1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 129 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 在 FIDIC 的施工合同条件中，合同有效期是指( )。（A）合同约定的工期加经批准顺延的工期之和（B）合同管理之日起至设立之日止的期间（C）开工之日起至结清单生效之日止的期间（D）合同签字之日起至结清单生效之日止的期间2 张某是某施工单位的材料采购员,一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除,但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同,则该合同为( )合同。（A）效力待定（B）无效（C）可撤销（D）有
2、效3 法律法规不要求具备一定形式和手续的合同称为( )合同。（A）诺成（B）实践（C）要式（D）不要式4 按照我国合同法的规定,由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解,而订立了损害自己利益的合同,则该当事人可以( )。（A）请求人民法院变更该合同（B）拒绝履行合同,宣布无效（C）请求行政主管部门撤销该合同（D）请求行政主管部门变更该合同5 为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由( )。（A）承包人负责检验工作，发包人承担检验费用（B）承包人负责检验工作，并承担检验费用（C）发包人负责检验工作，并承担检验费用（D）发包人负责
3、检验工作，承包人承担检验费用6 某建设单位与某监理公司签订一份监理合同,在合同履行中,双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据合同法分则中关于( )合同的相关规定处理此案。（A）行纪（B）技术服务（C）委托（D）建设工程7 根据委托监理合同的规定,当发生( )情况时,监理人有权向委托人发出终止合同的通知。（A）执行监理业务的时间超过合同内约定的时间（B）委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求（C）委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款（D）由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停 6 个月8 根据中华人民共和国合同法对违约责任的规定，既具有对合同条约方给予补偿，又具有对违约方实行
4、制裁双重性质的承担违约责任的方式是( )。（A）罚金（B）利息（C）赔偿金（D）违约金9 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( ) 。（A）合同公证书（B）仲裁协议书（C）履约保函（D）合同担保书10 缺陷责任期内,承包商的义务主要表现在( )。（A）将不符合合同规定的工程拆除并重建,将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并替换（B）实施任何因保护工程安全而需进行的紧急工作（C） A 和 B（D）以上答案均有误11 通用条件规定,进行竣工结算时,将承包商实际施工完成的工程量按合同约定费率计算的结算款,扣除必要的款项后,与中标通知书中注明的合同价
5、格扣除相应的款项后的“有效合同价 ”进行比较。不论增加还是减少的额度超过有效合同价( )时,要对承包商的竣工结算总额加以调整。（A）10% 以上（B） 15%以上（C） 20%以上（D）25% 以上12 FIDIC 合同条件规定,合同的有效期是指从合同签字之日起到( )日止。（A）颁发工程移交证书（B）颁发解除缺陷责任证书（C）承包商提交给业主的“结清单”生效（D）工程移交证书注明的竣工之日13 经工程师批准的承包人索赔款,应( )。（A）经工程师批准后立即支付（B）经发包人同意后立即支付（C）计入工程进度款内支付（D）竣工结算时一并支付14 发承包双方协商一致签订的提前竣工协议应作为( )。
6、（A）合同文件的组成部分 （B）补充合同（C）新要约 （D）新承诺15 在下列合同中,( ) 合同是可变更的合同。（A）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的（B）恶意串通,损害集体或第三人利益的（C）因重大误解而订立的（D）违反法律、行政法规的强制性规定的16 下列关于无权代理的表述，正确的是( )。（A）无权代理行为不能转化为合法的代理行为（B）无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动（C）代理权终止后继续行使代理行为（D）被代理人不可以对无权代理行使“追认权”17 在设备采购合同履行过程中，供货方将货物运到现场后，采购方未在合同规定的时间内开箱检验，产生的后果由(
7、)承担。（A）供货方 （B）采购方（C）双方共同 （D）监理方18 公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（A）公平（B）诚实信用（C）自愿原则（D）公开19 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（A）投标人应要求招标人继续解释（B）以书面解答为准（C）以招标文件为准（D）由人民法院判定20 某工程在施工过程中发生地震，造成的损失主要有施工现场待安装设备的损害20 万元，施工机械损失 6 万元，现场材料损失费 3 万元，发生的现场清理费为 1万元，承包商可向发包人提出的费用索赔额为( )万元。（A）24（B）
8、 23（C） 21（D）3021 FIDIC 合同条件中约定，承包商提前竣工应给予奖励，在计算奖励时的完工日期应( ) 。（A）考虑非承包人原因应顺延的工期（B）考虑承包人原因造成的拖延（C）固定不变（D）对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整22 设计合同示范文本规定,设计合同在正常履行的情况下,( ),设计人为合同项目的服务结束,合同终止。（A）按设计合同要求,完成设计并提交全部图纸（B）按设计合同要求,提交最后一部分图纸,发包人结清全部设计费（C）工程施工完成竣工验收工作（D）工程通过保修期检验23 某招标项目在中标通知书发出后，招标人提出降价要求。对该降阶要求，按照中
9、华人民共和国招标投标法的规定，中标人( )招标人的要求。（A）应当接受（B）可以接受（C）应当拒绝（D）可以拒绝24 合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达对方之前（B）受要约人发出承诺之后（C）受要约人发出承诺之前（D）承诺到达对方之前25 采用综合评分法进行评标时，以( )的投标书为最优。（A）得分最高（B）得分最低（C）评标价最高（D）评标价最低26 依据 FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到( )情况，属于承包商应承担的风险。（A）现场地质条件与文件资料说明不一致（B）不利于施工的外界非自然条件（C）不利于施工的气候条件（D）其他承包商对
10、施工的干扰27 在施工合同中期付款时，发包人对承包人施工质量中不合格的部分拒付该部分的工程款，这是发包人行使( )。（A）同时履行抗辩权（B）代位权（C）撤销权（D）不安抗辩权28 施工合同示范文本规定,因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工,( )后可推迟开工日期。（A）承包人以书面形式通知工程师（B）发包人以书面形式通知承包人（C）工程师以书面形式通知承包人（D）承包人以书面形式通知发包人29 FIDIC 合同条件下，因发生了属于业主承担的特殊风险而导致合同被迫终止时，不给承包商补偿的是( )。（A）工程量表中涉及的任何施工准备项目已发生的费用（B）由此导致的施工费用增加或修复费用（C
11、）承包商所有雇员应给予的遣返费（D）利润损失30 不应列入施工范围变更索赔费用的是( )。（A）工程量增大而增加直接工时（B）承包商自有设备使用费（C）租赁设备费（D）承包商新增设备费31 无效合同的认定单位是( )。（A）国务院（B）人民法院（C）工商行政管理部门（D）建设行政主管部门32 施工合同中的履约保函是由( )出具的。（A）业主（B）承包商（C）监理工程师（D）第三方33 施工合同示范文本规定的设计变更范畴不包括( )。（A）更改工程有关部分的标高（B）增减合同中约定的工程量（C）改变有关工程的施工时间和顺序（D）删减承包人的部分工作给其他人实施34 不能行使留置权的合同是( )。
12、（A）运输合同（B）建设工程施工合同（C）保管合同（D）仓储合同35 设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（A）7（B） 14（C） 15（D）3036 应当履行合同的一方抽逃资金以逃避债务，先履行合同的一方可行使( )。（A）撤销权（B）同时履行抗辩权（C）后履行抗辩权（D）不安抗辩权37 对于标的额较小的中小型工程可采用专家评议法对投标书进行详评，以确定候选中标人的是( ) 。（A）专家评审（B）定性评审（C）定量评审（D）资格评审38 下列不属于
13、中华人民共和国招标投标法主要内容的是( )。（A）招标投标程序（B）招标人与投标人应遵循的基本原则（C）任何违反法律规定应承担的后果责任（D）招标的范围39 关于设计招标，下列说法错误的是( )。（A）设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变成可实施方案的竞争（B）一般工程项目可分为三个阶段：初步设计、技术设计和施工图设计阶段（C）设计招标应采用设计方案竞选的方式（D）设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细40 不可预见的物质条件的风险范围不包括( )。（A）自然条件（B）污染物（C）水文条件（D）气候条件41 颁发接收证书之日即为( )。（A）竣工日（B）合同解除日（C）缺陷责任期结
14、束日（D）完工日42 施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定的( )鉴定。（A）工程师（B）工程质量监督部门（C）仲裁机构（D）政府行政部门43 合同法律关系的构成要素不包括( )。（A）主体（B）客体（C）内容（D）权利44 某项目总投资 4000 万元，其中监理合同估算价为 35 万元，工程监理工作( )。（A）可以不通过招标委托工作（B）必须采用招标方式委托工作（C）必须采取公开招标方式委托工作（D）只能采用招标方式委托工作45 如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( )。（A）正常监理工作（B）附加监理工作（C）额外监理工
15、作（D）新的委托监理合同工作46 合同解除是( ) 而使债权债务关系提前归于消灭的行为。（A）必须经双方的协议（B）必须因为当事人方的意思（C）因不可抗力（D）因当事人一方的意思或双方的协议47 在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。（A）施工（B）设备采购（C）设计（D）材料采购二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。48 依据合同法的规定,可以解除合同的条件有( )。（A）不可抗力发生（B）当事人迟延履行主要债务（C）在履行期限届满之前
16、,当事人明确表示不履行主要债务（D）当事人违约使合同目的无法实现（E）在履行期限届满之前,当事人以自己的行为表明不履行主要债务49 在材料采购合同中,交货质量的验收方法有( )。（A）化学试验（B）衡量法（C）物理试验（D）查点法（E）经验鉴别法50 采用评标价法评标时,应遵循的原则包括( )。（A）以评标价最低的标书为最优（B）以评标价最高的标书为最优（C）中标后按投标价格签订合同（D）中标后按评标价格签订合同（E）技术建议带来的实际经济效益,按预定方法折算后 ,增加到投标价上去51 甲公司、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照中华人民共和国合同法规定，其法律关系特点
17、为( )。（A）甲公司、乙公司作为合同主体不变（B）甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任（E）乙公司不能强迫丙公司履行义务52 建设工程合同的主要特征有( )。（A）合同主体的严格性（B）合同标底的特殊性（C）合同内容的复杂性（D）合同履行期限的长期性（E）计划和程序的严格性53 根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（A）国家融资项目（B）省级重点项目（C）大型基础设施项目（D）公用事业项目（E）外国政府援助资金的项目54 无标底的综合评
18、分法常采用( )作为标准值。（A）最高报价（B）最低报价（C）平均报价（D）评标价（E）复合标底55 建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )。（A）工程概况 （B）设计人员应交付的资料和文件（C）变更及工程费的调整 （D）发包人应提供的资料（E）治理工程的检查和验收56 甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在 8 月 30 日向甲公司交付货物。8 月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有( )。（A）拒收货物（B）接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用（C）不接收货物并要求对方承担违约责任（D）接收货物后不立即付款，仍按合同
19、约定时间付款（E）接收货物并不对保管不当造成的损失负责57 在建设工程委托监理合同履行中，下列关于违约责任的说法中正确的有( )。（A）委托人违约应承担违约责任（B）监理人因过失承担的赔偿额按实际损失计算（C）监理人因过失承担的赔偿额以扣除税金的监理酬金为限（D）监理人对责任期以外发生的任何事情引起的损失不负责任（E）监理人对第三方违反合同规定的质量要求不承担责任58 建设工程设计合同(示范文本)中，适用于委托专业工程的设计合同条款主要包括( )。（A）违约责任（B）合同文件的组成和优先次序（C）保密约定（D）设计依据（E）发包人应交付的资料和文件59 承包人提出费用索赔中的人工费包括( )。
20、（A）增加工作内容的人工费（B）停工损失费（C）工作效率降低的损失费（D）闲置人员在停工期间的福利费（E）计日工资60 在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（A）邻近建筑物、构筑物的保护工作（B）发包人委托承包人完成工程配套的设计（C）承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施（D）承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续（E）对已竣工而未交付工程的损坏修复61 依据施工合同示范文本的规定，下列关于竣工验收的提法，正确的有( )。（A）对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收（B）竣工验收后，承包人与发包人签订工程质量保修书（C）工程严禁任何部分甩项竣工（
21、D）工程需要修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后再次验收通过之日（E）竣工验收合格的工程移交发包人使用62 招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( )等。（A）选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人（B）竞争的激烈程度相对较差（C）招标时间长（D）招标费用高（E）评标工作量较大63 为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。（A）投标须知（B）业主提供的现场办公条件（C）评标原则（D）合同条件（E）对监理单位的要求64 按照“施工合同 ”，当发生以下情况之一时，可以调整合同价款( )。（A）监理工程师确认的工程量增加（B）监理工程师确认的设计变更或
22、工程洽商（C） 10 天内非乙方原因造成停水、停电累计超过 8 小时（D）竣工日期推迟（E）合同约定的其他增减或调整65 FIDIC 合同条件规定，( )情况下工程师发布“暂时停工” 指令，是应给承包商相应的工期补偿的。（A）设计图纸错误引起的停工（B）为了部分工程的安全而必要的停工（C）工程师无法及时提供施工图纸而引起的停工（D）由于现场气候条件的影响而导致的停工（E）由于承包商应负责任的必要停工66 合同法规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。（A）结算条款（B）清理条款（C）质量条款（D）进度条款（E）风险条款67 委托合同的基本特征有( )。（A）合同的标的是劳务（B）合同
23、是诺成合同（C）合同是双务的（D）必须是有偿的（E）条款内不包括违约责任68 属于材料采购合同的主要条款有( )。（A）订购数量（B）质量要求（C）交货地点（D）违约责任（E）保险69 依据委托监理合同示范文本规定，( )属于额外的监理工作。（A）合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作（B）由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作（C）由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作（D）应委托人要求更改服务内容而增加的工作（E）出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作70 投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（A）专业工程施工资质（B）外地区
24、投标人（C）环境保护方针和保证体系（D）项目经理资质要求：（E）安全文明施工要求71 根据建设工程委托监理合同标准条件规定，委托人的义务包括( )。（A）开展监理业务之前向监理人支付预付款（B）提供与本工程有关的设备生产厂名录（C）必须免费向监理人提供监理工作所需的一切条件（D）在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定（E）授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表(在专用条款中约定)负责与监理人联系72 工程师在缺陷通知期内，可就( )事项向承包商发布指示。（A）清理施工现场（B）移走并替换不符合合同规定的永久设备（C）将不符合合同规定的工程拆除并重建（D
25、）保管已完工程（E）移走并替换不符合合同规定的材料73 工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有( )。（A）组织设计方案竞赛，参与评选设计方案（B）起草设计合同条款及协议书（C）组织图纸会审（D）审查设计方案和设计结果（E）审查项目概预算74 依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为( )。（A）工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担（B）承包人的人员伤亡损失，由发包人承担（C）发包人的人员伤亡损失，由承包人承担（D）工程所需清理、修复费用，由发包人承担（E）延误的工期相应顺延75 下列属于指定代理或法定代理终止的
26、情况是( )。（A）作为代理人或代理人的法人终止（B）代理期限届满或代理事项完成（C）被代理人取得或恢复民事行为能力（D）被代理人或代理人死亡（E）监护关系消灭76 按照施工合同通用条款的规定，当合同文件出现矛盾时，可( )。（A）由发包人和承包人协商解决（B）由负责监理的工程师做出解释（C）按合同约定的解决争议的方式处理（D）按标准和规范做出解释（E）由设计人做出解释注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 129 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理2 【正确答案】 D【试
27、题解析】 这属于合同法中规定的“表见代理”情况。“表见代理”是善意相对人通过“被代理人”的行为足以相信无权代理人具有代理权的“代理”。基于此信赖,该代理行为有效。善意第三人与无权代理人订立的合同,其后果由“被代理人”承担。如:采购员拿着盖有单位公章的空白合同文本,超越授权范围与其他单位订立的合同。在本题中,甲公司并无过错,属于善意第三人。【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】 D【试题解析】 法律法规不要求具备一定形式和手续的合同称为不要式合同;反之,称为要式合同。【知识模块】 合同法律制度4 【正确答案】 A【试题解析】 属于可撤销或变更合同,故可请求人民法院或仲裁机构变更或撤销该合同。
28、【知识模块】 合同法律制度5 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程施工合同管理6 【正确答案】 C【试题解析】 根据合同法的规定,监理合同具备委托合同的基本特征,属于委托合同的一种。【知识模块】 建设工程委托监理合同7 【正确答案】 D【试题解析】 监理人在应当获得监理报酬之日起 30 日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人作出任何书面解释时,或暂停执行监理业务时限超过 6 个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知。【知识模块】 建设工程委托监理合同8 【正确答案】 C【知识模块】 合同法律制度9 【正确答案】 B【知识模块】 合同法律制度10 【正确答案】 C【知识模块】 FIDIC
29、 合同条件下的施工管理11 【正确答案】 B【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理12 【正确答案】 C【试题解析】 自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止,施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理13 【正确答案】 C【试题解析】 经批准的承包人索赔款,与工程进度款同期支付。【知识模块】 建设工程的施工索赔14 【正确答案】 A15 【正确答案】 C【试题解析】 (一) 可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同:(1)因重大误解而订立的合同(选项 C);(
30、2)在订立合同时显失公平的合同;(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。故答案为 C。无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立,损害国家利益的合同(选项 A);(2)恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的合同(选项 B);(3)以合法形式掩盖非法目的的合同;(4)损害社会公共利益;(5) 违反法律、行政法规的强制性规定的合同( 选项 D)。选项 A、B、D 均属于无效合同的范畴。16 【正确答案】 C17 【正确答案】 B18 【正确答案】 C19 【正确答案】 B20 【正确答案】 A21 【正确答案】 C22 【正确答案】 C【试题解析】 在合同正常
31、履行的情况下,工程施工完成竣工验收工作,或委托专业建设工程设计完成施工安装验收,设计人为合同项目的服务结束。23 【正确答案】 C24 【正确答案】 C25 【正确答案】 A26 【正确答案】 C27 【正确答案】 A【试题解析】 P38( 三)合同履行中的抗辩权。 1同时履行抗辩权。同时履行抗辩权包括：一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求；一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。承包人施工质量中不合格的部分属于履行债务时不符合约定的部分，发包人可拒付该部分的工程款。28 【正确答案】 C【试题解析】 (二) 发包人原因的延期开工。因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影
32、响了承包人不能按照协议书约定的开工日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期。发包人应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期。答案为 C。29 【正确答案】 D30 【正确答案】 D31 【正确答案】 B32 【正确答案】 D33 【正确答案】 D34 【正确答案】 B35 【正确答案】 C36 【正确答案】 D37 【正确答案】 B38 【正确答案】 C39 【正确答案】 B40 【正确答案】 D【试题解析】 不可预见物质条件的范围：承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件、人为干扰、招标文件和图纸均未说明的外界障碍物、污染物的影响、招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下
33、的地质和水文条件，但不包括气候条件。41 【正确答案】 A【试题解析】 考生要严格区分这几个期限的概念。42 【正确答案】 B【试题解析】 如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。43 【正确答案】 D44 【正确答案】 B45 【正确答案】 B46 【正确答案】 D47 【正确答案】 C【试题解析】 对于设计招标，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。二、多项选择题共 30 题，每
34、题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。48 【正确答案】 C,D,E【试题解析】 A、B 表达不严谨,应表达为“因不可抗力发生致使不能实现合同目的”、“当事人迟延履行主要债务,经催告在合理的期限内仍未履行”,这样也可以成为合同解除的条件。【知识模块】 合同法律制度49 【正确答案】 B,D50 【正确答案】 A,C【试题解析】 经初评合格的标书按预定的方法将某些评审要素按照一定的规则,折算为评审价格;本着对招标人有利或不利的原则,减少或增加到标书的报价上,形成评标价。以评标价最低的标书为最优,但合同价为投标价格。【知识模块】 建设工程招标管理51 【正确答案】 A,B,E【知识模块】 合同法律制度52 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 建设工程合同的主要特征:合同标的的特殊性; 合同履行期限的长期性;合同内容的复杂性 ;合同主体的严格性 ,尤其是承包人要具有与项目相适应的资质等级等。另注意,“标的”不同于“标底”。【知识模块】 建设工程施工合同管理
