1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 130 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 FIDIC施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28天为“基准日 ”。从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标日（B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接收证书日（D）工程师颁发履约证书日2 依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由( ) 。（A）发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用 ,追加合同价款,工期相应顺延（B）承包人
2、承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延（C）设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期不予顺延（D）设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用 ,工期相应顺延3 某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由( )承担。（A）乙承包人（B）发包人（C）甲承包人（D）工程师4 招标准备阶段的工作由( )完成。（A）招标人（B）投标人（C）招投标人（D）招或投标人5 建设工程委托监理合同由( )组成。（A）标准条件及通用条件（B）通用条件及专用条件（C）标准条件及专用条件（D）
3、示范文本条件及专用条件6 建设工程委托监理合同(示范文本)规定，实施监理工作过程中的额外工作是指( )。（A）承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间（B）委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后服务（C）委托人要求增加监理工作范围，而增加的监理工作量（D）承包人的原因，使监理工作受阻，导致增加的监理工作量7 建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是( ) 。（A）按工程实际损失计算赔偿（B）扣除合同约定的全部监理酬金（C）赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额（D）应当双倍返还定金8 在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，
4、发包人要求终止或解除合同，则( )。（A）设计人退还发包人已付的定金（B）设计人不退还发包人已付的定金（C）发包人支付设计费的一半（D）发包人支付第一阶段的全部设计费9 在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。（A）采购方（B）供货方（C）采购方和供货方共同（D）施工承包人10 施工过程中,因承包人的原因使得施工进度滞后于计划进度,承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施,经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失,此损失应由( )负责。（A）承包人（B）发包人（C）工程师（D）设计人11 施工中，工
5、程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( ) 。（A）由发包人分担或分享 （B）由承包人分担或分享（C）由发包人和承包人另行约定 （D）由工程师确认12 施工合同示范文本通用条款规定，承包人对( )的最低保修期限应为 5 年。（A）地基基础工程 （B）屋面防水工程（C）设备安装工程 （D）排水管道工程13 施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是( )。（A）工程本身的损害（B）因工程损害导致的第三方财产损失（C）承包人的施工机械损坏（D）工程所需清理费用14 合同当事人甲违约后，经合同另一当事人已造成 3 万元人民币的损失，乙方
6、因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元的损失，但乙方发出了 1 万元的防止损失措施费，甲方应赔偿( )万元的损失。（A）3（B） 4（C） 5（D）815 委托人选定实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人( )。（A）不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责（B）既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责（C）只对检测试验数据的错误负责（D）只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责16 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（A）委托代理（B）法定代（C）指定代理（D）优先代理17
7、 合同当事人甲违约后，给合同另一当事人已造成 3 万元的损失，乙方因未采取措施造成损失增加到 5 万元后，乙方采取了措施免遭继续造成 4 万元损失，但乙方支出了 l 万元的防止损失措施费，甲方应( )。（A）赔偿乙方 3 万元损失（B）赔偿乙方 4 万元损失（C）赔偿乙方 5 万元损失（D）赔偿乙方 8 万元损失18 图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（A）发包人（B）承包人（C）设计人（D）监理单位19 履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在( )。（A）所有合同文件之后（B）中标通知书之前（C）投标书之后（D）图纸之后20 依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为(
8、)。（A）无权代理（B）委托代（C）法定代（D）指定代理21 建设工程一切险的投保人在国内(采用建设工程施工合同(示范文本)和国外分别是( ) 。（A）承包商、承包商（B）发包人、承包商（C）发包人、发包人（D）承包商、发包人22 下列又称为不安抗辩权的是( )。（A）同时履行抗辩权（B）先履行抗辩权（C）后履行抗辩权（D）不履行抗辩权23 25.（A）奖金（B）补助费（C）报酬（D）津贴24 依据 FIDIC施工合同条件，动员预付款起扣还应当( )。（A）在首次支付工程进度款时起扣（B）自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价 10%那个月起扣（C）自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂
9、列金额的合同总价 10%那个月起扣（D）自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣25 人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当交由( )鉴定部门鉴定。（A）法定（B）人民法院指定的（C）当事人约定的（D）仲裁庭指定的26 按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当( )。（A）按订购数量及时支付货款（B）按实际交货数量及时支付货款（C）待供货方补齐缺少的数量后再支付（D）按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量27 监理合同示范文本规定，( )属于监理服务的额外工作。（A）由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导
10、致增加了工作持续时间（B）合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担（C）应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作（D）出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作28 在设计合同履行期间,因发包人原因要求解除合同,此时尚未开始设计工作,则( )。（A）设计人退还发包人定金,发包人也不必向设计人支付设计费（B）设计人不退还发包人定金,发包人也不必向设计人支付设计费（C）设计人不退还发包人定金,发包人向设计人支付设计费的一半（D）设计人不退还发包人定金,发包人向设计人支付全部设计费29 工程施工分包单位的确认权与否定权是( )的权力之一。（A）监理单位（B）
11、建设单位（C）施工单位（D）质监站30 不应列入施工范围变更索赔费用的是( )。（A）工程量增大而增加直接工时（B）承包商自有设备使用费（C）租赁设备费（D）承包商新增设备费31 监理合同规定，委托人的责任不包( )。（A）委托人选定的质量检测机构试验数据错误（B）因非监理人原因的事由使监理人受到损失（C）委托人的监理人提出赔偿要求不能成立（D）监理人的过失导致合同终止32 不属于材料质量验收方法的是( )。（A）经验鉴别法（B）查点法（C）物理试验（D）化学试验33 设计标准( ) 国家规范的强制性规定。（A）必须高于（B）可以高于（C）可以低于（D）不得高于34 无标底的综合评分法可以避免
12、因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（A）标底编制得不够合理（B）评标标准不合理（C）评标委员会的评标过程不合理（D）受标底的约束35 依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( ) 后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（A）经工程师审核批准（B）接收工程（C）组织竣工验收（D）认可竣工验收报告36 FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( ) 处理合同争议的程序。（A）诉讼（B）调解（C）仲裁（D）争端裁决委员会37 对于受要约人延误的承诺，该承诺( )。（A）有效（B）无效（C）要约人
13、未表示不接受有效（D）要约人虽表示接受也无效38 建筑工程一切险往往还加保( )。（A）安装工程一切险（B）人身意外伤害险（C）机械损坏险（D）第三者责任险39 工程施工中经常发生的变更是( )。（A）设计变更（B）进度变更（C）合同变更（D）投资变更40 招标人对施工投标保函的正确处理方式是( )。（A）未中标的投标人不退还（B）中标的投标人在中标的同时退还（C）在中标的投标人向业主提交履约担保后退还（D）投标人在投标有效期内撤销投标书后退还41 分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失( ) ，（A）分包商可直接向工程师递交索赔报告（B）分包商可直接向业
14、主递交索赔报告（C）在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告（D）在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告42 施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由( )承担该部分永久工程的照管责任。（A）业主（B）承包商（C）业主与承包商共同（D）监理工程师43 设计人有权向发包人提出索赔的是( )。（A）发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目（B）发包人要求设计人进行设计变更（C）施工图设计未达到设计深度（D）设计人对外商的设计资料进行审查44 材料采购合同约定先交付材料后付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准
15、，采购方有权拒付贷款，这是材料采购方行使的( )。（A）同时履行抗辩权（B）不安抗辩权（C）后履行抗辩权（D）先履行抗辩权45 合同公证与签证的相同点不包括( )。（A）都实行自愿申请原则（B）两者的内容与范围相同（C）目的相同（D）适用范围相同46 施工单位承担违约责任常用的方法是( )。（A）继续履行（B）赔偿损失（C）采取补救措施（D）支付违约金47 在设计合同中，计算“设计期限” 的开始时间是 ( )。（A）合同签订（B）设计人收到定金日（C）开始设计（D）合同约定的时间48 招标人选择招标代理机构时，( )不是招标代理机构应满足的条件。（A）必须是法人组织（B）有从事招标代理业务的营
16、业场所（C）有编制招标文件的能力（D）有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”49 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 5 年（D）工程设计年限50 监理合同的有效期是指（ ）。（A）监理合同中书面约定的履行期间（B）从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止（C）监理人完成正常工作和附加工作时间之和（D）监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.
17、5 分。51 合同法规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,债权转让具有( )的法律特征。（A）债权转让的主体是债权人和第三人（B）债权转让的主体是债权人或者第三人（C）债权转让的方式有全部权利转让和部分权利转让（D）债权转让的对象是合同中的全部债权（E）债权转让的对象是合同中可以转让的债权52 当事人在( ) 情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。（A）没有仲裁协议的（B）仲裁委员会无权仲裁的（C）裁决所依据的证据不全面（D）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据（E）仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊53 FIDIC 合同条件下，指定分包商和一般分包商的主要差异
18、有( )。（A）分包合同的工作内容不同 （B）分包单位的责任不同（C）选择分包单位的权利不同 （D）就工程质量的负责对象不同（E）业主对分包商利益的保护不同54 在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。（A）同类工程施工经历（B）财务状况（C）企业信誉（D）项目经理资质要求（E）环境管理体系55 在 FIDIC 分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（A）施工图纸有误（B）拖延支付工程款（C）工程发布错误的指令（D）变更工程的估价认为过少（E）施工中遇到大风天气56 某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有
19、效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则( )。（A）投标人可以修改投标文件的实质内容（B）投标人不得修改投标文件的实质内容（C）招标人可以要求投标人延长投标保函期限（D）投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求（E）投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求57 在 FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。（A）不可预见的外界条件 （B）施工中遇到文物和古迹（C）异常不利的气候条件 （D）业主或其他承包人的干扰（E）后续法规的调整58 工程师对工程索赔的影响主要是( )。（A）工程师可能会引起承包人的索赔（B）工程师无权单方面作出索赔处理决定
20、（C）工程师有权将合理的索赔要求纳入工程进度款中签发付款证书（D）工程师在争议的仲裁中作为仲裁人（E）工程师在争议的诉讼过程中作为见证人59 下列关于格式条款的表述，错误的有( )。（A）格式条款是经双方协商采用的标准合同条款（B）提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效（C）当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款（D）如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释（E）如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释60 FDIC 施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容有( )。（A）图纸（B）资料表（
21、C）指定分包商（D）暂到金额（E）承包商的设计61 监理单位对设备制造过程的监造实行( )。（A）现场见证（B）询问见证（C）会议见证（D）合同见证（E）文件见证62 缔约过失责任是( )。（A）独立责任（B）合同磋商阶段责任（C）合同未成立时的责任（D）合同成立后的责任（E）非独立责任63 关于监理人的责任限度，下列说法正确的是( )。（A）监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任（B）监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责（C）不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任（D）监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任（E）因监理人失职造成损失，监理
22、应承担全部责任64 以下属于监理人的监督控制权的是( )。（A）向承包人提出建议（B）对施工进度的监督（C）征得委托人同意，发布开工令（D）对工程上使用的材料和施工质量进行检验（E）工程设计变更的审批65 下列导致委托代理关系终止的是( )。（A）被代理人取得或恢复民事行为能力（B）代理期限届满或代理事项完成（C）被代理人取消委托或代理人辞去委托（D）代理人死亡或代理人丧失民事行为能力（E）作为代理人或被代理人的法人终止66 设备制造阶段的监理任务包括( )。（A）使用原材料质量的确认（B）制造过程重要试验结果的质量确认（C）审查供货方提供的月报表（D）对发运设备前包装质量的检验（E）货物运抵
23、现场后进行开箱检验67 代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应( )。（A）在签订的合同内约定委托人和第三人的权利和义务（B）在授权范围内单独与第三方谈判合同（C）与第三方商签过程中独立地表现自己的意志（D）以自己的名义签订合同（E）在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务68 工程师颁发了工程接收证书即标志着( )。（A）承包商的施工期结束（B）承包商完成了全部合同义务（C）解除承包商对工程质量的责任（D）承包商对主要工程照管责任结束（E）履约保函的担保责任结束69 材料采购合同交货数量检验方法有( )。（A）衡量法（B）理论换算法（C）查点法（D）经验鉴别法（E）物理试验性70 “建
24、筑工程一切险 ”，承担的保险范围包括 ( )造成的损失。（A）地震（B）雷电（C）火灾（D）战争（E）错误设计71 合同法规定无效合同条件包括( )。（A）损害社会公共利益（B）恶意串通损害第三人利益（C）违反行政法规的强制性规定（D）在订立合同时显失公平（E）因重大误解而订立的合同72 施工合同示范文件中定义的工程师包括( )。（A）负责工程施工的总负责人（B）负责工程设计的总负责人（C）总监理工程师（D）发包人派驻施工场地的代表（E）项目经理73 施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。（A）在形式后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题（B）对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫
25、（C）提供具备施工条件的场地（D）将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地（E）向承包人提供施工现场办公和生活用房74 在 FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额” 款项，对此款项的理解正确的是( )。（A）不包含在合同价格之内（B）业主的备用金（C）可作为供意外用途的开支（D）支付时不需业主同意（E）用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额75 关于合同价款，下列说法正确的是( )。（A）标准化合同协议书内要求填写合同价款（B）非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内（C）招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协
26、议书中不需写明合同价款（D）费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况（E）追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出76 无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（A）被代理人不做否认表示（B）被代理人做否认表示（C）经被代理人追认（D）代理人要求（E）法院判决77 设计人配合施工工作的内容有( )。（A）设计交底（B）参加竣工验收（C）处理设计问题（D）选择承包人（E）参加重要隐蔽工程部位验收78 施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。（A）建设行政主管部门（B）仲裁机构（C）人民法院（D）工程师（E）设计单位注册监理工程师
27、（建设工程合同管理）模拟试卷 130 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 D【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理2 【正确答案】 A3 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程施工合同管理4 【正确答案】 A【知识模块】 建设工程招标管理5 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程委托监理合同6 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程委托监理合同7 【正确答案】 C【知识模块】 建设工程委托监理合同8 【正确答案】 B9 【正确答案】 B10 【正确答案】 A【试题解析】 (二) 承包人修改进度计划。工程师不对确认后的改
28、进措施效果负责,这种确认并不是工程师对工程延期的批准,而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。因此,如果修改后的进度计划不能按期完工,承包人仍应承担相应的违约责任。11 【正确答案】 C12 【正确答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 B15 【正确答案】 A16 【正确答案】 B17 【正确答案】 B18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 C21 【正确答案】 B【试题解析】 (一) 建筑工程一切险。2.投保人与被保险人。在国外,建设工程一切险的投保人一般是承包人。如 FIDIC施工合同条件要求,承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投
29、保保险。我国的建设工程施工合同(示范文本 )规定,工程开工前,发包人应当为建设工程办理保险,支付保险费用。因此,采用建设工程施工合同(示范文本)应当由发包人投保建设工程一切险。22 【正确答案】 B23 【正确答案】 C24 【正确答案】 C25 【正确答案】 A26 【正确答案】 A【试题解析】 P129P130(2) 交货数量的允许增减范围。有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，交付货物的数量在尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项 A 为正确选项。27 【正确答案】 D【试题解析】 P84 一、监理人应完成的监理工监理工作。 1附
30、加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。包括由于非监理人原因而增加的工作量、延续时间、工作内容、工作范围等。2额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过 42 天的准备工作时间。D 属于额外工作，A、B、C 属于附加工作。28 【正确答案】 B【试题解析】 设计合同中因发包人原因要求解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支
31、付。29 【正确答案】 A30 【正确答案】 D31 【正确答案】 D32 【正确答案】 B33 【正确答案】 B34 【正确答案】 A35 【正确答案】 D36 【正确答案】 D37 【正确答案】 C38 【正确答案】 D【试题解析】 建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。39 【正确答案】 A【试题解析】 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类，其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人双方协商解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款作出了较详细的规定。40 【正确答案】 C【试题解析】 投标保函或者保证书在评标结束之
32、后应退还给承包人，一般有两种情况：(1)未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；(2)中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。41 【正确答案】 C【试题解析】 分包商向承包商提出索赔要求后，承包商应首先分析事件的起因和影响，并依据两个合同判明责任。如果认为分包商的索赔要求合理，且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件，要及时按照主合同规定的索赔程序，以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。承包商应定期将该阶段为此项索赔所采取的步骤和进展情况通报分包商。这类事件可能是：(1)应由业主
33、承担风险的事件，如施工中遇到了不利的外界障碍、施工图纸有错误等；(2)业主的违约行为，如拖延支付工程款等；(3)工程师的失职行为，如发布错误的指令、协调管理不力导致对分包工程施工的干扰等；(4)执行工程师指令后对补偿不满意，如对变更工程的估价认为过少等。42 【正确答案】 A43 【正确答案】 A44 【正确答案】 C45 【正确答案】 D46 【正确答案】 C47 【正确答案】 B48 【正确答案】 A【试题解析】 招标代理机构应具备的基本条件包括：(1)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。(2)有编制招标文件和组织评标的相应专业能力。(3)有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济方面的
34、“专家库”。49 【正确答案】 C【试题解析】 根据建设工程质量管理条例的规定，正常使用条件下的最低保修期限为： (1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 早；(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。50 【正确答案】 B二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,
35、C,E【试题解析】 合同法第七十九条规定。【知识模块】 合同法律制度52 【正确答案】 A,B,D,E53 【正确答案】 A,C,E54 【正确答案】 A,D,E55 【正确答案】 A,B,C,D56 【正确答案】 B,C,D,E57 【正确答案】 A,B,E58 【正确答案】 A,C,E59 【正确答案】 A,D60 【正确答案】 C,D,E61 【正确答案】 A,E62 【正确答案】 A,B,C63 【正确答案】 A,B,C64 【正确答案】 A,B,C,D65 【正确答案】 B,C,D,E66 【正确答案】 A,B,E,D【试题解析】 P134( 二)设备制造阶段的监理工作。A 、B、C 、D 均属于设备制造阶段的监理任务。E 属于设备运抵现场的监理工作。(P135)
