1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 135 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 招标文件要求工程的施工期限不得超过 20 个月,承包商在投标书内承诺 18 个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期 1 个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示该部分的施工停工 0.5 个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( )个月。（A）19（B） 19.5（C） 21（D）21.52 一个合同被确认为无效合同,双方约定的违约金为 2 万元,双方各有 1 万元的经济损失
2、,甲、乙双方都有过错,但甲方是主要过错方(75%过错),损失承担应为( )。（A）各自承担自己的损失（B）甲方赔偿乙方 1 万元的损失（C）甲方赔偿乙方 0.5 万元的损失（D）甲方赔偿乙方 2 万元的损失3 评审设计标书的首要内容是( )。（A）设计方案的优劣（B）设计进度的快慢（C）设计资历（D）报价的合理性4 投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。（A）投标人应要求招标人继续解释（B）以书面解答为准（C）以招标文件为准（D）由人民法院判定5 工程师对承包商( ) 的工程量,不予计量。（A）经批准超出设计图纸（B）自身原因造成的
3、返工（C）设计变更而增加（D）业主原因造成的返工6 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。（A）人民法院的判决（B）仲裁机构的裁决（C）经过公证的还款协议（D）经过鉴证的还款协议7 FIDIC 合同条件规定:当某项目或工作因变更导致实际工程量超过或少于标书工程量表上注明工程量的( )时,应考虑单价调整。（A）10%（B） 15%（C） 20%（D）25%8 根据监理合同履行的难易程度，可将采购通用建筑材料购销合同的监理工作并入( )范围之内。（A）物资采购监理（B）勘察、设计监理（C）施工监理（D）专门的监理单位9 FDIC 合同条件规定，不可预见物质条
4、件的范围不包括( )。（A）人为干扰（B）图纸未说明的外界障碍物（C）气候条件（D）招标文件未提供地表水文条件10 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为( )。（A）是否进行资格预审（B）是否组织现场考察（C）是否解答投标单位的质疑（D）是否公开开标11 依据 FIDIC 施工合同条件，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是( )（A）合同关系主体为业主和指定分包商（B）指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分（C）承包商对指定分包商违约的行为承担责任（D）由监理工程师负责协调管理12 某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工
5、程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由( )。（A）发包人赔偿，延误的工期顺延（B）发包人赔偿，延误的工期不予顺延（C）自己承担，延误的工期顺延（D）自己承担，延误的工期不予顺延13 发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应( )。（A）支付由此增加的追加合同价款并顺延工期（B）只给予工期顺延，不支付由此增加的追加合同价款（C）只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期（D）支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期14 某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔
6、偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。（A）延误 1 个月竣工赔偿（B）提前 1 个月竣工奖励（C）不追究延误竣工责任，也不给予奖励（D）考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿15 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。（A）向发包人索赔（B）向乙施工单位索赔（C）向监理单位索赔（D）
7、自行承担16 某施工承包商与材料供应商签订的材料采购合同中，约定的运输费用不明确，应( )。（A）由施工承包商承担（B）由材料供应商承担（C）由施工承包商和材料承包商各承担一半（D）建设单位承担17 如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议,应由( )确认该部分条款是否可以变更。（A）建设行政管理部门（B）监理单位（C）人民法院（D）设计院18 债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。（A）债务人（B）债权人（C）第三方（D）合同约定19 无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。（A）标底编制得不够合理（B）评标标准不合理（C
8、）评标委员会的评标过程不合理（D）受标底的约束20 订立合同过程中,( ) 是要约。（A）招标公告（B）投标书（C）寄送的价目表（D）招股说明书21 施工企业的项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( )承担。（A）项目经理（B）施工企业（C）建设单位（D）具体施工人员22 招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( )。（A）行政机关（B）国家机关隶属机构（C）依法成立的组织（D）依法成立的协会23 建设工程设计合同(示范文本)规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明( )。（A）施工方案（B）设计变更的期限（C）竣工验收的标准（D）合理使用年限24 评标委员会对投
9、标书进行初评是以( )为依据，确定投标书的有效性。（A）投标文件（B）招标文件（C）招标公告（D）资格预审文件25 在施工合同(示范文本)中，许多条款涉及“费用” 这一术语，其含义是指( )。（A）不应由发包人承担的经济支出（B）不应由发包人和承包人承担的经济支出（C）不应由承包人承担的经济支出（D）应由发包人和承包人承担的经济支出26 某施工合同的合同工期为 20 个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第 16 个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第 22 个月，工程师考虑
10、该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第 21 个月，则竣工结算时应按( )。（A）延误 1 个月竣工赔偿（B）提前 1 个月竣工奖励（C）不追究延误竣工责任，也不给予奖励（D）考虑工程师的认可作用，按延误 0.5 个月赔偿27 依据建设工程设计合同(示范文本)，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。（A）设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充（B）如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用（C）发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议（D）发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原
11、设计人书面同意28 在工程建设的各个阶段中，发生索赔较多的阶段是( )。（A）勘查阶段（B）设计阶段（C）施工阶段（D）装饰阶段29 承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。（A）14（B） 28（C） 7（D）5630 债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于( )。（A）权利转让（B）义务转让（C）当事人的主体变更（D）当事人的主体不变31 施工中发包人需要变更的工程超过原设计标准或批准建设规模时，发包人应报送有关部门重新审批，并由( )提供变更的相应图纸和说明。（A）承包人（B）监理单位（C）原设计单位（D）规划管理部门32 施工企业与材料供应商订立的材料供应合同
12、中，约定违约金是 2.0 万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是 2.2 万元，施工企业应要求供应商支付( )。（A）4.2 万元（B） 2.2 万元（C） 2.0 万元（D）0.2 万元33 债权人由于债务人不当履行合同行使代位权发生的费用由( )承担。（A）债务人（B）债权人（C）第三方（D）合同约定34 施工过程中，如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应由( )。（A）承包人办理申报手续，承包人承担费用（B）发包人办理申报手续，发包人承担费用（C）发包人办理申报手续，承包人承担费用（D）承包人办理申报手续，发包人承担费用35 保险合同是( ) 约定保险权利义务关系的协
13、议。（A）投保人与被保险人（B）投保人与受益人（C）投保人与保险人（D）保险人与被保险人36 关于其他不能合理预见的风险，下列说法错误的是( )。（A）可能包括由于汇率的变化导致的外币支付部分（B）法令、政策变化对工程成本的影响（C）业主应承担汇率变化对其不利时对工程总造价影响的风险（D）若合同规定按支付日当地中央银行颁布的汇率为标准，则支付时需随汇率的市场浮动进行换算37 依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到( )止。（A）完成监理合同约定的监理工作之日（B）监理合同规定的到期日（C）被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日（D）完成正常工作和附加工作之日3
14、8 材料采购合同在履行过程中，供货方提前 1 个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是( )。（A）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（B）采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担（C）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担（D）采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担39 当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（A）发出通知（B）通知到达对方（C）对方签认通知（D）对方签认通知送达主张人40 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义
15、务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（A）不需承担赔偿责任（B）应承担赔偿责任（C）双方共同承担（D）由仲裁机构仲裁解决承担责任问题41 合同的权利义务转让给第三人后，合同的当事人是( )。（A）原当事人双方（B）债权人和第三人（C）债务人和第三人（D）原当事人一方和第三人42 施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照( )处理。（A）增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延（B）增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延（C）增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延（D）增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延4
16、3 图纸会审和设计交底应由( )来组织进行。（A）发包人（B）承包人（C）设计人（D）监理单位44 材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( )。（A）按原合同价支付（B）按质论价（C）按原合同价的一半支付（D）不支付供货方的运杂费45 FIDIC 施工合同条件中，为了解决工程师的决定可能处理得不公正的情况，通用条件增加了 ( ) 处理合同争议的程序。（A）诉讼（B）调解（C）仲裁（D）争端裁决委员会46 在设计合同中，计算“设计期限” 的开始时间是 ( )。（A）合同签订（B）设计人收到定金日（C）开始设计（D）合同约定的时间47
17、中华人民共和国合同法规定，承诺撤回的条件是，撤叫承诺的通知应当在( )到达要约人。（A）要约到达受要约人之前（B）受要约人发出承诺通知之前（C）承诺通知到达要约人之前（D）受要约人发出承诺通知之后48 工程质量保修期限，应( )的时间确定。（A）按当事人双方具体约定（B）按法规规定标准（C）由双方约定且不低于法定标准（D）参照行业通常习惯49 某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则( )。（A）承包人承担返工费用，工期不予顺延（B）承包人承担返工费用，工期给予顺延（C）发包人承担追加合同价款，工期
18、不予顺延（D）发包人承担追加合同价款，工期给予顺延50 在 FIDIC 的施工合同条件中，合同协议书应当在（ ）后签订。（A）开标（B）发出中标函（C）提交履约保证（D）开工二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 招标人可以没收投标保证金的情况有( )。（A）投标人在投标截止日前撤回投标书（B）投标人在投标有效期内撤销投标书（C）投标人在中标后拒签合同（D）投标人在中标后拒交履约保函（E）投标人有可能在合同履行中违约52 依据施工合同示范文本的规定,下列( )等费
19、用应由承包人承担。（A）施工中发现文物的保护费用（B）承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费（C）承包商施工中出现安全事故的相应费用（D）施工现场内第三方人员的生命财产保险费（E）超出设计图纸范围工程量的材料费53 委托人为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其服务内容包括( )。（A）人员服务（B）资金服务（C）信息服务（D）管理服务（E）物质服务54 根据中华人民共和国合同法规定，( )的合同属于无效合同。（A）恶意串通损害第三人利益（B）因重大误解而订立的合同（C）订立合同时显失公平（D）以合法形式掩盖非法目的（E）损害公共利益订立55 监理服务是监理单位的高智能投入，服务工
20、作的好坏取决于( )。（A）参与监理工作人员的业务专长和经验（B）是否遵循了规范化的管理程序和方法（C）监理工作的内容和范围（D）参与监理工作人员的创新想象力和风险意识（E）监理招标的成功与否56 监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有( )。（A）委托人必须是具有国家批准的建设项目，落实投资计划的企事业单位，其他社会组织及个人，受托人必须是依法成立的具有法人资格的监理企业（B）委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规（C）委托合同的标的是服务（D）委托合同应具有标准形式（E）当事人双方之间建立的债权和债务关系57 材料采购合同签订后，对于实行供货方送货的物资，采购方
21、违反合同规定拒绝接货，要承担( ) 。（A）由此造成的货物损失 （B）运输部门的罚款（C）按退货部分货款总额计算的违约金 （D）代保管费用（E）物资保养费用58 邀请招标与公开招标比较，具有( )等优点。（A）竞争更激烈（B）不需设置资格预审程序（C）节省招标费用（D）节省招标时间（E）减少承包方违约的风险59 设计招标的特点主要表现在( )方面。（A）要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案（B）按照工程量清单中的规定工程量填报价（C）在投标书内写明实施计划（D）开标时仅公布报价差额（E）评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性60 委托任务的工作范围包括( )。（A）委托的设计阶段和内容
22、（B）建筑物的合理使用年限设计要求（C）设计范围（D）发包人配合施工工作的要求（E）设计深度要求61 按照 FIDIC 合同条件规定，向承包商颁发了履约证书，则( )。（A）承包商与合同有关的实际义务已经完成（B）承包商与合同有关的实际义务已经基本完成（C）还剩有财务与管理方面的合同义务（D）应在规定的时间内退还承包商的履约保证书（E）合同终止62 在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更( )。（A）须经工程师同意（B）不须经工程师同意（C）发生的费用由发包人承担（D）发生的费用由承包人承担（E）发生的费用由双方约定承担63 按照建设工程设计合同(示范文本)有关违
23、约责任规定，下列描述中不正确的是( ) ，（A）发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作（B）设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费（C）合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还（D）设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目 2%设计费（E）设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费64 要约应当具备的条件是( )。（A）内容具体确定（B）接受要约邀请（C）希望收到承诺（D）合同的一般条款（E）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思约束65 在招标准备阶段，招标人的主要工作包括( )。
24、（A）办理招标备案（B）编制招标文件（C）选择招标方式（D）进行资格预审（E）发布招标公告66 对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同( ) 。（A）3 级以下地震（B）重大伤亡事故（C）特大暴雨（D）动乱（E）乙方无责任的火灾67 施工分包合同的主要特点表现为( )。（A）发包人与分包人之间没有合同关系（B）分包人只能向承包人提出索赔（C）分包人的施工质量必须达到施工合同中的要求（D）承包人负有对分包工程施工的协调、管理职责（E）分包人收到工程师依据施工合同发布的指令后必须立即执行68 按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作包括( )。（A）提供进
25、度统计报表 （B）提供和维修围栏设施（C）做好邻近建筑物、构筑物保护工作（D）办理施工许可证（E）确定水准点与坐标控制点69 施工合同履行过程中，由于( )原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。（A）设计变更（B）不可抗力（C）工程量增加（D）质量不合格的返工（E）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件70 无权代理行为在( )情况下，被代理人承担民事责任。（A）被代理人不作否认表示（B）被代理人作否认表示（C）经被代理人追认（D）代理人要求（E）法院判决71 FIDIC施工合同条件中，业主的索赔主要限于( )等违约行为导致的业主损失。（A）施工质量缺陷（B）施工成本增加（C）发生
26、不可抗力（D）未按时提供施工现场（E）拖延工期72 下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( )。（A）要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力（B）撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人（C）撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人（D）撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人（E）撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人73 评标报告的内容有( )。（A）招标公告（B）评标规则（C）评标情况说明（D）对各个合格投标书的评价（E）推荐合格的中标人74 建设工程监理招标的特点包括( )。（A）招标文件强调对人员数量的
27、要求（B）招标宗旨是对监理单位能力的选择（C）报价在选择中居于次要地位（D）邀请投标人较少（E）强调对监理单位提供设备的要求75 仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由( )鉴定部门鉴定。（A）当事人约定的（B）仲裁庭约定的（C）法律规定的（D）地方政府指定的（E）人民法院指定的76 根据合同法的规定，约定债务抵销的( )。（A）必须通知对方（B）标的物的种类、品质可以不相同（C）债务要求不高（D）通知自到达对方时生效（E）必须经当事人协商一致77 在债务履行期届满抵押权人未受清偿的，抵押权人可以通过( )来实现抵押权。（A）人民法院起诉（B）仲裁机构仲裁（C）协议拍卖抵押物（D）协议变卖抵
28、押物（E）协议以抵押物折价78 评标委员会对投标书的初评时，主要检查的内容是( )。（A）报价计算的正确性（B）评标价的优劣（C）投标人的资格（D）投标保证有效性（E）与标底的偏差程度79 设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容，由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一个设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括( )。（A）发包人与设计人协商并经设计人同意（B）设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同（C）该部分设计成果需经设计人审查批准（D）设计人不对该部分的设计质量承担责任（E）设计人对该部分设计未能按时交付承担责任注册监理工程师（建设工程
29、合同管理）模拟试卷 135 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 C【试题解析】 合同被确认为无效,自签订之时起就无效,故违约金条款无效。合同无效或被撤销后,因该合同取得的财产,按缔约过失责任处理,应当予以返还;不能返还的或者没有必要返还的,应折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任。因此,甲方赔偿乙方 10.75-10.25=0.5(万元)的损失。【知识模块】 合同法律制度3 【正确答案】 A【试题解析】 评审设计标书的首要内容是设计方案的优劣。【知识模块】
30、 建设工程招标管理4 【正确答案】 B【知识模块】 建设工程招标管理5 【正确答案】 B【试题解析】 工程师对承包商自身原因造成的返工或超出设计图纸的工程量,不予计量。【知识模块】 建设工程施工合同管理6 【正确答案】 D【知识模块】 建设工程合同管理法律基础7 【正确答案】 A【试题解析】 具备以下条件时,允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整:此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的 0.01%;由此工程量的变更直接造成该项工作每单位工程量费用的变动超过1%。【知识模块】 FIDIC 合
31、同条件下的施工管理8 【正确答案】 C9 【正确答案】 C10 【正确答案】 A【试题解析】 三招标方式。公开招标的缺点是由于申请人较多,一般要设置资格预审程序;邀请招标的优点是,不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约招标费用和节省时间。图 3-1 示出公开招标程序,邀请招标可以参照执行。所以其他方面均类似。故答案为 A。11 【正确答案】 B12 【正确答案】 A13 【正确答案】 B14 【正确答案】 A15 【正确答案】 A16 【正确答案】 B17 【正确答案】 C【试题解析】 合同争议的解决方式有和解、调解、种菜、诉讼 4 种。当和解与调解无效时,应由仲裁委员会进行仲裁,但前提是
32、双方必须有仲裁协议。本题中没有提到仲裁协议,且选项中没有仲裁委员会一项,故应选择人民法院来确认争议的解决。18 【正确答案】 A19 【正确答案】 A20 【正确答案】 B【试题解析】 要约必须是特定人的意思表示,必须是以缔结合同为目的;要约必须是对相对人发出的行为,必须由相对人承诺;要约必须具备合同的一般条款。故 B(投标书)是正确选项。A( 招标公告 )C(寄送的价目表)D(招股说明书)均属于要约邀请。21 【正确答案】 B22 【正确答案】 C23 【正确答案】 D24 【正确答案】 B25 【正确答案】 B26 【正确答案】 A27 【正确答案】 B28 【正确答案】 C【试题解析】
33、P173( 一)施工索赔的概念。在工程建设的各个阶段，都有可能发生索赔，但在施工阶段索赔发生较多。29 【正确答案】 B【试题解析】 P176 一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。 1发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。30 【正确答案】 A31 【正确答案】 C32 【正确答案】 B33 【正确答案】 A34 【正确答案】 B35 【正确答案】 C36 【正确答案】 C【试题解析】 当合同内约定给承包商的全部或部分付款为某种外币，或约定整个合同期内始终以基准日承包商报价所依据的投标汇率为不变汇率按约
34、定百分比支付某种外币时，汇率的实际变化对支付外币的计算不产生影响。若合同内规定按支付日当天中央银行公布的汇率为标准，则支付时需随汇率的市场浮动进行换算。由于合同期内汇率的浮动变化是双方签约时无法预计的情况，不论采用何种方式，业主均应承担汇率实际变化对工程总造价影响的风险，这可能对其有利，也可能不利。37 【正确答案】 C【试题解析】 监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。38 【正确答案】 D【试题解析】 属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前
35、提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。代为保管期内，不是因采购方保管不善原因而导致的损失，仍由供贷方负责。39 【正确答案】 B40 【正确答案】 B41 【正确答案】 D42 【正确答案】 C43 【正确答案】 A44 【正确答案】 B45 【正确答案】 D46 【正确答案】 B47 【正确答案】 C【试题解析】 撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。48 【正确答案】 C【试题解析】 工程质量保修期从竣工验收合格之日起计算。当事人双方应针对不同的工程部位，在保修书内约定具体的保修期限。当事人协商约定的保修期限，不得低于法规规定的标准，在正常使用条件下的最低保修期限应依据国务院颁布的建设工程质量管理条例明确规定。49 【正确答案】 D
