1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 13 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 抵押与质押的区别主要在于( )。（A）担保财产是否为第三人的财产（B）担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人（C）担保财产是否转移占有（D）债权人是否有优先受偿权2 建设工程勘察合同法律关系的客体是指( )。（A）物（B）行为（C）智力成果（D）财产3 保证方式没有约定或约定不明确的，按( )承担保证责任。（A）保证（B）连带责任保证（C）违约（D）合同4 依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( )。（A）保证（B）质押（C）定金（D）留置5 公
2、证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是( )的具体体现。（A）公平（B）诚实信用（C）自愿原则（D）公开6 根据合同法的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是( ) 。（A）罚金（B）赔偿金（C）利息（D）违约金7 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同( )。（A）有效，但应由采购员向乙公司支付贷款（B）有效，由甲施工企业向乙公司支付贷款（C）无效，由采购员向乙公司支付贷款（D）无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担8 某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金
3、 4 万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为 10 万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。（A）4（B） 8（C） 10（D）149 格式条款又被称为( )。（A）标准条款（B）正式条款（C）强制条款（D）附加条款10 合同履行的前提和依据是( )。（A）有效的合同（B）合同法（C）诚实信用原则（D）合同生效11 下列又称为不安抗辩权的是( )。（A）同时履行抗辩权（B）先履行抗辩权（C）后履行抗辩权（D）不履行抗辩权12 下列各项中，叙述正确的一项是( )。（A）清偿仅限于债务人（B）抵消可以附条件，但不可以附期限（C）清偿的标的物必须是合同规定的标的物（D）合同的
4、协商解除，必然导致合同的解除，而合同约定解除权的解除不一定13 下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。（A）继续履行（B）采取补救措施（C）赔偿损失（D）支付违约金14 当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起( )个月内提出。（A）1（B） 3（C） 6（D）1215 某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中( )的投标书为最优投标书。（A）投标报价 1000 万元，评标价 950 万元（B）投标报价 1050 万元，评标价 940 万元（C）投标报价 980 万元，评标价 970 万元（D）投标报价 950 元，评标价 960 万元16 全部施工内容只发一个合同包、
5、招标人仅与一个中标人签订合同的招标方式，与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比，其特点是( )。（A）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较少（B）管理较简单，有能力参与竞争的投标人较多（C）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较少（D）管理较复杂，有能力参与竞争的投标人较多17 作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以( )为准。（A）投标价（B）标底价（C）评标价（D）中标价18 关于勘察设计招标中对人员技术力量的审查，下列说法错误的是( )。（A）人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力（B）各类设计人员的专业覆盖面（C）人员数量，各类职称人员的比例（D）各类设计人员的从业年限19 在
6、审查过程中对监理投标书不明确之处可采用( )的方式请投标人予以说明。（A）书面形式（B）澄清问题会（C）口头形式（D）询问20 综合评分法可以较全面地反映( )。（A）投标人能力的高低（B）投标人的财务状况（C）投标人的素质（D）投标人的分包计划21 某监理合同中，出现了“需遵守 市地方性标准建设工程监理规程” 的约定，该约定应写在 ( ) 中。（A）建设工程委托监理合同（B）中标函（C）建设工程委托监理合同标准条件（D）建设工程委托监理合同专用条件22 监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。（A）双方协商确定的办法（B）当地的标准水平（C）国家颁布的合理化建议奖励办法（
7、D）监理人的要求23 委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。（A）获得酬金权利（B）终止合同权利（C）获得奖励的权利（D）工程设计的建议权24 监理合同生效日指的是( )。（A）合同签字日（B）合同履行日（C）合同磋商日（D）合同起草日25 勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)两个版本，分别适用于( )的委托任务。（A）岩土工程勘察、水文地质勘察（B）民用建设工程勘察、其他专业工程勘察（C）为设计提供勘察工作、仅限于岩土程勘察（D）要求简单的勘察、要求复杂的勘察26 因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。
8、（A）项目的直接损失（B）项目勘察费的 2 倍（C）项目的勘察设计费（D）返工项目的费用27 设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的( )核算设计费。（A）初步设计概算（B）投资估算（C）施工图预算（D）扩大的初步设计概算28 由不可抗力因素致使合同无法履行时，下列说法正确的一项是( )。（A）按国际通用标准处理（B）按国家示范文本进行处理（C）按无效合同处理办法处理（D）双方应及时协商处理29 为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由( )。（A）承包人负责检验工作，发包人承担检验费用（B）承包人负责检验工作，并承
9、担检验费用（C）发包人负责检验工作，并承担检验费用（D）发包人负责检验工作，承包人承担检验费用30 施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。（A）发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用（B）发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用（C）承包人提出使用，由发包人办理相应手续；承包人承担相应费用（D）承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用31 在签订施工合同时，要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于( )。（A）1 年（B） 2 年（C） 5 年（D）工程设计年限32 施工合同工期总日历天数是中标书中
10、已注明( )的投标工期。（A）招标文件要求（B）发包人接受（C）工程师确认（D）承包人指定33 施工合同示范文本规定，非发包人的工作是( )。（A）确定水准点（B）提供进度计划（C）开通主干道（D）组织图纸会审34 承包人供应的材料与约定不符时，由此发生的费用和延误的工期应( )。（A）费用和工期均补偿（B）费用补偿，工期不补偿（C）费用和工期均不补偿（D）费用不补偿，工期补偿35 承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率降低，此时，承包人( )。（A）有权要求赔偿（B）只能获得增加成本的
11、一定比例的赔偿（C）由发包人协调不同承包人间的赔偿问题（D）无权要求赔偿36 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款( )。（A）竣工后一次支付（B）与工程进度款同期支付（C）确认后一次支付（D）提前支付37 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。（A）发包人承担（B）承包人承担（C）发包人和承包人共同分担（D）承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付38 按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。（A）承包人提请竣工验收前自检合格
12、日（B）承包人提供竣工资料和竣工验收报告日（C）开始竣工检验日（D）竣工验收合格工程师在检验记录签字日39 正常情况下不能在制造过程中发现的设备差错是指( )。（A）设备隐患（B）潜在缺陷（C）隐蔽缺陷（D）细微缺陷40 合同履行过程中，如因供贷方原因不能交货，则违约金按( )计算。（A）双倍返还定金（B）约定的违约金（C）不能交货部分设备约定价格的某一百分比（D）定金加上合同约定的违约金41 工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人( )。（A）以不属于自己的原因拒绝索赔要求（B）认为要求合理，先行支付后
13、再向业主索赔（C）不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告（D）不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告42 按照 FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（A）业主额外支付（B）工程师承担（C）承包商自行承担（D）业主与承包商协商补偿43 FIDIC 条款中，国内所指的工程保修期即是( )。（A）缺陷责任期（B）工程保管期（C）缺陷通知期（D）质量保修期44 FIDIC 施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由( )的人员组成。（A）仲裁委员会指定（B）政府管理机构指定（C）业主与
14、承包商协商选定（D）行业协会指定45 关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是( )。（A）承包商每天应向工程师提交进度报告（B）工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度（C）工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任（D）工程师有权批准合同工期顺延46 有关承包商的申请变更，下列描述错误的是( )。（A）未经工程师批准不得变更（B）变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议（C）对部分永久工程的变更，承包商应设计该部分工程（D）承包商可自行实施变更47 当保留金已累计扣留到保留金限额的 60%时，可以允许承包商提交( )代换保留金。（A）保证金（B）保留金保函（C）履约保
15、函（D）预付款保函48 FIDIC 合同条件规定，( )之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。（A）颁发工程移交证书（B）履约证书（C）签发最终支付证书（D）承包商提交结清单49 业主的索赔主要根据( )提出。（A）施工质量缺陷（B）设计变更（C）工程量减少（D）施工进度计划修改50 由异常恶劣的气候条件造成的停工是( )。（A）不可原谅延期，不给补偿费用（B）不可原谅延期，但给补偿费用（C）可原谅延期且给补偿费用（D）可原谅延期，但不给补偿费用二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选
16、的每个选项得 0.5 分。51 产生委托代理关系的基础关系可以是( )。（A）委托合同关系（B）合伙合同关系（C）监护关系（D）工作隶属关系（E）劳动合同关系52 合同法律关系的主体可以是( )。（A）法人（B）法定代表人（C）自然人（D）代理人（E）其他组织53 依法可以抵押的财产为( )。（A）抵押人所有的房屋（B）抵押人所有的专利权（C）抵押人所有的机器（D）抵押人的商标专用权（E）抵押人依法有权处分的国有土地使用权54 承诺的内容应当与要约的内容一致，有关合同( )的变更，是对要约内容的实质性变更。（A）合同当事人（B）合同标的（C）违约责任（D）担保方式（E）解决争议方法55 要约是
17、希望和他人订立合同的意思表示，要约应具备的条件具体有( )。（A）内容具体确定（B）明示要约不可撤销（C）以缔结合同为目的（D）只能向特定的人发出（E）含相对人同意后受其约束的表示56 有( ) 情形之一的，当事人有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。（A）一方以欺诈手段订立，损害国家利益的合同（B）因重大误解而订立的合同（C）以合法形式掩盖非法目的的合同（D）在订立合同时显失公平的合同（E）乘人之危订立的合同57 中华人民共和国合同法规定的由第三人向债权人履行债务，其特点表现为( )。（A）债权人可以向第三人行使抗辩权（B）债务人将部分义务转让给第三人（C）债权人应与第三人另行签订
18、合同（D）合同内约定部分义务由第三人履行（E）第三人履行义务不符合合同约定，视为债务人的违约行为58 建设工程合同是( )。（A）主合同（B）从合同（C）诺成性合同（D）实践性合同（E）无偿合同59 先履行合同的一方当事人，有确切证据证明对方有( )情形之一的，方可中止履行合同。（A）经营状况严重恶化（B）领导班子发生重大变动（C）与另一亏损企业合并（D）丧失商业信誉（E）非正常低价转让设备60 工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是( )。（A）整个工程的施工任务（B）单项工程的施工任务（C）单位工程的施工任务（D）分部工程的施工任务（E）特殊专业工：程施工任务61 业主自行组织招标
19、应具备的条件包括( )。（A）必须是法人或依法成立的其他组织（B）有与招标工程相适应的经济、技术管理人员（C）已聘请了施工监理工程师（D）有组织编制招标文件的能力（E）有组织开标、评标、定标的能力62 投标单位有以下( )行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。（A）通过资格预审后不投标（B）不参加开标会议（C）中标后拒绝签订合同（D）开标后要求撤销投标书（E）不参加现场考察63 在施工合同中，( )属于发包方应当完成的工作。（A）使施工现场具备施工条件（B）提供施工场地的工程地质资料（C）提供工程进度计划（D）向甲方代表提供在施工现场办公的设施（E）开通施工场地与城乡公共道路的
20、通道64 发包人控制工程分包的基本原则是( )。（A）主体工程的施工任务不允许分包（B）主要工程量必须由承包人完成（C）特殊专业工程由承包人完成（D）较简单的工作内容承包人自行完成（E）经工程师同意的分包人由发包人付款65 工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有( )。（A）组织设计方案竞赛，参与评选设计方案（B）起草设计合同条款及协议书（C）组织图纸会审（D）审查设计方案和设计结果（E）审查项目概预算66 某建设工程施工合同被法院确认为无效，该合同的处理方式有( )等。（A）支付违约金（B）返回财产（C）赔偿损失（D）追缴财产（E）继续履行67 承包人在施工过程中应符合施工环境管理的
21、有关要求，为此而发生的( )由发包人承担。（A）因承包人采取安全措施不当造成事故损害赔偿（B）发包人要求承包人违反安全施工管理规定而导致的费用（C）承包人在动力设备地段施于，经工程师认可的防护措施费用（D）承包人实施爆破作业时，经工程师认可的安全防护措施费用（E）使用有毒有害性物品施工实施安全防护措施费用68 发生( ) 等情况后，应批准承包人合理展延合同工期。（A）未增加额外工作的工程变更（B）发包人延误移交施工现场（C）因承包人责任引起的暂停施工（D）需要拆除图纸中未标明的地下构筑物（E）因发包人订的工程设备延误到货导致的暂停施了69 施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )
22、。（A）有利于本地区的承包商（B）有利于本系统的承包商（C）施工内容的专业要求（D）避免施工现场的交叉干扰（E）对项目建设总投资的影响70 工程施工过程中，如果需要办理保险，双方应在施工合同专用条款内约定( )等内容。（A）投保的险种（B）保险的内容（C）保险费（D）保险期限（E）保险金71 工程师对施工合同履行管理的主要任务是( )。（A）施工招投标工作的监督管理（B）施工工期管理（C）施工费用管理（D）施工质量管理（E）施工过程的档案管理72 工程师监督大型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的( )进行检查。（A）制造材料（B）制造进度（C）生产计划（D）制造成本（E）制造工艺73 F
23、IDIC施工合同条件规定，工程师在施工阶段进度管理方面的权力是( )。（A）有权确认承包商的进度计划（B）有权发布开工令，有权延长工期（C）有权发布停工令、复工令、赶工令（D）颁发接收证书（E）颁发履约证书74 在 FIDIC施工合同条件中，( )是业主应当承担的风险。（A）战争（B）放射性污染（C）因工程设计不当而造成的损失（D）只有有经验的承包商可以预测和防范的自然力（E）承包商的雇员因执行合同而引起的行为75 分包商接到( ) 的指令后，完成分包合同约定工作范围以外的施工任务后，承包商应按分包合同的变更对待，给分包商相应的补偿。（A）业主直接发布（B）工程师直接发布（C）承包商直接发布（
24、D）工程师代表发布并经工程师确认（E）工程师代表发布并经承包商确认76 FIDIC施工合同条件规定，( )事件的发生，承包商既可索赔工期，又可索赔费用。（A）不可预见的外界条件（B）不可抗力事件造成的损害（C）异常不利的气候条件（D）业主提前占用工程（E）公共当局引起的延误77 FIDIC施工合同条件规定，在( )情况下，工程师应批准承包商合理展延合同工期。（A）工程发生额外或附加工作需要延期完成（B）出现异常恶劣的气候条件无法正常施工（C）承包商的机械设备故障造成的暂停施工（D）业主提供的图纸延误（E）承包商施工组织不当导致的停工78 大型设备合同实行监理时，设备验收阶段的监理工作不包括(
25、)。（A）启动试车（B）性能验收（C）单机无负荷试车（D）联动无负荷试车（E）最终验收79 承包人提出索赔要求成立的条件应包括( )。（A）已造成了承包人的实际施工成本加大（B）由于现场气候条件的影响（C）承包人施工责任导致（D）监理工程师协调管理责任原因引起（E）按合同规定的程序提出索赔要求80 按索赔目的分类，索赔包括( )。（A）工程变更索赔（B）工程加速索赔（C）工期索赔（D）费用索赔（E）意外风险和不可预见因素索赔注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 13 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 C【试题解析】 抵
26、押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。质押，是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。2 【正确答案】 B【试题解析】 合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等，这些行为都可以成为合同法律关系的客体。3 【正确答案】 B【试题解析】 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人
27、约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。这是对债权人权利的有效保护。4 【正确答案】 A【试题解析】 在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。5 【正确答案】 C【试题解析】 合同公证一般实行自愿公证原则。公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是自愿原则的主要体现。6 【正确答案】 D【试题解析】 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可
28、以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。7 【正确答案】 B【试题解析】 有些合同的效力较为复杂，不能直接判断是否生效，而与合同的一些后续行为有关，这类合同即为效力待定的合同。本题中的为表见代理人订立的合同。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同 )，其后果由被代理人承担。表见代理的规定，其目的是保护善意的第三人。在现实生活中，较为常见的表见代理是采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立合同。此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围，即为善意
29、第三人。此时订立的合同有效。8 【正确答案】 C【试题解析】 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法；约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。9 【正确答案】 A【试题解析】 格式条款又被称为标准条款，是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款。10 【正确答案】 A【试题解析】 签订合同的目的在于履行，通过
30、合同的履行而取得某种权益。合同的履行以有效的合同为前提和依据。11 【正确答案】 B【试题解析】 先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。12 【正确答案】 A【试题解析】 清偿一般由债务人为之，但不以债务人为限，也可能由债务人的代理人或者第三人进行合同的清偿。清偿的标的物一般是合同规定的标的物，但是债权人同意，也可用合同规定的标的物以外的物品来清偿其债务。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。13 【正确答案】 C【试
31、题解析】 赔偿损失是承担违约责任的主要方式。因为违约一般都会给当事人造成损失，赔偿损失是守约者避免损失的有效方式。14 【正确答案】 C【试题解析】 应当裁定撤销。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6 个月内提出。人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起 2 个月内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。15 【正确答案】 B【试题解析】 评标委员会首先通过对各投标书的审查淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，加到该标书的报价上形成评标价。以评标价最低的标书为最优(不是投标报价最低)。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方
32、法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。16 【正确答案】 A【试题解析】 全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，施工过程中管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少。17 【正确答案】 C【试题解析】 评标价法是指评审过程中以该标书的报价为基础，将报价之外需要评定的要素按预先规定的折算办法换算为货币价值，根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上增加或扣减一定金额，最终构成评标价格。18 【正确答案】 D【试题解析】 判定投标人是否具备承担发包任务的能力，通常审查人员的技术力量和所拥有的技术设备两方面。人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力，以及各类设计人员的专
33、业覆盖面、人员数量、各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。审查设备能力主要是审核开展正常勘察或设计所需的器材和设备，在种类、数量方面是否满足要求。不仅看其总拥有量，还应审查完好程度和在其他工程上的占用情况。19 【正确答案】 B【试题解析】 在审查过程中，对投标书不明确之处可采用澄清问题会的方式请投标人予以说明，并可通过与总监理工程师的会谈，考察他的风险意识、对业主建设意图的理解、应变能力、管理目标的设定等的素质高低。20 【正确答案】 C【试题解析】 施工招标需要评定比较的要素较多，且各项内容的单位又不一致，如工期是天、报价是元等，因此综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。21
34、【正确答案】 D【试题解析】 建设工程委托监理合同的专用条件是指：由于标准条件适用于各种行业和专业项目的建设工程监理，因此其中的某些条款规定得比较笼统，需要在签订具体工程项目监理合同时，结合地域特点、专业特点和委托监理项目的工程特点，对标准条件中的某些条款进行补充、修正。22 【正确答案】 C【试题解析】 监理人在工作过程中作出了显著成绩，如由于监理人提出的合理化建议，使委托人获得实际经济利益，则应按照合同中规定的奖励办法，得到委托人给予的适当物质奖励。奖励办法通常参照国家颁布的合理化建议奖励办法，写明在专用条件相应的条款内。23 【正确答案】 D【试题解析】 委托监理合同中赋予监理人的权利包
35、括：(1)完成监理任务后获得酬金的权利，其中包括获得奖励的权利；(2)终止合同的权利。工程设计的建议权属于监理人执行监理业务可以行使的权利。24 【正确答案】 A【试题解析】 根据建设工程委托监理合同的规定，监理合同自合同签字之日起生效。25 【正确答案】 C【试题解析】 勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本：(1)建设工程勘察合同(一)GF-2000-0203 ，范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察；(2)建设工程勘察合同(二)GF-2000-2004 ，该范本的委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察
36、资料、对项目的岩土工程进行设计、治理和监测工作。由于委托工作范围包括岩土工程的设计、处理和监测，因此，合同条款的主要内容除了上述勘察合同应具备的条款外，还包括变更及工程费的调整；材料设备的供应；报告、文件、治理的工程等的检查和验收等方面的约定条款。26 【正确答案】 D【试题解析】 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。返工后仍不能达到约定条件，承包人应承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。27 【正确答案】 A
