1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 11 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同；后来又办理了抵押登记，则( ) 。（A）项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效（B）项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效2 参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是( )。（A）合同法律关系主体（B）合同法律关系内容（C）合同法律关系客体（D）合同法律关系事实3 保证是保证人
2、与( ) 约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。（A）第三人（B）债务人（C）合伙人（D）债权人4 能够留置的财产仅限于( )。（A）不动产（B）动产（C）专利权（D）财产权5 建筑工程一切险的保险期限( )开始。（A）自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准（B）自工地动工（C）自主要材料、设备运抵工地（D）保险公司中约定日期6 合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达对方之前（B）受要约人发出承诺之后（C）受要约人发出承诺之前（D）承诺到达对方之前7 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时
3、，应当认为( )。（A）仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议（B）仲裁条款有效，由人民法院解决争议（C）仲裁条款无效，由人民法院解决争议（D）仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式8 执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。（A）原价格（B）新价格（C）原价与新价的平均价格（D）市场价9 如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。（A）要约生效（B）承诺生效（C）双方当事人签字或者盖章（D）附生效期限的合同期限界至10 A 公司欠银行贷款 200 万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立 B 公司。对于公司分立后这笔
4、债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是( )。（A）应当由 A 公司承担清偿责任（B）应当由 B 公司承担清偿责任（C）应当由 A 公司和 B 公司承担连带责任（D）A 公司和 B 公司均不再承担清偿责任11 逾期交付标的物的，遇价格上涨按( )执行。（A）新价（B）原价（C）二者平均价（D）调整价12 债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，下列说法正确的是( )。（A）须经对方同意（B）无须经对方同意，但应通知对方（C）无须经对方同意，也不必通知对方（D）须经对方同意，但要办理公证13 施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（A）支付赔偿金（B）没收定金（C）减少合同价格（D）
5、采取补救措施14 仲裁庭可由当事人指定的人组成，人数规定是( )人。（A）1 或 2（B） 1 或 3（C） 2 或 4（D）3 或 415 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（A）施工（B）设备采购（C）设计（D）材料采购16 对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是( )。（A）不予淘汰，先订立合同前予以澄清、补正即可（B）不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可（C）不予淘汰，允许投标人重新报价（D）初评阶段予以淘汰17 招标人选择招标代理机构时，下列哪项不是必须满足的条件( )。（A）招标代理机构必须是法人（B）有从事招标代理业务的营业场
6、所（C）有能够编制招标文件的能力（D）有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”18 采用综合评分法评标时，以( )为最优。（A）报价最低标书（B）报价最高标书（C）报价接近标底标书（D）得分最高的投标书19 设计招标开标时，应由( )说明设计方案构思。（A）招标人（B）投标人（C）总监理工程师（D）工程师20 下列各项中不属于投标须知内容的是( )。（A）委托监理的范围（B）投标文件的格式（C）招标文件（D）必要的设计文件21 在建设工程委托监理合同(示范文本)中，纲领性的法律文件是( )。（A）建设工程委托监理合同（B）建设工程委托监理合同标准条件（C）建设工程委托监理合同专用条件（D
7、）双方共同签署的修正文件22 在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。（A）选定权（B）批准权和否决权（C）建议权（D）直接指定权23 关于委托人提供的人员服务，下列说法错误的是( )。（A）委托人应免费向监理人提供职员和服务人员（B）涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示（C）监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责（D）人数和服务时间应在专用条件中写明24 下列关于监理人义务的说法错误的是( )。（A）合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作（B）如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意（C）为保证监理行为的公正性
8、，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬（D）监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动25 勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于( )状态。（A）成立但不生效（B）既不成立也不生效（C）承诺生效但合同不成立（D）生效但不成立26 勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人( )。（A）无权要求返还定金（B）有权要求返还定金（C）无权要求返还定金且需支付违约金（D）只能要求返还定金的一半27 工程施工前，( ) 需向承包人进行设计交底。（A）委托人（B）设计人（C）工程师（D）发包人28 因发包人的原因要求
9、解除合同，当设计工作不足一半时，应该( )。（A）不退定金（B）按设计费一半支付（C）按全部设计费支付（D）不支付设计费29 施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由( )。（A）发包人追加合同价款，相应顺延工期（B）发包人追加合同价款，工期不予顺延（C）承包人承担发生的费用，相应顺延工期（D）承包人承担发生的费用，工期不予顺延30 依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，( )后推迟开工日期。（A）需承包人书面通知工程师（B）应经建设行政主管部门批准（C）应经工程师批准（D）需承包人书面通知发包人
10、31 按照施工合同示范文本规定，当组成施工合：同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( ) 顺序解释。（A）施工合同协议书、工程量清单、中标通知书（B）中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议（C）合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单（D）施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书32 可调价格合同通常应用于( )的施工合同中。（A）工期较短（B）工程较复杂（C）小型工程（D）工期较长33 发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间( )天后向发包人发出预付通知。（A）5（B） 7（C） 14（D）2834 施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术，经工程师批准后，应由( )。
11、（A）承包人办理申报手续，发包人承担费用（B）承包人办理申报手续，承包人承担费用（C）发包人办理申报手续，承包人承担费用（D）发包人办理申报手续，发包人承担费用35 在施工合同中，工期可以顺延的根本原因在于( )。（A）属于承包人应承担的风险（B）属于工程师应承担的风险（C）属于发包人应承担的风险（D）处于关键线路，影响总工期36 工程师确定工程变更价款的原则中，不包括( )。（A）按合同已有的价格（B）参照类似价格（C）由承包人提出适当价格（D）由发包人提出适当价格37 单机无负荷试车的确认权在( )。（A）工程师（B）承包人（C）设计人（D）发包人38 工程质量保修期限，应( )的时间确定
12、。（A）按当事人双方具体约定（B）按法规规定标准（C）由双方约定且不低于法定标准（D）参照行业通常习惯39 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )万元。（A）4.2（B） 2.2（C） 2.0（D）0.240 在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括( )。（A）设备延误到货的违约金的计算办法（B）因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金的计算办法（C）未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法（D）由于供方责任采购人员的返工费41 FID
13、IC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日 ”。从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标日（B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接收证书日（D）工程师颁发履约证书日42 依据 FIDIC施工合同条件有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( )。（A）预付款的金额不少于合同价 22%（B）要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函（C）预付款保函金额要大于预付款额（D）自承包商累计获得工程进度款达到合同总价 (减去暂列金额)10%的月开始扣回预付款43 施工期的起始日是( )。（A）合同内约
14、定的开工日（B）合同签字日（C） “开工令” 中指的应开工日（D）双方协商确定44 业主选定指定分包商的基本原则是( )。（A）必须保护承包商合法利益不受侵害（B）保证业主的工程质量（C）保证投资减少（D）与业主有合作关系的承包商45 关于其他不能合理预见的风险，下列说法错误的是( )。（A）可能包括由于汇率的变化导致的外币支付部分（B）法令、政策变化对工程成本的影响（C）业主应承担汇率变化对其不利时对工程总造价影响的风险（D）若合同规定按支付日当地中央银行颁布的汇率为标准，则支付时需随汇率的市场浮动进行换算46 下列有关变更的描述错误的是( )。（A）工程变更属正常的合同管理（B）合同变更是
15、实质性改动（C）工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容（D）工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施47 关于“保留金 ”，下列说法错误的是 ( )。（A）在业主手中（B）用于承包商违约赔偿费（C）应从首次支付进度款时起扣（D）不属承包商的工程款48 FIDIC 合同条件规定，在颁发整个合同工程的移交证书后 84 天内，承包商应向工程师报送( ) 。（A）最终报表（B）竣工报表（C）结清单（D）临时支付报表49 关于承包人索赔成立条件，下列说法中错误的是( )。（A）与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误（B）造成费用增加或工期延误的原
16、因不属于承包人应承担的责任（C）承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告（D）以上条件必须具备两项或两项以上50 工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中不属于工程师权力的是( )。（A）检查承包人现场同期的记录（B）指示承包人缩短合同工期（C）当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面做出处理决定（D）把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现
17、抵押权。（A）人民法院起诉（B）仲裁机构仲裁（C）协议拍卖抵押物（D）协议变卖抵押物（E）协议以抵押物折价52 当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担( )违约责任。（A）缔约过失（B）继续履行（C）采取补救措施（D）赔偿损失（E）支付违约金和定金罚则53 建筑工程一切险的保险责任自( )之时起，以先发生者为准。（A）第一批工人进入保险工程工地（B）保险工程工地动工（C）双方签定施工合同（D）水电接通（E）用于保险工程的材料、设备运抵工地54 合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是( )。（A）应当先履行的对价给付是可能履行的义务（B）应当先履行的合同一方丧失商业信誉（C）合同中未约定
18、履行的顺序（D）对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务（E）对方的对价给付是可履行的义务55 合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质，目的和交易习惯履行 ( ) 的义务。（A）抗辩（B）通知（C）合作（D）协助（E）保密56 甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定( )。（A）合同主体不变仍为甲乙两公司（B）甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任（E）丙公司直接对乙公司承担合同义务57 对设计投标人的资格审查包括( )。（A）证书的种类（B）证书级别（C）允许承接的
19、任务范围（D）近几年完成工程项目表（E）提供方案的技术先进性58 按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为( )阶段。（A）招标准备（B）设计招标（C）招标投标（D）施工招标（E）决标成交59 开标时，应当作为无效投标文件的情形是( )。（A）未密封投标文件的（B）关键内容字迹无法辨认的（C）未提供投保证金和投标保证的（D）未附联合体各方共同投标协议的（E）无项目经理印章的60 为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括( )。（A）招标广告（B）合同协议书（C）评标方法（D）资格预审文件（E）定标原则61 划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（A）工程
20、规模（B）招标方式（C）潜在投标人数量（D）工程项目的专业特点（E）被监理合同的难易程度62 建设工程勘察合同示范文本中，适用于为设计提供勘察工作的委托任务的合同条款主要有 ( ) 。（A）违约责任（B）合同争议的解决（C）未尽事宜的约定（D）设计合同依据的文件（E）材料设备的供应63 设计合同示范文本规定，设计人的责任包括( )。（A）负责修改和完善各设计阶段设计文件审查会提出的修改意见（B）对提交的设计文件质量负责（C）参加有关的设计审查并负责调整和补充设计范围的内容（D）完成初步设计、技术设计和施工图设计（E）负责现场施工指导64 设计合同示范文本规定，发包人向设计人委托任务的工作范围包
21、括( )。（A）设计范围（B）建筑物的合理使用年限设计要求（C）委托的设计阶段和内容（D）设计深度要求（E）设计人参与施工工作的要求65 建设工程监理招标的特点包括( )。（A）招标文件强调对人员数量的要求（B）招标宗旨是对监理单位能力的选择（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少（E）强调对监理单位提供设备的要求66 设计合同示范文本规定，发包人的责任有( )。（A）负责解决设计中需选用的国家标准图、部标准图和地方标准图（B）负责勘察资料和数据的完整性、正确性（C）为设计人派驻现场的工作人员提供必要的劳动保护装备（D）负责提供方案设计文件（E）负责将施工图报送建设行政主管部门进行审
22、查67 施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是( )。（A）固定价格合同（B）总价合同（C）可调价格合同（D）单价合同（E）成本加酬金合同68 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（A）提供地下管线资料（B）办理法律、法规规定的批准手续（C）进行图纸会审（D）按规定办理安全生产有关手续（E）协调处理古树名木的保护工作69 按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( ) 。（A）设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金（B）设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金（C）设计工作不足一半时，按该阶段设计
23、费的一半支付设计费（D）设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费（E）设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费70 依据施工合同示范文本通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括( )。（A）发包人在检验后 14 天内给予认可或提出修改意见（B）需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用（C）需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担（D）发包人收到竣工检验报告后 28 天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可（E）检验后 14 天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可71 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是
24、( )。（A）施工合同的目标工期（B）作为工程师对施工进度控制的依据（C）工程师依据计划进行协调（D）作为发包人对施工进度控制的依据（E）作为发包人进行工期索赔的依据72 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开打检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收73 FIDIC 合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（A）对已付款支付证书的修正（B）作为保留金增加的任何款项（C）本月完成的工程项目和变更项目的应付金额（D）法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项（E）承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额74 按材料采购合同的约定，供货方
25、交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（A）产品说明书（B）双方签定的采购合同（C）合同内约定的质量标准（D）图纸、样品（E）双方当事人共同封存的样品75 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用76 承包人在提交索赔报告时，( )证明材料可作为合理的证据。（A）施工现场记录（B）施工图纸（C）汇率变化表（D）合同履行过程中的来往信件（E）中期支付工程进度款的单据77 FIDIC 施工合同条件中
26、，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（A）合同二方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意（B）争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为（C）争端裁决委员会不需要常驻工地（D）争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担（E）未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见78 FIDIC 分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括( )情况。（A）工程师不认可分包商报表中的某些款项（B）业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款（C）分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议（D）承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表（E）承包
27、商与业主发生合同争议79 依据 FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有( )。（A）对竣工检验的干扰（B）不可抗力造成的损失（C）延误移交施工现场（D）业主提前占用工程（E）非承包商原因检验导致施工延误80 工程师对索赔的预防和减少要做到( )。（A）正确理解合同规定（B）尽量为承包人提供力所能及的帮助（C）建立和维护工程师处理合同事务的威信（D）做好日常监理工作，随时与承包人保持协商（E）始终以业主的利益为重注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 11 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意
28、。1 【正确答案】 D【试题解析】 首先，根据抵押的概念可知，抵押项目为不转移占有。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以抵押物折价或者从变卖抵押物的价款中优先受偿。其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。其次，当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。当事人未办理抵押物登记的，不得对抗第三人。2 【正确
29、答案】 A【试题解析】 合同法律关系主体，是参加合同法律关系，享有相应权利；承担相应义务的当事人。合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织。3 【正确答案】 D【试题解析】 本题主要考查的是保证的概念。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。4 【正确答案】 B【试题解析】 由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权。依担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。5 【正
30、确答案】 A【试题解析】 建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。6 【正确答案】 C【试题解析】 要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发生承诺通知之前到达受要约人。7 【正确答案】 A【试题解析】 合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，
31、合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力；如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，不能认为合同无效将导致仲裁条款无效。若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，仍然应当由双方选定的仲裁委员会裁定施工合同是否有效及对争议的处理。8 【正确答案】 A【试题解析】 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。9 【正确答案】 B【试题解析】 合同成立是指合同当事人对
32、合同的标的、数量等内容协商一致，如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。10 【正确答案】 C【试题解析】 订立合同后分立的，分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利和义务的继承人，双方可以重新协商合同的履行方式。如果分立方没有告知或分立方的该合同责任归属通过协商对方当事人仍不同意，则合同的权利义务由分立后的法人或组织连带负责，即享有连带债权，承担连带债务。11 【正确答案】 B【试题解析】 如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期
33、交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。12 【正确答案】 A【试题解析】 当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务。当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或其他组织对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。13 【正确答案】 D【试题解析】 建设工程合同中，采取补救措施是施工单位承担违约责任常用的方法。14 【正确答案】 B【试题解析】 仲裁庭的
34、组成有两种方式：(1)当事人约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭，当事人如果约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员；(2)当事人约定由 1 名仲裁员组成仲裁庭，仲裁庭也可以由 1 名仲裁员组成。当事人如果约定由 1 名仲裁员组成仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。15 【正确答案】 C【试题解析】 设计招标对投标书的编制要求不同，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优
35、点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。16 【正确答案】 B【试题解析】 对于存在细微偏差的投标文件，指投标文件基本上符合招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。对招标文件的响应存在细微偏差的投标文件仍属于有效投标书。属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。17 【正确答案】 A【试题解析】 招标代理机构应具备的基本条件包括：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金：(2)有能够编制招标文件和组织评标的
36、相应专业能力；(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。18 【正确答案】 D【试题解析】 大型工程应采用“综合评分法”或“评标价法”对个投标书进行科学的量化比较。综合评分法是指将评审内容分类后分别赋予不同权重，评标委员依据评分标准对各类内容细分的小项进行相应的打分，最后计算的累计分值反映投标人的综合水平，以得分最高的投标书为最优。19 【正确答案】 B【试题解析】 开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定标价次序。20 【正确答案】 D【试题解析】 投标须知
37、的内容有：(1)工程项目综合说明。包括项目的主要建设内容、规模、工程等级、地点、总投资、现场条件、开竣工日期；(2)委托的监理范围和监理业务；(3)投标文件的格式、编制、递交；(4)无效投标文件的规定；(5)投标起止时间、开标、评标、定标时间和地点；(6)招标文件，投标文件的澄清与修改；(7)评标的原则等。21 【正确答案】 A【试题解析】 工程建设委托监理合同“合同”是一个总的协议，是纲领性的法律文件。其中明确了当事人双方确定的委托监理工程的概况(工程名称、地点、工程规模、总投贤)；委托人向监理人支付报酬的期限和方式；合同签订、生效、完成时间；双方愿意履行约定的各项义务的表示。“合同”是一份
38、标准的格式文件，经当事人双方在有限的空格内填写具体规定的内容并签字盖章后，即发生法律效力。22 【正确答案】 B【试题解析】 委托人是建设资金的持有者和建筑产品的所有人，因此对设计合同、施工合同、加工制造合同等的承包单位有选定权和订立合同的签字权。监理人在选定其他合同承包人的过程中仅有建议权而无决定权。但标准条件中规定，监理人对设计和施工等总包单位所选定的分包单位，拥有批准权或否决权。23 【正确答案】 B【试题解析】 人员服务是指如果双方议定，委托人应免费向监理人提供职员和服务人员，也应在专用条件中写明提供的人数和服务时间。当涉及监理服务工作时，委托人所提供韵职员只应从监理工程师处接受指示。24 【正确答案】 C【试题解析】 监理人义务的规定中指出，非经委托人书面同意，监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性。25 【正确答案】 A【试题解析】 合同经双方当事人签字盖章后，合同成立。合同成立后 3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金，发包人向勘察人支付定金后合同生效。26 【正确答案】 A
