1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 131 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 评标过程中的邀请投标人澄清问题会,主要讨论( )。（A）变更投标工期（B）变更投标报价（C）投标书中含有的技术细节（D）中标通知书的主要内容2 根据规定,担保人必须是第三人的担保方式是( )。（A）保证（B）质押（C）定金（D）留置3 质量保证期从工程验收合格之日算起,屋面防水工程,有防水要求的卫生间,房间和外墙面的防渗漏,最低保修期限为( )。（A）4 年（B） 5 年（C） 6 年（D）7 年4 委托监理合同中所称的“监理机构” 是指( )。（A）
2、实施监理业务的组织（B）监理单位（C）项目经理部（D）监理单位的经营管理部5 合同中的缺陷通知期是指( )。（A）国内施工文本所指的保修期（B）自工程竣工日开始,至工程师颁发解除缺陷责任书为止的日历天数（C）自工程竣工日开始,1 年半后（D）自工程移交证书中写明的竣工日开始后的 365 天时间6 因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。（A）按合同约定违约金要求对方赔偿（B）按实际损失加上违约金要求对方赔偿（C）在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金（D）请示法院增加超过违约金部分损失7 某设备到货后双方按合同的规定进行了检验,但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷
3、。在保修期内,该设备检测不合格,由( )负责。（A）采购方（B）供货方（C）安装单位（D）合同约定的责任方8 FIDIC 通用条件规定,施工期间出现质量事故,承包商无力修复时,业主有权( )。（A）直接向承包商发出终止合同的通知（B）雇用其他人完成作业,所支付的费用从承包商处扣回（C）立即进驻现场,自行修复（D）根据履约担保处理9 建设工程施工合同(示范文本)规定:工程师收到承包人递交的索赔报告后,如果在( )天内, 既未予答复,又未对承包人作进一步要求的话,则视为承包人提出的该项索赔要求已经认可。（A）28（B） 14（C） 35（D）5610 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( )。
4、（A）标的（B）数量（C）质量（D）价款11 某工程总投资 2100 万元，预计某设备的采购价为 300 万元，就设备采购而言，( )。（A）必须进行招标（B）可以不进行招标（C）必须采取询价来确定供应商（D）只能通过公开招标来确定供应商12 法律要求必须具备一定形式和手续的合同称为( )。（A）计划合同（B）双务合同（C）诺成合同（D）要式合同13 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（A）有效，但应由采购员向乙公司支付货款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付货款（C）无效，由采购员向乙公司支付货
5、款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担14 FIDIC施工合同条件中，作为业主与承包商划分合同风险的时间点是以( )为基准日。（A）投标截止日期的同一天（B）签订合同之日（C）工程师发布开工之日（D）投标截止日前第 28 天15 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则( ) 。（A）项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效（B）项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效（C）项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效（D）项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效16 依据建设工程设计合同(示范文本)，下列有关设计变更中说法不正确的
6、是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（C）因发包人的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意17 设计合同示范文本规定，设计人的基本责任是( )。（A）保证设计质量（B）完成施工图设计（C）配合施工（D）保护发包人的知识产权18 建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。（A）工程所在地（B）施工单位所在地（C）建设单位所在地（D）签订合同所在地19 建设工程委托
7、监理合同属于( )。（A）要式合同（B）诺成合同（C）单务合同（D）技术合同20 ( ) 是设计人的基本责任。（A）保护发包人的知识产权（B）完成各设计阶段的工作任务（C）保证设计质量（D）配合施工的义务21 建设工程设计合同中，委托人应提供的文件和资料包括( )。（A）可行性研究报告或项目建议书（B）工程选址报告（C）工程的概预算（D）地下管线资料22 下列行为中不符合暂停施工规定的是( )。（A）工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令（B）工程师应在提出暂停施工要求后 48 小时内捉出书面处理意见（C）承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工（D）工程师应在承包人提出复工要求后
8、 48 小时内给予答复23 FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是( )（A）争端裁决委员会由仲裁委员会指定（B）争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担（C）争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式（D）争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为24 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。（A）质押（B）动产（C）专利权（D）财产权25 FIDIC施工合同条件规定，给指定分包商的付款应从( )内开支。（A）承包商的工程款（B）暂列金额（C）预备费
9、（D）工程量清单中相应的工作内容项26 建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（A）7（B） 14（C） 15（D）3027 按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括( )。（A）协调处理施工现场周围地下管线保护工作（B）按工程需要提供非夜间施工使用的照明（C）办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续（D）组织设计交底28 某工程的施工任务于 2004 年 7 月 1 日全部结束，承包人于 2004 年 7 月 15 日向发包人申请竣工验收
10、，发包人于 2004 年 7 月 20 日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于 2004 年 8 月 15 日再次提请发包人验收，发包人于 8 月 20 日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为( )。（A）2004 年 7 月 1 日（B） 2004 年 7 月 15 日（C） 2004 年 8 月 15 日（D）2004 年 8 月 20 日29 经济合同因一方违约，使合同履行成为不必要时，另一方提出解除合同，提出方 ( )。（A）承担责任（B）不承担责任（C）部分承担责任（D）视情况而定30 在设计过程
11、中，各设计阶段设计文件审批工作的办理应由( )负责。（A）业主（B）设计单位（C）监理单位（D）设计单位指定31 按照 FIDIC 分包合同条件规定,分包商的施工受到业主原因的干扰后向承包商提出索赔要求,承包商收到索赔报告后( )。（A）认为由于不属于自己的责任拒绝索赔要求（B）认为索赔成立,自己垫付赔偿款后再向业主索要（C）不预先支付任何款项,以自己的名义代替分包商向工程师递交索赔报告（D）不预先支付任何款项,向工程师转交分包商的索赔报告32 中标通知书发出( )天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程施工合同。（A）15 天（B） 20 天（C） 25 天（D）30 天33
12、 要采购大宗材料，宜采用( )方式。（A）直接定购（B）询价、报价、签订合同（C）公开招标（D）邀请招标34 无效合同的认定单位是( )。（A）工商行政部门（B）建设主管部门（C）招投标办公室（D）人民法院35 下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是( )。（A）企业的法人资格和组织机构（B）企业的分包计划（C）施工方案是否技术先进又经济合理（D）近 2 年涉及的诉讼案件的调查36 FIDIC 施工合同条件规定，业主发出中标函的( )天内，接到承包商提交的履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件就是合同协议书。（A）14（B） 24（C） 28（D）4237 施工单位在劳动合同
13、中规定雇员应当接受搜身检查的条款，是( )。（A）无效合同条款（B）保证施工安全条款（C）有效合同条款（D）强制性合同条款38 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（A）承包人提请竣工验收前自检合格日（B）承包人提供竣工资料和竣工验收报告日（C）开始竣工检验日（D）竣工验收合格工程师在检验记录签字日39 工程项目中使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到( )书面同意方可运至现场。（A）发包人（B）工程师（C）施工承包人（D）设备供应商40 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期
14、，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（A）承包人提请竣工验收前自检合格日（B）承包人提供竣工资料和竣工验收报告日（C）开始竣工检验日（D）竣工验收合格工程师在检验记录签字日41 招标人向建设行政主管部门办理( )手续认可后才可进行招标工作。（A）立项批准（B）征地许可（C）安全许可（D）申请招标42 争端裁决委员会的酬金由( )负担。（A）承包商（B）业主与承包商（C）业主（D）指定分包商43 发包人供应的材料设备因承包人的原因发生损坏丢失，应( )。（A）由承包人负责赔偿（B）由发包人重新采购（C）由工程师确定赔偿责任（D）由承包人和发包人共同承担责任44 当事人在保证合同
15、中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是( )。（A）一般保证（B）连带责任保证（C）法定保证（D）委托保证45 为了保证设计指导思想贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行( )招标，由中标的设计单位承担该任务。（A）勘察（B）施工图设计（C）技术设计（D）初步设计46 委托监理合同当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )日前通知对方。（A）7（B） 14（C） 42（D）4847 施工合同采用可调价格合同通常用于( )的施工合同。（A）工期较短（B）可调价格（C）固定总价（D）成本加酬金48 在 FIDIC 施工合同条件中，颁发履约证书是表示( )。（A）承包的施工义务终止（
16、B）合同终止（C）结清单失效（D）合同约定的权利义务已完全结束49 施工合同示范文本规定，当合同文件发生矛盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是( ) 。（A）合同协议书、通用条款、专用条款（B）中标通知书、专用条款、协议书（C）中标通知书、专用条款、投标书（D）中标通知书、专用条款、标准二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 FIDIC 施工合同条件规定,对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。（A）延误移交施工现场（B）不可预见的外界条件（C）
17、异常不利气候导致的停工（D）业主提前占用工程（E）不可抗力事件造成的损失51 合同形式的不要式原则符合市场经济要求,原因有( )。（A）合同本质对合同形式不作要求（B）市场经济要求不应对合同形式进行限制（C）国际公约要求不应对合同的形式进行限制（D）法律法规对公约合同未作明确要求（E）法律法规也没作要求的52 根据合同法的规定,承担违约责任的方式有( )等方式。（A）终止履行（B）采取补救措施（C）赔偿损失（D）支付违约金（E）定金罚则53 委托合同中委托他人为自己处理事务称为委托人,接受委托的人称为委托人,委托合同的特性是( ) 。（A）委托合同的标的是劳务（B）委托合同是诺成、非要式合同（
18、C）委托合同是双务合同（D）委托合同是有偿的（E）委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的54 缔约过失责任的构成必须具备的条件包括( )。（A）缔约一方受有损失（B）缔约一方有违约行为（C）缔约当事人有过错（D）合同尚未成立（E）合同已经成立55 按索赔的目的分类( ) 。（A）工期索赔（B）费用索赔（C）单项索赔（D）总索赔（E）工资索赔56 根据中华人民共和国招标投标法要求，必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括( )。（A）国家融资项目（B）省级重点项目（C）大型基础设施项目（D）公用事业项目（E）外国政府援助资金的项目57 施工合同示范文本规定，发包人应
19、完成的工作包括( )。（A）在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题（B）对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫（C）提供具备施工条件的场地（D）将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地（E）向承包人提供施工现场办公和生活用房58 竣工验收分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类，以下关于对竣工验收的叙述中，正确的是( )。（A）工程具备竣工验收条件，监理单位按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作（B）实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见（C）对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后 56 天内，应组成验收组（D）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的
20、日期为实际竣工日期（E）竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任59 撤回要约的通知应当在( )到达受要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）与要约同时（D）承诺到达对方之前（E）要约在发生效力之后60 FIDIC 合同条件中，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额” 款项，对此款项的理解正确的是( ) 。（A）不包含在合同价格之内（B）属于业主的备用金（C）可作为供意外用途的开支（D）支付时不需业主同意（E）用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额61 下列关于暂停施工的说法，正确的是( )。（A）只能由监理工程师发出指令后才可停止
21、施工（B）承包人在监理工程师收到其复工要求后 48 小时后未予答复可自行复工（C）施工中遇到文物时，监理工程师可发出暂停施工指示（D）承包人可在其发出预付通知后 7 天停止施工（E）承包人没有暂时停工的权利62 建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是( )。（A）提供地下管线资料（B）办理法律、法规规定的批准手续（C）进行图纸会审（D）按规定办理安全生产有关手续（E）协调处理古树名木的保护工作63 FIDIC 施工合同通用条款规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。（A）延误发放图纸（B）不可预见的外界条件（C）延误移交施工现场（D）对施工中废弃物和古迹的干扰（E
22、）因质量问题进行的返工64 划分委托监理合同包的工作范围时，通常考虑的因素包括( )。（A）工程规模（B）招标方式（C）潜在投标人数量（D）工程项目的专业特点（E）被监理合同的难易程度65 依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务包括( )。（A）总体设计(大型工程)（B）方案设计（C）建筑和工艺设计（D）分专业设计并汇总（E）编制初步设计文件66 某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，( )应当由发包方承担。（A）承包方人员伤亡损失（B）发包方人员伤亡损失（C）承包方施工设备损坏的损失（D）运至施工场地待安装工程设备的损害（E）工程修复费用67 FIDIC 分包
23、合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是( )。（A）施工图纸有误（B）拖延支付工程款（C）工程发布错误的指令（D）变更工程的估价认为过少（E）施工中遇到大风天气68 FIDIC 施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（A）合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意（B）争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为（C）争端裁决委员会不需要常驻工地（D）争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担（E）未经对方同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见69 建设工程勘察合同示范文本中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括( )
24、。（A）工程概况（B）设计人员应交付的资料和文件（C）变更及工程费的调整（D）发包人应提供的资料（E）治理工程的检查和验收70 中华人民共和国合同法规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( ) 情况时，可以中止履行。（A）经营状况严重恶化（B）转让财产（C）丧失商业信誉（D）没有履行债务能力（E）没有提供担保71 要约与要约邀请的区别主要在于( )。（A）是否采用书面形式（B）在法律上是否须承担责任（C）内容是否具体确定（D）是否是希望与他人订立合同的意思表示（E）是否须送达对方72 委托人在监理合同履行过程中，有义务为监理人驻地监理机构开展正常工作提供的服务内容包括( ) 。（A）
25、提供与工程有关的工程资料（B）信息服务（C）物质服务（D）人员服务（E）开展监理工作所需的外部条件73 在开标时，如果发现投标文件出现( )等情况，应按无效投标文件处理。（A）未按招标文件的要求予以密封（B）投标函未加盖投标人的企业公章（C）联合体投标未附联合体协议书（D）明显不符合技术标准要求（E）完成期限超过招标文件规定的期限74 关于竣工验收下列说法错误的是( )。（A）实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见（B）当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调（C）发包人收到竣工验收报告 28 天内不组织验收视为验收报告已被认可（D）发包人收到竣工验收报告 28
26、天内确认视为验收报告已被认可（E）因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议75 根据招标投标法要求，必须进行招标的项目包括( )。（A）高级别墅（B）使用国际组织或者外国政府贷款，援助资金的项目（C）部分或全部使用国有资金或国家融资的项目（D）外商投资的基础设施的项目（E）大型基础设施，公用事业的项目76 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更( )。（A）须经工程师同意（B）不须经工程师同意（C）发生的费用由发包人承担（D）发生的费用由承包人承担（E）发生的费用由双方约定承担77 监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作
27、和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有（ ）。（A）由于工程设计变更而需要延长的监理工作（B）由于承包人延误竣工而延长的监理工作（C）发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作（D）不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作（E）由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 131 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C2 【正确答案】 A【试题解析】 保证必须由第三人保证人、被保证合同(主合同)当事人、债权人与债务人之外的第三方向债权人作出。【知识模块】 建设工
28、程合同管理法律基础3 【正确答案】 B【试题解析】 参见建设工程质量管理条例。【知识模块】 建设工程施工合同管理4 【正确答案】 A【试题解析】 监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。【知识模块】 建设工程委托监理合同5 【正确答案】 A【知识模块】 综合6 【正确答案】 D【知识模块】 合同法律制度7 【正确答案】 B【试题解析】 某些必须安装试运转后才能发现内在质量缺陷的设备,应于合同内规定缺陷责任期或保修期。在此期限内,凡检测不合格的物资或设备,均由供货方负责。【知识模块】 建设工程物资采购合同管理8 【正确答案】 B【试题解析】 FIDIC 通用条件规定,施工期间出现质量
29、事故,承包商无力修复时,业主有权雇用其他人完成作业,所支付的费用从承包商处扣回。【知识模块】 FIDIC 合同条件下的施工管理9 【正确答案】 A【试题解析】 建设工程施工合同(示范文本)规定:工程师收到承包人递交的索赔报告后,如果在 28 天内,既未予答复,又未对承包人作进一步要求的话,则视为对承包人提出的该项索赔要求已经认可。【知识模块】 建设工程的施工索赔10 【正确答案】 A【试题解析】 (四) 合同的内容。2.标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。11 【正确答案】 A12 【正确答案】 D13 【正确答案】 B14 【正确答案】 D15 【正确答案】 D16 【正确答案
30、】 B17 【正确答案】 A18 【正确答案】 A19 【正确答案】 B20 【正确答案】 C21 【正确答案】 A22 【正确答案】 C23 【正确答案】 D24 【正确答案】 B25 【正确答案】 B26 【正确答案】 C27 【正确答案】 B【试题解析】 Pl09(二) 承包人义务。(3) 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、并负责安全保卫。因此选项 B 是承包人的义务。P108(一)发包人的义务。其中(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通等申报批准手续(选项 C)；(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底(选项 D)；(8)协调处理施工现场周
31、围地下管线和邻近建筑物、构筑物、名树名木的保护工作(选项 A)等均属于发包人的义务。28 【正确答案】 C【试题解析】 P124( 三)竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为 C，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。29 【正确答案】 B30 【正确答案】 A31 【正确答案】 C【试题解析】 (四) 分包合同的索赔管理。1.应由业主承担责任的索赔事件。分包商向承包商提出索赔要求后,承包商应首先分析事件的起因和影响,并依据两个合同判明责任。如
32、果人为分包商的索赔要求合理,且原因属于主合同约定应由业主承担风险责任或行为责任的事件,要及时按照主合同规定的索赔程序,以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。32 【正确答案】 D33 【正确答案】 C34 【正确答案】 D35 【正确答案】 C【试题解析】 施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中,大型工业项目的资格预审表主要包括 9 方面内容:法人资格和组织机构(选项 A);财务报表;人员报表;施工机械设备情况 ;分包计划(选项 B);近 5 年完成同类工程项目调查;在建工程项目调查;近 2 年涉及的诉讼案件调查(选项 D);其他资格证明。其中不包括选项 C。36 【正确答案】 C37
33、 【正确答案】 A38 【正确答案】 B39 【正确答案】 B40 【正确答案】 B【试题解析】 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。这个日期的重要作用是用于计算承包人的实际施工期限，与合同约定的工期比较是提前竣工还是延误竣工。承包人的实际施工期限，从开工日起到上述确认为竣工日期之间的日历天数。开工日正常情况下为专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要求延期开工，经工程师确认的日期。41 【正确答案】 D【试题解析】 招标人应向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件
34、应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。获得认可后才可以开展招标工作。42 【正确答案】 B【试题解析】 付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。43 【正确答案】 A44 【正确答案】 A45 【正确答案】 D46 【正确答案】 C47 【正确答案】 C48 【正确答案】 A49 【正确答案】 D【试题解析】 按照通用条款的规定，当合同文件出现矛盾或歧义时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决。
35、双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按合同约定的解决争议的方式处理。二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。50 【正确答案】 A,B,E51 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 合同形式的不要式原则符合市场经济要求,理由包括:(1)合同本质对合同形式不作要求;(2)市场经济要求不应对合同形式进行限制;(3)国际公约有要求不应对合同的形式进行限制;(4)电子技术对合同形式的影响。【知识模块】 合同法律制度52 【正确答案】 B,C,D,E【试题解析】 根据合同法的规定,承担违约责任的方式包括:继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金和定金罚则。【知识模块】 合同法律制度53 【正确答案】 A,B,C,E【知识模块】 建设工程委托监理合同54 【正确答案】 A,C,D【知识模块】 合同法律制度55 【正确答案】 A,B【知识模块】 建设工程施工索赔
