1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 121 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法中,正确的是( )。（A）公证一般实行自愿申请原则,签证反之（B）签证属于行政管理行为,公证则属于司法行政行为（C）公证与签证的效力等同（D）公证和签证在我国域内和域外都有法律效力2 施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担，（A）工程师（B）承包人（C）工程师和承包人（D）发包人3 设计合同履行过程中，
2、属于设计人责任的是( )。（A）组织对设计文件的审查、鉴定和验收（B）办理设计文件的报批手续（C）选定设计文件依据的设计规范（D）为现场的设计人提供必要的工作条件4 双方签署的监理合同内写明的合同金额，是指( )的酬金。（A）正常监理工作（B）附加监理工作（C）额外监理工作（D）包括正常、附加和额外监理工作5 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( ) 。（A）合同公证书（B）仲裁协议书（C）履约保函（D）合同担保书6 工程竣工 1 年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支
3、付的时间。此时，施工企业应( ) 。（A）以自己的名义向人民法院主张该购房款（B）以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款（C）以自己的名义直接向购房者主张该购房款（D）以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款7 按照 FIDIC 合同条件规定,如果承包商未能按分包合同的规定按时支付指定分包商应得工程款,则在工程颁发支付证书前,业主按下列( )方式处理。（A）通过工程师下指令,要求承包商付款,否则不颁发支付证书（B）要求工程师协调承包商与指定分包商关系,并扣减承包商的协调管理费（C）直接向指定分包商支付,并以冲账方式从承包商应得款中双倍扣除（D）直接向指定分包商支付,并以冲账方式从承包商应得
4、款中扣除8 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（A）质押 （B）动产（C）专利权 （D）财产权9 当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的,可以向( )申请撤销裁决。（A）该仲裁委员会（B）仲裁委员会所在地的行政机关（C）仲裁委员会所在地的基层人民法院（D）仲裁委员会所在地的中级人民法院10 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起( )内有效。（A）5 年（B） 3 年（C） 2 年（D）1 年11 FDIC 施工合同条件规定的保留金属于( )。（A）合同价内的暂列金
5、（B）业主应交付的预付款（C）承包商应交付的定金（D）承包商应得的工程款12 甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同( )。（A）在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据（B）直接具有强制执行的效力（C）一定是不可撤销的合同（D）若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据13 发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。（A）由承包人负责赔偿 （B）由发包人重新采购（C）由工程师确定赔偿责任 （D）由承包人和发包人共同承担责任14 投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补
6、正的情况是( ) 。（A）投标文件没有加盖公章（B）投标文件中的大写金额与小写金额不一致（C）投标担保金额多于招标文件的规定（D）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认15 依据 FIDIC(施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由工程师负责协调管理16 某工程双方按口头协议委托的施工任务,但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时应当认定( )。（A）尚无合同关系（B）合同没有成立（C）合同已经成立（D
7、）由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式 ,故发包人不承担责任17 施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（A）无效合同条款（B）保证施工安全条款（C）有效合同条款（D）强制性合同条款18 评标委员会以标底衡量报价得分时，首先应( )。（A）按评标规则计算各项得分（B）确定标底（C）确定人围的有效投标（D）比较投标书的优劣19 合同法律关系是指由合同法律规范所调整的，在民事流转过程中所产生的( )关系。（A）经济（B）法律（C）合同（D）权利义务20 公开招标缺点的核心是( )。（A）招标时间长费用高（B）评标工作量大（C）申请投标人较多（D）要设置资格预审程序21
8、合同一方当事人的法人合并后,原法定代表人签订的合同( )。（A）无效（B）变更（C）有效（D）终止22 下列关于合同争议解决方式之一的仲裁的说法不正确的是( )。（A）这种争议解决方式必须是自愿的,因此必须有仲裁协议（B）仲裁实行一裁终局原则（C）仲裁机构是独立的组织,相互之间无隶属关系（D）仲裁员必须由仲裁委员会指定23 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（A）一般保证（B）连带责任保证（C）法定保证（D）委托保证24 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受
9、偿，这属于( )。（A）质押（B）动产（C）专利权（D）财产权25 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为,从( )的日历天数计算。（A）合同签字日起按投标文件中承诺（B）合同签字日起按招标文件中要求（C）合同约定的开工日起按投标文件中承诺（D）合同约定的开工日起按招标文件中要求26 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本)的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。（A）正常监理工作（B）额外监理工作（C）变更监理工作（D）附加监
10、理工作27 FIDIC 施工合同条件规定，( )表示承包商在合同内享有的索赔权利自行终止。（A）提交竣工报告（B）工程接收证书签发（C） “结清单” 生效（D）颁发履约证书28 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( )。（A）双方友好协商（B）由工程师对争议事项做出决定（C）申请仲裁 （D）提起诉讼29 建设工程施工合同的标的是( )。（A）合同价款（B）工程项目（C）建筑安装劳务（D）合同文本30 索赔事件发生后的 28 天内，承包商必须向工程师提出书面的( )，否则，就丧失了索赔的权利。（A）索赔事实（B）索赔依据（C）索赔意向通知（D）索赔报告31 施工企业的项目
11、经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由( ) 承担。（A）项目经理（B）采购人员（C）施工企业（D）建设单位32 施工合同文本规定，工程师未参加隐蔽工程的验收，事后工程师提出重新检验要求，结果为合格，重新检验造成的费用损失由( )承担。（A）工程师（B）监理单位（C）发包人 （D）承包人33 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，条约方可( )。（A）按合同约定违约金要求对方赔偿（B）按实际损失加上违约金要求对方赔偿。（C）请求法院增加超过违约金部分损失（D）在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金34 合同解除是( ) 而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（A）必
12、须经双方的协议（B）必须因为当事人一方的意思（C）因不可抗力（D）因当事人一方的意思或双方的协议35 下列不能作为保证人的团体是( )。（A）私营公司（B）国有公司（C）法人（D）学校36 建设工程施工合同单机无负荷试车，工程师不能按时参加试车，须在开始试车24 小时之前以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过( )天。（A）2（B） 5（C） 7（D）337 FIDiC施工合同条件通用条件规定，合同当事人一方对工程师作出的决定不接受时，应将此争议( )。（A）提交仲裁机构仲裁（B）提交工程师再次决定（C）提交争端裁决委员会决定（D）仲裁意向书通知对方，并将副本呈交工程师38 招标单位组织
13、编制的招标文件和标底，应报( )审核。（A）建设银行（B）建设行政主管部门（C）工商行政管理部门（D）监理单位39 关于动员预付款的扣还，下列说法错误的是( )。（A）预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还（B）从达到合同总价的 10%那个月起扣（C）本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除 25%作为预付款的偿还（D）合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减40 建设工程设计合同中没有( )费用。（A）进度款（B）预付款（C）结算款（D）定金41 基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理是( )。（A）法定代理（B）指定代理（C）表见代理（D）委托代理42 某水
14、泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订合同，则该合同属于( )。（A）采取欺诈手段（B）采取胁迫手段（C）无效代理（D）超越经营范围43 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方法是( )。（A）保证（B）定金（C）留置（D）质押44 工程竣工前的联动无负荷试车由( )组织。（A）承包人（B）工程师（C）发包人（D）设计人45 不论是发包人提供的图纸，还是承包人负责设计的图纸，经过( )审核签认后才可以使用。（A）项目经理（B）设计单位负责人（C）工程师（D）承包方技术负责人46 在投标文件的报价单中，
15、如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( ) 。（A）以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可（B）以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认（C）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可（D）以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认47 依据 FIDIC 施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由工程师负责协调管理48 与邀请招标相比，
16、公开招标的特点是（ ）。（A）竞争程度低（B）评标量小（C）招标时间长（D）费用低49 某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。（A）公路管理部门（B）承包人（C）发包人（D）承包人与发包人共同二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同,甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有( )。（A）甲自知道
17、撤销事由之日起 1 年内没有行使撤销权（B）甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权（C）甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权（D）甲自订立合同之日起 1 年内没有行使撤销权（E）甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权51 合同法规定有( ) 情形的,合同无效。（A）一方以欺诈、肋迫的手段订立合同,损害国家利益（B）恶意串通、损害国家、集体或者第三人利益（C）以合法形式掩盖非法目的,损害社会公共利益（D）违反法律、行政法规的强制性规定（E）合同书写目的未明,牟取利润52 要约应符合( ) 等规定。（A）内容具体确定（B）不必是特定人的意思表示（C）表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约
18、束（D）要约不必是对相对人发生的行为必须由相对人承诺（E）形式明确53 依据索赔的目的,索赔可分为( )。（A）合同中明示的索赔（B）合同中默示的索赔（C）工期索赔（D）合同内或合同外索赔（E）费用索赔54 工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理工程师而言，特别要做好( )。（A）特殊专业工程不允许分包（B）主体工程的施工任务不允许分包（C）安装工程的施工不允许分包（D）只允许一家分包人进行分包（E）主要工程量必须由承包人完成55 招标人根据( ) 确定工程项目发包的范围。（A）施工图设计（B）工程建设总进度计划（C）工程特点（D）招标人的管理能力（E）招标广告56 建设工程勘察合同中
19、，发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件可能包括 ( )。（A）提供基准点（B）拆除地上地下障碍物（C）处理施工优良问题（D）平整施工现场（E）落实土地征用、青苗树林赔偿57 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（A）委托人违约，赔偿监理人经济损失（B）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失（C）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额（D）因监理人工作失误，不赔偿委托人损失（E）任何一方索赔要求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出58 在材料采购合同中,交货数量的验收方法有( )。（A）理论换算法（B）衡量法（C）物理试验（D）
20、查点法（E）经验鉴别法59 按照合同法规定，与合同转让中的“债权转让” 比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为( ) 。（A）合同当事人没有改变（B）第三人可以向债权人行使抗辩权（C）第三人可以与债权人重新协商合同条款（D）第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意（E）第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续60 某招标项目的评标委员会初定成员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，4 评标委员会成员的修改方式可为( )。（A）只减少 1 名招标人代表（B）减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家（C）招标人代
21、表不变，增加 1 名招标人以外的专家（D）招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家（E）招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家61 一个准确的施工计划对合同涉及的有关各方都有重要作用，主要表现在( )。（A）要求承包商按计划施工（B）监理工程师应按施工计划做好保证工作顺利进行的协调管理工作（C）制定业主是否延误移交施工现场、送发图纸（D）表明制造和现场进展情况（E）对施工进度计划进行修订62 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主风险的有( )。（A）工程所在国军事政变造成的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题造成的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一
22、个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用63 FIDIC 施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函( )。（A）是在通用条件的条款中明确规定的（B）取决于业主主动选用（C）取决于承包商的要求（D）取决于融资机构的强制性规定（E）是在专用条件的条款中明确规定的64 合同成立后，具备其生效的条件是( )。（A）当事人是法人（B）意思表示真实（C）不违反法律或者社会公共利益（D）合同的标的、数量等内容协商一致（E）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力65 FIDIC 施工合同条件规定，可给予承包商适当延长工期的情况包括( )。（A）施工中涉及公共部门原因引起的延误（B）业主提前占用工程
23、导致对后续施工的延误（C）竣工验收不能按计划正常进行（D）后续法规调整引起的延误（E）发生不可抗力事件的影响66 作为推荐使用的合同范本由( )等部分组成，并附三个附件。（A）协议书（B） 通用条款（C） 专用条款（D）土木工程施工合同条件（E）建筑工程施工合同67 法人应当具备的条件包括( )等。（A）依法成立（B）经核准登记（C）有必要的财产或者经费（D）有自己的组织结构（E）能够独立承担民事责任68 建设工程设计合同(示范文本)规定，施工图设计文件应当满足( )的需要。（A）设备材料采购（B）施工图会审（C）施工（D）非标准设备制作（E）设计交底69 在代理关系中，委托代理关系终止的条件
24、包括( )。（A）被代理人的法人终止（B）被代理人取得民事行为能力（C）被代理人取消委托（D）代理事项完成（E）代理期间届满70 构成对投标单位有约束力的招标文件，其内容包括( )。（A）工程量清单（B）技术规范（C）合同条件（D）投标须知（E）招标广告71 招标人具备自行招标的能力表现为( )。（A）有相应的经济、法律和技术管理人员（B）有组织编制招标文件的能力（C）有审查投标单位资质的能力（D）有组织开标、评标、定标的能力（E）招标人的资格经主管部门批准72 工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。（A）事态调查（B）实际损失分析（C）证据资料收集（D）损害事件原因分析（E）索赔
25、理由分析73 根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( )。（A）提供开展监理业务所需的外部条件（B）提供与本工程有关的设备生产厂名录（C）必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件（D）在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定（E）授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系74 依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，对迟延履行合同期间发生的风险事件，下列说法正确的是( )。（A）不免除迟延履行方的相应责任（B）双方的风险责任均不免除（C）如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，
26、发包人应办理保险的延续手续（D）如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续（E）保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担75 保险人对事故的赔偿应遵循的规定是( )。（A）不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额（B）最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额（C）以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准（D）特殊情况下，赔偿不受限制（E）以保险人的裁定为准76 可以作为合同生效时间的是( )。（A）合同成立（B）双方签字盖章（C）受要约人承诺（D）承诺之前（E）发出要约邀请77 设计阶段，监理工程师进行合同管理的法律依据是
27、( )。（A）规划设计方案（B）批准的可行性研究报告及设计任务书（C）设计阶段的监理委托合同（D）工程监理规划（E）工程设计合同78 由于设计人员错误造成工程质量事故损失时，根据损失的严重程度，设计人应负责( ) 。（A）全部损失（B）采取补救措施（C）免收直接受损失部分的设计费（D）向发包人支付违约金（E）工程质量事故的调查注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 121 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 B2 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程施工合同管理3 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程勘察设计合同管理4
28、 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程委托监理合同5 【正确答案】 B【知识模块】 合同法律制度6 【正确答案】 A【知识模块】 合同法律制度7 【正确答案】 D【试题解析】 按照 FIDIC 合同条件规定,如果承包商未能按分包合同的规定按时支付指定分包商应得工程款,则在工程颁发支付证书前,业主可直接向指定分包商支付,并以冲账方式从承包商应得款中扣除。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理8 【正确答案】 A9 【正确答案】 D【试题解析】 (六) 申请撤销裁决。当对方当事人提出证据证明裁决所根据的证据是伪造的时候,当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。10 【正确
29、答案】 D11 【正确答案】 D12 【正确答案】 D13 【正确答案】 A14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B 【试题解析】 本题考查重点是对“FIDIC 合同条件指定分包商”的掌握：指定分包商是由业主(或工程师)指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。因此，本题的正确答案是 B。16 【正确答案】 C【试题解析】 (二) 合同形式的原则。合同法规定,当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求,只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。可以认为,合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的
30、。本题没有特殊要求,可以认为双方的口头协议代表合同已经成立。(三)合同形式欠缺的法律后果。合同法规定合同形式的不要式原则的一个重要体现还在于:即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,但一方已经履行了主要义务,对方接受的,该合同成立。17 【正确答案】 A18 【正确答案】 C19 【正确答案】 D20 【正确答案】 A21 【正确答案】 C【试题解析】 五、当事人合并或分立后对合同效力的影响。在现实的市场经济活动中,经常由于资产的优化或重组而产生法人的合并或分立,但不应影响合同的效力。22 【正确答案】 D【试题解析】 二、仲裁。(一)仲裁的原则。1.自愿
31、原则。当事人采用仲裁方式解决纠纷,应当贯彻双方自愿原则,达成仲裁协议。故 A 正确。3.仲裁依法独立进行原则。仲裁机构是独立的组织,相互之间也无隶属关系。故 C正确。4.一裁终局原则。故 B 正确。(四)仲裁庭的组成。当事人如果约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭,应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定 1 名仲裁员,第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定;当事人如果约定由 1 名仲裁员组成仲裁庭的,应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。故 D 不正确。答案为 D。23 【正确答案】 A24 【正确答案】 B25 【正确答案】 C【试题解析】 一、工期和合
32、同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人,工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数,不一定是招标文件要求的天数。因此,我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日期起按投标文件中承诺的天数。26 【正确答案】 D27 【正确答案】 C【试题解析】 P144 4合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的 “结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最
33、终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效，承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。28 【正确答案】 B29 【正确答案】 B30 【正确答案】 C31 【正确答案】 C32 【正确答案】 C33 【正确答案】 C34 【正确答案】 D35 【正确答案】 D36 【正确答案】 A37 【正确答案】 C38 【正确答案】 B39 【正确答案】 D【试题解析】 预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还。(1)起扣：自承包商获得工程进度款累计总额(不包括预付款的支付和保留金的扣减)达到合同总价(减去暂列金额)10%那个月起扣。即：(2)每次支付时的扣减额度。本月
34、证书中承包商应获得的合同款额(不包括预付款及保留金的扣减)中扣除 25%作为预付款的偿还，直至还清全部预付款。即：每次扣还金额=( 本次支付证书中承包商应获得的款额-本次应扣的保留金)25%40 【正确答案】 B【试题解析】 设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。发包人应在合同生效后 3 天内，支付设计费总额的 20%作为定金。在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算，双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回。41 【正确答案】 D42 【正确答案】 A43 【正确答案】 D44 【正确答案】 C45 【正确答案】 C46 【正确答案】 D【试题解析】 商务
35、标书中的错误，由评标委员会对标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。改错原则：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。47 【正确答案】 B【试题解析】 指定分包的合同关系主体为承包商和指定分包商，承包商作为两个合同的当事人，不仅对业主承担整个合同工程按预期目标实现的义务，而且对分包工程的实施负有全面管理责任。指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致的索赔或诉讼，承包商不承担责
