1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 119 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 监理合同示范文本的标准条款规定,当发生( )情况时,监理人有权向委托人发出变更合同的通知。（A）执行监理业务的时间超过合同内约定的时间（B）委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求（C）委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款（D）由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停 6 个月2 设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同上签字、盖章时，表明( )。（A）要约生效（B）承诺生效（C）合同成立（D）合同生效3 某大宗水泥采购合同
2、,进行交货检验清点数量时,发现交货数量少于订购的数量,但少交的数额没有超过合同约定的合理尾差限度,采购方应( )。（A）按订购数量支付（B）按实际交货数量支付（C）待供货方补足数量后再按订购数量支付（D）按订购数量支付但扣除少交数量依据合同约定计算的违约金4 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（A）行政机关 （B）国家机关隶属机构（C）依法成立的组织 （D）依法成立的协会5 下列选项属于竣工后试车的是( )。（A）单机无负荷试车 （B）联动无负荷试车（C）拟运行试车 （D）投料试车6 下列选项中，应当进行招标的项目是( )。（A）某抗洪工程（B）某利用扶贫
3、资金实施以工代赈的工程（C）某经济适用房小区工程（D）某秘密科技研发基地工程7 某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同( )。（A）未成立 （B）已经成立（C）在公证后成立 （D）不具备成立条件8 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（A）委托代理 （B）法定代理（C）指定代理 （D）优先代理9 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为( )。（A）债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务（B）债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务（C）保证人和债权人约定，当债务
4、人不履行债务时，保证人按约定履行债务（D）保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务10 施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出，7 天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( )的规定。（A）撤销权 （B）不安抗辩权（C）后履行方抗辩权 （D）同时履行抗辩权11 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。（A）需承包人书面通知工程师 （B）应经建设行政主管部门批准（C）应经工程师批准 （D）需承包人书面通知发包人12 建设工程施工合同纠纷第一审案件的
5、管辖地为( )。（A）工程项目投资人所在地（B）工程项目承包人所在地（C）工程项目发包方所在地（D）工程项目所在地13 FIDIC 分包合同的履行管理中，正确的是( )。（A）工程师对分包工程无权发布指示（B）分包商使用的材料、施工工艺、工程质量由承包商进行监督管理（C）分包合同的当事人是业主和分包商（D）承包商对分包工程的实施负有全面管理责任14 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（A）承包人承担返工费用，工期不予顺延（B）承包人承担返工费用，工期给予顺延（C）发包人承担追加合同价款
6、，工期不予顺延（D）发包人承担追加合同价款，工期给予顺延15 工程设计招标的评标原则是主要考虑( )。（A）设计取费高低（B）设计单位的资历（C）设计方案的优劣（D）设计任务完成的进度16 监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（A）评标价法（B）综合评分法（C）加权打分法（D）专家评审法17 评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有( )。（A）不符合招标文件的实质性要求（B）投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限（C）明显不符合技术规格、技术标准的要求（D）个别地方存在漏项18 按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以
7、确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。（A）监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任（B）监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任（C）监理工程师未确认，承包人应修改进度计划（D）监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示19 ( ) 是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。（A）要约撤回（B）要约撤销（C）承诺撤销（D）要约失去效力20 承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建设，需经( )同意。（A）设计单位（B）施工单位负责人（C）发包人（
8、D）监理工程师21 委托监理合同的通用文件是( )。（A）合同专用条件（B）合同标准条件（C）监理委托函（D）中标函22 根据中华人民共和国合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( )。（A）罚金（B）赔偿金（C）利息（D）违约金23 承包人需要使用代用材料时，应经工程是由认可后才能使用，由此增加的合同价款应( )。（A）由承包人承担（B）由发包人承担（C）双方以书面形式设定（D）由工程师确定24 施工招标的资格预审主要侧重于对承包人( )的要求进行审查。（A）企业总体能力是否适合招标工程（B）投标书是否实质性响应招标文件（C）投标书的报价是否低于成本（
9、D）是否具有编写投标书的能力25 设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指( )。（A）从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止（B）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止（C）从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止（D）从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止26 评标委员会对投标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。（A）投标文件（B）招标文件（C）招标公告（D）资格预审文件27 无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（A）标底编制得不够合理（B）评标标准不合理（C）评标委员会的评标
10、过程不合理（D）受标底的约束28 施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（A）承包人办理申报手续，承包人承担费用（B）发包人办理申报手续，发包人承担费用（C）发包人办理申报手续，承包人承担费用（D）承包人办理申报手续，发包人承担费用29 代理是代理人在代理权限内，以( )的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。（A）代理人（B）被代理人（C）第三人（D）自己30 按合同法的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按( ) 的顺序履行。（A）订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议（B）合同有关条款、补充协议、订立
11、合同时履行地的市场价格（C）补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格（D）补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款31 施工合同工程款支付的期限、方式，应在( )中具体规定。（A）通用条款（B）专用条款（C）中标通知书（D）投标书32 我国合同鉴证制度实行的是( )原则。（A）自愿鉴证（B）不必鉴证（C）统一鉴证（D）强制鉴证33 竣工验收程序，对于大型工程初验应由( )进行。（A）施工单位（B）建设单位（C）质检站（D）建设行政主管部门34 留置权是通过( ) 产生的。（A）法律规定（B）合同约定（C）中间人约定（D）口头约定35 联运无负荷试车合格后，( )在试车记录上
12、签字。（A）工程师（B）发包人和承包人（C）工程师和承包人（D）工程师和发包人36 施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由 ( ) 。（A）承包人承担影响正常施工的费用（B）发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期（C）承包人只给予发包人顺延相应工期（D）发包人和承包人承担责任37 FIDIC 合同条件规定，因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以 ( ) 签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。（A）提交竣工验收申请日（B）竣工验收之日（C）本该进行竣工检验日（D）承包商提交检验申请之后第 28 日38 某单位与某
13、设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是( ) 。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）活动39 某工程签订的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应( )。（A）将钢材送到施工现场（B）将钢材送到发包人的办公所在地（C）将钢材送到发包人的仓库（D）通知发包人自提40 对设计标书评审的首要内容是( )。（A）设计方案的优劣（B）设计进度的快慢（C）设计资历（D）报价的合理性41 委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。（A）获得酬金权利（B）终止合同权利（C）获得奖励的权利（D）工程设计的建议权42 下列对不可抗力发生后，合同责任的描
14、述错误的是( )。（A）承包人的人员伤亡由发包人负责（B）工程修复费用由发包人承担（C）承包人的停工损失由承包人承担（D）发包人的人员伤亡由发包人负责43 为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。（A）建设工程已批准立项（B）建设工程经过可行性研究（C）建设工程已履行了报建手续（D）建设资金能满足建设工程要求44 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，这体现了合同履行的( )原则。（A）诚实信用（B）全面履行（C）法定履行（D）约定履行45 招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数
15、量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当( )。（A）仅允许排名前五名的投标人参加投标（B）改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量（C）由排名第七的递补，维持六家投标人（D）重新进行资格预审46 依据合同法的规定，出现( )订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。（A）对方以胁迫手段（B）损害国家利益（C）对方有过错（D）损害当事人利益47 按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许( )。（A）投标人更改投标书的内容和报价（B）投标人再增加优惠条件（C）评标委员会对投标书中的错误加以修正（D）招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法48 FIDIC施工合同条件规定，
16、指定分包商行为给业主造成损失，对此事件( )。（A）承包商承担部分责任（B）业主可要求承包商承担全部责任（C）如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任（D）应由指定分包商承担全部责任49 依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（A）预付款的金额不少于合同价 22%（B）要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函（C）预付款保函金额要大于预付款额（D）自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 (减去暂列金额)10%的月开始扣回预 付款50 依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是( )。（A）只能向有合同关系的对方
17、提出索赔（B）工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬（C）工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力（D）索赔处理应尽可能协商达成一致二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 安装工程一切险的保险标的有( )。（A）安装的机器及安装费（B）为安装工程使用的承包人的机器、设备（C）附带投保的土木建筑工程项目,其保额不得超过过整个工程项目保险的 25%（D）场地清理费用（E）业主或承包商在工地上的其他财产52 合同法律关系由( ) 等要素构成。（A）主体（B）客体（C）
18、行为（D）事件（E）内容53 合同法规定,( ) 为无效合同。（A）一方以欺诈、胁迫手段订立的合同（B）在订立合同时显失公平的（C）恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的（D）违反法律、行政法规的强制性规定（E）因重大误解而订立的54 在施工合同中，( ) 的合同属于无效合同。（A）施工企业伪造资质等级证书签订（B）招标人与投标人串通签订（C）施工企业的违约责任明显过高（D）建设单位的违约责任明显过高（E）约定的质量标准低于强制性标准55 按照“建筑工程一切险” 保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括( ) 。（A）领有公共运输执照施工车辆的损失（B）不可预料事件造成
19、施工人员的人身伤亡（C）施工建筑物的损害（D）业主在工地的原有建筑物受到的损害（E）临时工程受到的损害56 建设工程勘察合同中，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括( )。（A）提供基准点 （B）拆除地上地下障碍物（C）处理施工扰民问题 （D）平整施工现场（E）落实土地征用、青苗树林赔偿57 承包人可提出索赔的费用包括( )。（A）保险费 （B）安全措施费（C）利润 （D）管理费（E）贷款利息58 当事人在( ) 情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（A）没有仲裁协议的（B）仲裁委员会无权仲裁的（C）裁决所根据的证据不全面（D）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁
20、决的证据（E）仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊59 设计合同履行过程中,设计人应负责情况包括( )。（A）向施工单位进行设计交底（B）组织设计成果的鉴定和验收（C）确定所设计工程的合理使用年限（D）提供设计依据的文件和基础资料（E）按设计审查会提出的意见完善设计文件60 建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定61 下列关于格式条款的表述中错误的有( )。（A）格式条款，是经双方协调采用的标准合同条
21、款（B）当格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款（C）提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效（D）若对争议条款有两种以上解释，应做出有利于提供格式条款一方的解释（E）若对争议条款有两种以上解释，应做出不利于提供格式条款一方的解释62 进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件府兼顾( )。（A）科学性（B）节约性（C）严格性（D）完整性（E）灵活性63 订购 50t 钢材的合同,现场交货时发现供货方由于货源短缺 ,所交付的钢材中有10t 与合同约定的型号、规格不符。为了不耽误施工 ,采购方只能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了 10t 钢材。对此事件采购方应 ( )。
22、（A）及时将违约行为和处理意见通知供货方（B）要求对方将不合格钢材运出工地（C）按 50t 钢材不能按时交货对待（D）按 10t 钢材不能按时交货对待（E）要求供货方承担 10t 钢材采购差价的损失64 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开工检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收65 依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括( )。（A）负责合同的协调管理工作（B）外部关系协调（C）免费提供监理工作需要的资料（D）更换委托人代表需要经监理人同意（E）将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人66 FIDIC 施工合同条件规定的“不可预见物质
23、条件” 范围包括( )。（A）不利于施工的自然条件（B）招标文件未说明的污染物影响（C）不利的气候条件（D）招标文件未提供的地质条件（E）战争或外敌入侵67 在违约责任的承担中,损失赔偿额应当( )。（A）相当于因违约造成的损失（B）不包括合同履行后可获得的利益（C）包括合同履行后可获得的利益（D）不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失（E）可以超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失68 在合同仲裁制度中，首席仲裁员由( )。（A）当事人共同选定（B）仲裁申请人选定（C）未申请仲裁一方当事人选定（D）当事人共同委托仲裁委员会主任指定（E）仲裁委员会主任无须经委托可以直接指定69
24、 担保合同是( ) 。（A）被担保合同的从合同（B）为了全面履行主合同而设定的保证权力人的权利得以实现的法律手段（C）第三方(担保人)为被担保人的权利和义务做出具有法律约束力的保证措施（D）担保人与当事人(甲、乙方)订的合同（E）担保合同必须在主合同履行中实际履行70 FIDIC 合同条件规定，工程接收证书的主要作用有( )。（A）指明竣工日期（B）表明施工义务已经完成（C）转移工程监管责任（D）作为办理竣工结算的依据（E）颁发证书日即缺陷通知期开始日71 施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施
25、工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定72 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )工程的施工任务。（A）整个（B）单项（C）单位（D）分部（E）特殊专业73 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（A）选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大74 合同解除后，如果已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人( )。（A）可清求恢复原状（B）可请求补救措施（C）有权要求赔偿损失（D）有权提起诉讼（E）无权请求任何要求75 委托监理
26、合同示范文本中，委托人的权利包括( )。（A）授权监理人权限的权限（B）对合同承包人的选定权（C）重大事项的决定权（D）对监理人履行合同的监督控制权（E）审核承包人索赔的权利76 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容有( )。（A）投标须知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件（E）对监理单位的要求77 施工招标中投档人的必要合格条件包括( )。（A）营业执照（B）固定资产（C）资质等级（D）履约情况（E）分包计划78 采用 FIDIC施工合同条件的工程，工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。（A）对合同中任何工程量的改变（B）工程任何部分标高的改变（C）
27、改变已认可的承包商施工时间和顺序安排（D）删减部分约定的承包工作交给其他人完成（E）改变违约责任的承担方式注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 119 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 D【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】 A【试题解析】 材料交运过程中会有合理的损耗,合同内约定的合理磅差或尾差为判定是否按合同约定供应数量的标准,因此交货清点时的数量在合理尾差范围内不能视为供货方违约,应按合同约定支付结算。【知识模块】 建设工程物资采购合同管理4 【正确答案】 C5 【正确答案】 D6 【正
28、确答案】 C7 【正确答案】 B8 【正确答案】 B9 【正确答案】 C10 【正确答案】 D【试题解析】 本题考查重点是对“同时履行抗辩权”的掌握。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。如施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款；如果发包人拖欠工程款。则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工。产生的后果，由违约方承担。撤销权是指因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且
29、受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。先履行抗辩权，丈称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。后履行抗辩权也包括两种情况：当事人互负债芦，有先后履行顺序的，应当先履行的一方未履行时，后履行的一方有权拒绝其对本方的履行要求；应当先履行的一方履行债务不符合规定的，后履行的一方也有权拒绝其相应的履行要求。因此，本题的正确答案是 D。11 【正确答案】 C【试题解析】 本题考查重点是对“施工合同延期开工”的熟悉。若是承包 A 要求的延期开工，则工程师有权批准是否同
30、意延期开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的 48 小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。若工程师不同意延期要求，工期不予顺延。因此，本题的正确答案是 C。12 【正确答案】 D13 【正确答案】 D14 【正确答案】 D15 【正确答案】 C【试题解析】 (二) 设计招标方式。设计招标评标原则。评标时不过分追求投标价的高低,评标委员会更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性,以及对工程项目投资效益的影响。16 【正确答案】 B17 【正确答案】 D18
31、【正确答案】 B19 【正确答案】 B20 【正确答案】 D21 【正确答案】 B22 【正确答案】 D23 【正确答案】 C24 【正确答案】 A25 【正确答案】 B26 【正确答案】 B27 【正确答案】 A28 【正确答案】 B29 【正确答案】 B【试题解析】 P6( 一)代理的概念和特征。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。30 【正确答案】 C【试题解析】 P37( 二)合同履行的原则。 1全面履行的原则。合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条
32、款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。因此答案为 C。31 【正确答案】 B32 【正确答案】 A33 【正确答案】 B34 【正确答案】 A【试题解析】 (四) 留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使,不能通过合同约定产生留置权。中间人约定和口头约定也不正确,只能通过法律规定。35 【正确答案】 B36 【正确答案】 B37 【正确答案】 C38 【正确答案】 C39 【正确答案】 D40 【正确答案】 A41 【正确答案】 D【试题解析】 委托监理合同中赋予监理人的权利包括：(1)完成监
33、理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利；(2)终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。42 【正确答案】 A【试题解析】 施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担；(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包
34、人承担；(6)延误的工期相应顺延。43 【正确答案】 B44 【正确答案】 B45 【正确答案】 C46 【正确答案】 A47 【正确答案】 C【试题解析】 为了体现招标的公平、公正和公开原则，招标投标法规定，开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件，投标书经启封后不得再更改招标文件中说明的评标、定标办法。48 【正确答案】 C【试题解析】 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致的索赔或诉讼，承包商不承担责任。49 【正确答案】 C【试题解析】 预付
35、款保函金额始终与预付款等额，即随着承包商对预付款的偿还逐渐递减保函金额。50 【正确答案】 B【试题解析】 工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬是不妥的，因为根据规定：工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，如果在 28 天内既未予答复，也来对承包人作进一步要求的话，则视为承包人提出的该项索赔要求已经被认可。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,D,E【试题解析】 附带投保的土木建筑工程项目,其保额不得超过整个工程项目的20%。【知
36、识模块】 建设工程合同管理法律基础52 【正确答案】 A,B,E53 【正确答案】 C,D【试题解析】 合同的订立涉及到第三方(违法,公共利益或其他第三者)利益的损害,则合同无效。【知识模块】 合同法律制度54 【正确答案】 A,D,E【知识模块】 合同法律制度55 【正确答案】 A,D【知识模块】 建设工程合同管理法律基础56 【正确答案】 B,C,D,E57 【正确答案】 A,C,D,E58 【正确答案】 A,B,D,E59 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 (三) 设计人的责任。1.保证设计质量。负责设计的建筑物须注明设计的合理使用年限(选项 C),按规定参加有关设计审查 ,并根据审查结论完善设计文
