）办理竣工验收手续18 全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多19 根据合同法的规定，以下关于要约和承诺的表述中，错误的是( )。（A）要约撤销是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示（B）在建设工程合同的订
8、立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺（C）在建设工程合同的订立过程中，招标人发出招标公告的行为属于要约（D）要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算20 依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点（B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换（C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失（D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地21 依据中华人民共和国合同法关于违约责任的规定，下列说法不正确的是( )。（A）
9、约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金（B）约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（C）处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用（D）第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿22 FIDIC 合同条件中，采用总价合同的部分的支付依据是( )。（A）工程量清单中所列的工程量（B）计量的数量（C）图纸工程量（D）变更部分的工程量23 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( )。（A）初步设计编制的概算价（B）施工图设计编制的预算价（C）投标书中标明的报价（D）评标委员会算出的评标价24 依据中华人民共和国担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是( )。（A）保证（
10、B）抵押（C）质押（D）定金25 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑因素的影响有误的是( )。（A）施工内容的一般非专业要求（B）其他因素影响（C）施工现场条件（D）对工程总投资影响26 执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依合同法的规定，遇价格下降时，应执行( )。（A）原价格（B）新价格（C）原价格和新价格的平均价（D）市场价格27 某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。（A）建设单位直接向材料供应商追究（B）建设单位向施工单位追究责任，施工
11、单位向材料供应商追究（C）建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究（D）建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究28 某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（A）可以不通过招标委托工作（B）必须采用招标方式委托工作（C）必须采取公开招标方式委托工作（D）只能采用招标方式委托工作29 施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( ) 。（A）承包人承担影响正常施工的费用（B）发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期（C）承包人只给予发包人顺延相应工期（D）发包人和承包人承担责任
12、30 依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是( )。（A）材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点（B）到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换（C）供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失（D）到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地31 包括没备安装工程的施工合同，设备安装工作完成后，要对设备运行的性能进行检验。下列说法不正确的是( )。（A）工程试车分为竣工前的试车和竣工后的试车（B）竣工前的试车工作分为单机无负荷试车和联动无负荷试车两类（C）投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作
13、范围（D）单机无负荷试车和联动无负荷试车都由发包人组织试车32 当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，如承包人某项索赔理由成立，工程师根据相应条款规定，既同意给予一定的费用补偿，也批准顺延相应的工期。此时( )。（A）工程师可以任意决定选择其一（B）工程师可以决定同时成立（C）究竟批准哪一项索赔只有发包人才有权作出（D）工程师签发有关证书后，索赔报告应当通知发包人33 按照 FIDIC施工合同条件规定,由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度,承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改,所发生的费用由( )。（A）业主额外支付（B）工程师承担（C）承包商自行承担（D）业主与承包商协商补偿
14、34 保证合同的主体是( )。（A）保证人和主合同中的债权人（B）保证人和主合同中的债务人（C）债务人和主合同中的债权人（D）保证人和债务人35 承包人在临街交通要道附近施工，施工前的工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（A）发包人承担（B）承包人承担（C）承发包双方共同分担（D）承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付36 FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（A）调价方法继续有效（B）调价方法无效（C）按对业主有利的原则执行（D）应酌情扣减违约金
15、37 施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（A）无效合同条款（B）保证施工安全条款（C）有效合同条款（D）强制性合同条款38 在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款( ) 。（A）有效（B）无效（C）经公证后有效（D）被拒绝后无效39 建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( )。（A）增加合同中约定的工程量（B）删减承包范围的工作内容交给其他人实施（C）改变承包人原计划的工作顺序和时间（D）更改工程有关部分的标高40 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向( )索赔，以补偿自
16、己损失。（A）业主（B）工程师（C）设备生产厂（D）设备供货商41 对于无权代理行为，被代理人行使( )后，对无权代理的行为后果负责。（A）拒绝权（B）追认权（C）抗辩权（D）不安抗辩权42 能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是( )。（A）法律后果（B）行为（C）法律事实（D）事件43 保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担保证责任。（A）保证（B）连带责任保证（C）违约（D）合同44 关于“保留金 ”，下列说法错误的是 ( )。（A）在业主手中（B）用于承包商违约赔偿费（C）应从首次支付进度款时起扣（D）不属承包商的工程款45 招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应
17、为( )。（A）评标委员会算出的评标价（B）招标人编制的标底价（C）中标人的投标价（D）施工图预算价46 施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前( ) 天。（A）7（B） 14（C） 15（D）3047 FIDIC 施工分包合同条件中，工程师就分包工程施工发布的任何指示应发给( )。（A）业主（B）承包商（C）分包商（D）承包商或分包商48 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（A）协调处理施工现场周围地下管线保护工作（B）按工程需要提供非夜间施工使用的照明（C）办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续（D）组织设计交底49 根据合同法对
18、违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是（ ）。（A）罚金（B）利息（C）赔偿金（D）违约金二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 下列属于合同法的基本分类的有( )。（A）买卖合同;供用电、水、气、热力合同（B）单务合同;实践合同;无偿合同;诺成合同（C）赠与合同;借款合同;租赁合同;承揽合同（D）融资租赁合同;建设工程合同;运输合同（E）技术合同;保管合同;仓储合同;委托合同;行纪合同 ;居间合同51 出
19、现( ) 等情形 ,当事人一方有权要求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。（A）因重大误解而订立的（B）在一方胁迫或乘人之危的情况下订立的（C）没有经过双方同意而订立的（D）在没有中间人和公证人的情况下私定的（E）在订立合同时显失公平的52 委托合同中委托人的义务有( )。（A）委托人应向受托人支付约定的报酬（B）委托人对于受托人在授权范围内处理事务所产生的债务应当清偿（C）委托人在处理事务过程中,因不可归责于自己的事由而造成损失的,有权要求委托人赔偿损失（D）两个以上的受托人需对完成同一事务的委托负连带责任（E）如果委托合同有偿,委托人有义务提供和补偿委托事务必要的费用53 施工合同文件
20、是由( )组成。（A）协议书（B） 合同法（C） 建筑法（D）通用条款（E）专用条款54 委托监理合同中，监理人应承担的义务包括( )。（A）开始执行监理业务前向委托人报送派驻该工程总监理工程师的情况（B）合同履行过程中，必须先经委托人同意，才可调换总监理工程师（C）合同终止后，要对本工程的有关资料保密（D）不得参与与委托人利益相冲突的活动（E）免费向委托人提供服务人员55 采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括( )。（A）以评标价最低的标书为最优（B）以投标报价最低的标书为最优（C）技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价（D）中标后按投标价格签订合同价（E）中标后按评标
21、价格签订合同价56 按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括( )。（A）中标函 （B）投标保函（C）监理合同标准条件 （D）监理委托函（E）标准、规范57 为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其中包括( )。（A）招标广告（B）合同协议书（C）评标方法（D）资格预审文件（E）定标原则58 建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（A）工程概况（B）设计人员应交付的资料和文件（C）变更及工程费的调整（D）发包人应提供的资料（E）治理工程的检查和验收59 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师
22、而言，特别要做好( )。（A）特殊专业工程不允许分包（B）主体工程的施工任务不允许分包（C）安装工程的施工不允许分包（D）只允许一家分包人进行分包（E）主要工程量必须由承包人完成60 委托人对合同履行的监督控制权中，说法正确的是( )，（A）可随时要求监理人对重大问题提交专项报告（B）监理人调换总监理工程师，须经委托人同意（C）监理人转让义务，必须经委托人书面同意（D）监理人转让利益，不需委托人书面同意（E）监理人转让支付款，必须经委托人书面同意61 监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于( )。（A）参与监理工作人员的业务专长和经验（B）是否遵循了规范化的管理程序和方法（C）监
23、理工作的内容和范围（D）参与监理工作人员的创新想像力和风险意识（E）监理招标的成功与否62 工程师对工程索赔的影响主要是( )。（A）工程师可能会引起承包人的索赔（B）工程师无权单方面做出索赔处理决定（C）工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书（D）工程师在争议的仲裁中作为仲裁人（E）工程师在争议的诉讼过程中作为见证人63 当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（A）缔约过失（B）继续履行（C）采取补救措施（D）赔偿损失（E）支付违约金和定金罚则64 在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（A）未按招标文件的要求予以密封（B）投标
24、函未加盖投标人的企业公章（C）联合体投标未附联合体协议书（D）明显不符合技术标准要求（E）完成期限超过招标文件规定的期限65 工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。（A）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地（B）提供和维护非夜间施工使用的照明（C）开通施工场地与城乡公共道路的通道（D）保证施上场地清洁符合环境卫生管理有关规定（E）确定水准点与坐标控制点并进行现场交验66 工程建设监理合同示范文本规定，( )是监理单位服务内容 o（A）正常的监理工作（B）附加的监理工作（C）额外的监理工作（D）承包商要求的工作（E）合约外的工作67 在设计合同中，属于委托方的义务( )。
25、（A）提供设计任务书（B）提供勘察资料（C）提供材料（D）提供服务人员（E）明确设计范围和深度68 担保合同是( ) 。（A）被担保合同的从合同（B）为了全面履行主合同而设定的保证权力人的权利得以实现的法律手段（C）第三方(担保人)为被担保人的权利和义务做出具有法律约束力的保证措施（D）担保人与当事人(甲、乙方)订的合同（E）担保合同必须在主合同履行中实际履行69 按施工合同文本规定，应当由发包人承担的费用有( )。（A）购买约定使用的国内外标准的费用（B）图纸的保密措施费用（C）施工中发现文物的保护费用（D）修改施工进度计划的费用（E）承包人需增加图纸套数的复制费用70 FIDIC 合同条件
26、规定，业主应承担的风险有( )。（A）战争造成的损失（B）放射性污染造成的损失（C）图纸错误造成的损失（D）亚音速飞行物产生的压力波（E）建筑材料不合格造成的损失71 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好( )。（A）特殊专业工程不允许分包（B）主体工程的施工任务不允许分包（C）安装工程的施工不允许分包（D）只允许一家分包人进行分包（E）主要工程量必须由承包人完成72 必须依法公开招标的项目是( )。（A）全部使用国有资金投资（B）国有资金投资占控股（C）国有资金投资占主导地位（D）总投资在 3000 万元人民币以上项目（E）涉及国家安全的工程73 为了保证设计工作
27、的正常进行,发包人应提供的资料和文件包括( )。（A）设计方案（B）规划许可文件（C）工程勘察资料（D）限额设计要求（E）高于设计规范要求的标准74 施工合同范本中规定可选择的合同计价方式包括( )。（A）单价合同（B）固定价格合同（C）可调价格合同（D）总价合同（E）成本加酬金合同75 FIDIC 合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失的款项的情况有( ) 。（A）不合格材料（B）重复检验费（C）折价接受部分有缺陷工程（D）未改正质量的错误行为（E）提前竣工76 在合同磋商阶段不会发生的责任有( )。（A）违约责任（B）侵权责任（C）缔约过失责任（D）保证责任（E）合同纠纷
28、责任77 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（A）提供地下管线资料（B）办理法律、法规固定的批准手续（C）进行图纸会审（D）按规定办理安全生产有关手续（E）协调处理古树名木的保护78 履行合同的担保方式包括( )。（A）投标保证（B）留置（C）动产抵押（D）定金（E）违约金注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 118 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 B【试题解析】 对于要约生效,合同法采用到达主义原则,即要约到达受要约人时生效。【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】
29、C【知识模块】 建设工程施工合同管理4 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程委托监理合同5 【正确答案】 B【试题解析】 “提供有关设计的技术资料”“向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作”和“确定设计深度与范围”属于发包人的责任或义务。【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理6 【正确答案】 C【知识模块】 合同法律制度7 【正确答案】 A【知识模块】 合同法律制度8 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同管理法律基础9 【正确答案】 B【试题解析】 指定的分包商向承包商索赔,因为它们之间有合同关系。【知识模块】 建设工程的施工索赔10 【正确答案】 B11 【正确答案】 D12 【
30、正确答案】 A【试题解析】 (五) 定金罚责。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金的条款。但是,这两种违约责任不能合并使用。13 【正确答案】 A14 【正确答案】 D15 【正确答案】 A【试题解析】 (二) 承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任。16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B【试题解析】 本题考查重点是对“施工合同竣工”的熟悉。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期
31、为承包人修改后提请发包人验收的日期。因此，本题的正确答案是 B。18 【正确答案】 A19 【正确答案】 C20 【正确答案】 C21 【正确答案】 B22 【正确答案】 C23 【正确答案】 C【试题解析】 评标价既不是投标价也不是中标价,只是用价格指标作为评审标书优劣的衡量方法。签订合同时,仍以报价作为中标的合同价。故中标通知书中的中标合同价应为投标书中标明的报价。24 【正确答案】 D25 【正确答案】 A26 【正确答案】 B27 【正确答案】 B28 【正确答案】 B29 【正确答案】 B30 【正确答案】 C31 【正确答案】 D【试题解析】 P122123 一、工程试车。工程试车
32、包括竣工前的试车和竣工后的试车。(一) 竣工前的试车。竣工前的试车工作分为单机无负荷试车和联动无负荷试车两类。选项 A 和 B 正确。1试车的组织。(1)单机无负荷试车。由于单机无负荷试车所需的环境条件在承包人的设备现场范围内，因此，安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车。(2)联动无负荷试车。由于需要外部的配合条件，因此具备联动无负荷试车条件时，由发包人组织试车。故选项 D 不正确。(二)竣工后的试车。投料试车属于竣工验收后的带负荷试车，不属于承包的工作范围，一般情况下承包人不参与此项试车。试车组织和试车工作由发包人负责。选项 C 正确。题目要求选出不正确的选项，答案为 D。32 【正确答
33、案】 C【试题解析】 P179( 四)发包人审查索赔处理。当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。故选项 A、B 错误， C 正确。索赔报告经发包人同意后，工程师即可签发有关证书。选项 D 错误，顺序颠倒。答案为 C。33 【正确答案】 C【试题解析】 工程师对施工进度的监督。(2)施工进度计划的修订。按照合同条件的规定,工程师在管理中应注意两点:一是,不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符,承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付;二是,工程师对修改后进度计划的批准,并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任。因此,本题中虽然是“承包商遵照工程师的指示对
34、进度计划进行修改”,但所发生的费用由承包商自行承担。34 【正确答案】 A35 【正确答案】 A36 【正确答案】 C37 【正确答案】 A38 【正确答案】 B39 【正确答案】 B40 【正确答案】 D41 【正确答案】 B42 【正确答案】 C43 【正确答案】 B【试题解析】 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。44 【正确答案】 D【试题解析】 保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合
35、同义务的措施之一当承包商有一般违约行为使业主受到损失时，可从该项金额内直接扣除损害赔偿费。例如，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用可从保留金内扣除。45 【正确答案】 C46 【正确答案】 A47 【正确答案】 B48 【正确答案】 B【试题解析】 “协调处理施工现场周围地下管线保护工作；办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续；组织设计交底”属于发包人的义务。49 【正确答案】 D二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 A,C,D,E【试题解析】 B 项是按合同的其他分类而不是合同法的基本分类。
