1、注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 73 及答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证是 ( )。（A）一般保证（B）连带责任保证（C）法定保证（D）委托保证2 担保法是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。（A）买卖关系（B）担保关系（C）合同关系（D）保证合同3 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。（A）委托代（B）法定代（C）指定代（D）优先代理4 对于无权代理行为，被代理人行使( )后，代理行为有效。（A）后履行抗辩
2、权（B）追认权（C）拒绝权（D）不安抗辩权5 在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力( )。（A）构成合同的组成部分（B）不能构成合同的组成部分（C）成为承包人索赔的证据（D）无效6 如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。（A）终止合同方选定的仲裁委员会（B）违约方选定的仲裁委员会（C）双方选定的仲裁委员会（D）有管辖权的人民法院7 依据担保法的规定，当采用保证方式进行担保时，( )。（A）债务人与债
3、权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任（B）债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（C）保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任（D）保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任8 附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( ) 。（A）违约责任（B）缔约过失责任（C）定金罚则责任（D）违约金责任9 一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许
4、的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循( )。（A）全面履行原则（B）诚实值用原则（C）团结互助原则（D）信守商业道德原则10 在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。（A）撤销合同，无需通知对方（B）撤销合同，但应当通知对方（C）解除合同，无需通知对方（D）解除合同，但应当通知对方11 施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人( )。（A）无权要求承包人继续履行（B）有权要求承包人继续施工（C）应支付延期施工的补偿费（D）应不支付所
5、欠承包人工程款12 当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方合同自( )时解除。（A）发出通知（B）通知到达对方（C）对方签认通知（D）对方签认通知送达主张人13 根据合同法的规定，以下关于要约和承诺的表述中，错误的是( )。（A）要约撤销是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示（B）在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺（C）在建设工程合同的订立过程中，招标人发出招标公告的行为属于要约（D）要约以电话、传真等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算14 依据招标投标法项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审
6、须知” 文件中，可以( ) 。（A）要求投标人必须组成联合体投标（B）要求严格的专业资质等级（C）要求必须使用某种品牌的建筑材料（D）对本行业外的投标人提出特别要求15 当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，( )。（A）不需承担赔偿责任（B）应承担赔偿责任（C）双方共同承担（D）由仲裁机构仲裁解决承担责任问题16 招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应( )。（A）发送给提出问题的投标人（B）发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称（C）发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源（D）作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容
7、17 监理评标通常采用( )对各投标人的综合能力进行对比。（A）评标价法（B）综合评分法（C）加权打分法（D）专家评审法18 施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是( )。（A）投标须知（B）资格预审表（C）合同专用条款（D）对投标人书面有质疑的解答19 某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答( )。（A）只对甲投标人有效（B）对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人（C）应发给全体投标人，并说明问题来源（D）应发给全体投标人，但不说明问题来源20 招标的资格预审
8、须知中规定，采用限制合格者数量为 6 家的方式。当排名第 6的投标人放弃投标时，应当( )。（A）仅允许排名前 5 名的投标人参加投标（B）改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量（C）由排名第 7 的递补，维持 6 家投标人（D）重新进行资格预审21 建设工程委托监理合同(示范文本)规定，监理人承担违约责任的原则是( )。（A）补偿性原则（B）惩罚性原则（C）无过错原则（D）有限责任和过错责任原则22 在监理合同履行期间，监理人可行使的权力包括( )。（A）对设计、施工承包单位的选定权（B）对承包人报送的施工组织设计和技术方案的审查认定权（C）对工程设计变更的审批权（D）对工程规模、规
9、划设计等要求的认定权23 正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金，属于间接成本的是( )。（A）设备的摊销费用（B）图书资料购置费（C）外部协作费用（D）差旅费、补助费24 依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，属于附加的监理工作是( )。（A）调解合同争议（B）发生不可抗力后的恢复施工前的监理工作（C）由于承包人原因致使承包合同不能按期竣工而延长的监理工作时间（D）非监理人自己的原因而暂停监理业务后的监理业务前不超过 42 天的准备工作时间25 关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。（A）属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和
10、终止时，监理人应将其交还委托人（B）如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿（C）物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件（D）提供的物质服务一般不包括交通设备、办公用房和生活用房26 在监理合同履行过程中，委托人提供一辆汽车供监理人使用。监理工作完成后，该辆汽车应 ( ) 。（A）无偿归监理人所有（B）按使用前的原值付款后归监理人（C）归还委托人，监理人无需支付费用（D）归还委托人，监理人支付折旧等费用27 某工程施工需要中断主要公路交通 2 天，发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照建设工程委托监理合同(示范文本
11、)的规定，监理单位完成的此项工作属于( )的范围。（A）正常监理工作（B）额外监理工作（C）变更监理工作（D）附加监理工作28 建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。（A）7（B） 14（C） 15（D）3029 某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应( )。（A）向发包人索赔（B）向乙施工单位索赔（C）向监理单位索赔（D）自行承担30 在施工合同(示范文本)中，许多条款涉及
12、“费用” 这一术语，其含义是指( )。（A）不应由发包人承担的经济支出（B）不应由发包人和承包人承担的经济支出（C）不应由承包人承担的经济支出（D）应由发包人和承包人承担的经济支出31 某施工合同履行过程中，承包人提出使用专利技术，工程师同意，则下列各个申报手续和费用承担的表述中，正确的是( )。（A）发包人办理申报手续并承担费用（B）发包人办理申报手续，承包人承担费用（C）承包人办理申报手续，发包承担费用（D）承包人办理申报手续并承担费用32 某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。（A）无须赔偿承包人损失，工期也不顺延（B）
13、无须赔偿承包人损失，工期应予顺延（C）应当赔偿承包人损失，工期应予顺延（D）应当赔偿承包人损失，工期不予顺延33 隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，( )工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。（A）验收 7h 后（B）验收 24h 后（C）验收 48h 后（D）验收 72h 后34 某工程竣工验收阶段，承包人于 3 月 1 日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于 3 月 15 日组织生产设备启动试车检验，3 月 18 日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于 3 月 20 日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为( )。（A）3 月 1 日
14、（B） 3 月 15 日（C） 3 月 18 日（D）3 月 20 日35 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，发包人( )后，及时办理竣工结算价款的支付手续。（A）经工程师审核批准（B）接收工程（C）组织竣工验收（D）认可竣工验收报告36 依据建设工程设计合同(示范文本)，属于设计人责任的是( )。（A）组织技术设计文件的初步审查（B）编制技术设计文件（C）施工图设计完成后，将施工图报送建设行政主管部门（D）为发包人提供必要的现场工作条件37 承包人在双方确定设计变更后的 14 天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，( )。（A）
15、视为该项变更不涉及合同价款的调整（B）由工程师决定变更的合同价款（C）工程师应通知承包人在 7 日内报送（D）由发包人确认变更的合同价款38 某施工单位在递交了爆破作业审批手续而未获得批准的情况下，实施了爆破作业，由此给承发包双方造成的损失应该( )。（A）由承包人全部承担（B）由发包人全部承担（C）由双方各自承担（D）由审批部门承担39 某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。（A）发包人（B）监理单位（C）承包人（D）维修公司40 工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合
16、格。这种情况下，计算承包人的实际竣工日期应为( )日。（A）承包人第一次提交竣工验收报告（B）承包人修改后再次提请竣工验收（C）最终验收合格（D）办理竣工验收手续41 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，( )。（A）承包人要求交付工程，发包人应当接收（B）承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求（C）发包人要求交付工程，承包人应当交付（D）发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任42 依据建设工程施工合同(示范文本)规定，发包
17、人收到竣工结算报告及结算资料后 28 天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以( )。（A）与发包人协商将该工程折价后优先受偿（B）由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖（C）催促发包人支付结算价款（D）不承担保管责任43 在材料采购合同中，由供货方代运的货物，运输过程中发生的问题由( )负责。（A）供货方（B）运输部门（C）采购方（D）供货方和运输部门共同44 在 FIDIC 的施工合同条件中，合同有效期是指( )。（A）合同约定的工期加经批准顺延的工期之和（B）合同管理之日起至设立之日止的期间（C）开工之日起至结清单生效之日止的期间（D）合同签字之日起至结清单生效之日止的期间45 FIDIC
18、施工合同条件履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以( ) 为判定准则。（A）承包商的报价是否包括对此事件的费用（B）不可抗力事件造成（C）作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见（D）非承包商原因造成46 FIDIC 施工合同条件中，某项工作由指定分包商负责实施由( )规定。（A）招标公告（B）投标文件（C）中标通知书（D）招标文件47 FIDIC 施工合同条件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第 28 天为“基准日”，从此日期起至 ( )止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。（A）开标日（B）工程师发布开工令日（C）工程师颁发工程接
19、收证书日（D）工程师颁发履约证书口48 按照 FIDIC施工合同条件规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时，( )。（A）业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约（B）应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任（C）应由承包商和指定分包商共同承担责任（D）应由指定分包商直接对业主承担责任49 FIDIC 施工合同条件规定，为了合理分担市场价格浮动变化对施工成本影响的风险，在合同内要约定调价方法。如因承包的原因发生工程延误，在后续支付时，( )。（A）调价方法继续有效（B）调价方法无效（C）按对业主有利的原则执行（D）应酌情扣减违约金50 按照 FIDIC 施
20、工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。（A）业主额外支付（B）工程师承担（C）承包商自行承担（D）业主与承包商协商补偿二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 有关合同担保的以下说法中，正确的是( )。（A）保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人 (债务人)和债权人（B）集体所有的土地使用权不可以作为抵押物（C）权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保（D）担保法规定
21、的担保方式为保证、抵押、质押、留置和违约金（E）留置是一种比较强烈的担保方式52 代理的特征有( ) 。（A）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为（B）以被代理人的名义实施代理行为（C）在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志（D）被代理人对代理行为承担民事责任（E）代理人需与被代理人协商才能进行代理53 不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有( )。（A）债务人许可债权人转让债权的（B）债权人许可债务人转让债务的（C）债权人与债务人协议变更主合同（D）债权人要求债务人履行债务（E）主债务履行期间54 债权人将合同的权利转让给受让人时，( )。（A）应征得债务人同意（B）未通
22、知债务人，该转让不发生效力（C）债务人的抗辩权只能针对债权人（D）应当通知债务人（E）所有的从权利都随之转让给受让人55 甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照合同法规定，其法律关系特点为( )。（A）甲、乙公司作为合同主体不变（B）甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务（C）丙公司可以对乙公司行使抗辩权（D）丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任（E）乙公司不能强迫丙公司履行义务56 评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有( )。（A）不符合招标文件的实质性要求（B）投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限（C）明显不符合技术规格、技术标准的要求（D）招标文件
23、中记载的货物包装方式不符合招标文件的要求（E）个别地方存在漏项57 下列关于对评标的叙述中，正确的说法是( )。（A）评标是对各投标书优劣的比较，以便最终确定中标人（B）大型工程项目的评标通常分成初评和详评两个阶段进行（C）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准（D）评标委员会以招标文件为依据，审查各投标书是否为响应性投标，确定投标书的有效性（E）属于存在细微偏差的投标书，可以书面要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正58 投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对( )设立。（A）专业工程施工资质（B）外地区投标人（C）环境保护方针和保证体系（D）项目经理资质要
24、求（E）安全文明施工要求59 招标投标法规定，投标文件( )的投标人应确定为中标人。（A）满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求（B）最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准（C）满足招标文件各项要求，并且报价最低（D）满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低（E）满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高60 某招标项目的评标委员会初定成员山 5 人组成，其中 2 人为招标人代表，3 人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为( )。（A）只减少 1 名招标人代表（B）减少 1 名招标人代表，同时增加 1 名招标人以外的专家（C）招标人代表不变，增加
25、 1 名招标人以外的专家（D）招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家（E）招标人代表不变，增加 4 名招标人以外的专家61 建设工程委托监理合同(示范文本)中，监理人的权利有( )。（A）获得监理酬金的权利（B）对建设工程规模的建议权（C）选择承包人决定权（D）对施工进度进行检查监督（E）建筑材料的检验权62 监理合同履行过程中，合同当事人承担违约责任的原则包括( )。（A）委托人违约，赔偿监理人经济损失（B）因监理人的过失造成工程损失时，应赔偿委托人全部损失（C）因监理人过失造成的损失赔偿额，累计不超过扣除税金后的监理酬金总额（D）因监理人工作失误，不赔偿委托人损失（E）任何一方索赔要
26、求不成立时，应当补偿对方的各种费用支出63 可以终止委托监理合同的情形是( )。（A）监理人收到监理金尾款结清监理酬金后（B）委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时（C）委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的 21 日后（D）暂停监理业务期限已超过半年（E）委托人向监理人发出指明其未履行义务和通知在 21 天内没收到答复64 建设工程设计合同(示范文本)规定，发包人向设计人提供的项目设计要求包括 ( ) 。（A）经批准的项目建议书（B）工程的范围和规模（C）设计依据的标准（D）限额设计的要求（E）满足法律、法规的规定条件65 按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定，对发包
27、人和承包人有约束力的合同文件包括( )。（A）招标公告（B）招标文件（C）投标书（D）工程量清单（E）中标通知书66 某施工项目双方约定 3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日竣工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至 3 月 20日开工，则( ) 。（A）承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用自行承担（B）承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用由发包人承担（C）承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，可获提前竣工奖励（D）如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人不承担拖期违约责任（E）如果工程在 10 月
28、20 日竣工，承包人承担拖期违约责任67 建设工程施工合同(示范文本)规定，属于承包人应当完成的工作有( )。（A）办理施工所需的证件（B）提供和维修非夜间施工使用的照明设备（C）按规定办理施工噪声有关手续（D）负责已完成工程的成品保护（E）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定68 在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是( )。（A）设计错误（B）不可抗力事件（C）审批工作的延误（D）发包人延误支付设计人设计费（E）因发包人原因要求解除合同69 在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是( )。（A）邻近建筑物、构筑物的保护工作（B）发包人委托承包人完成工程配套的设计
29、（C）承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施（D）承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续（E）对已竣工而未交付工程的损伤修复70 承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是( )。（A）施工合同的目标工期（B）作为工程师对施工进度控制的依据（C）工程师依据计划进行协调（D）作为发包人对施工进度控制的依据（E）作为发包人进行工期索赔的依据71 设备验收阶段的监理工作主要有( )。（A）开打检验（B）安装调试检验（C）启动试车（D）性能验收（E）最终验收72 FIDIC施工合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括( )。（A）对已付款支付证书的修正（B）作为保
30、留金增加的任何款项（C）本月完成的工程项目和变更项目的应付金额（D）法规变化引起的调整应增加和扣减的任何款项（E）承包商采购用于永久工程的设备和材料应预付和扣减款额73 按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括( )。（A）产品说明书（B）双方签订的采购合同（C）合同内约定的质量标准（D）图纸、样品（E）双方当事人共同封存的样品74 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主的风险有( )。（A）工程所在国军事政变的损失（B）放射性污染引起的损失（C）施工质量出现问题的损失（D）分包商的雇员因执行合同而引起的行为（E）一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用75
31、 FIDIC 分包合同中，承包商不承担逾期支付分包商工程款的责任包括如下情况 ( )。（A）工程师不认可分包商报表中的某些款项（B）业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款（C）分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议（D）承包商代表未在规定时间内复核分包商的支付报表（E）承包商与业主发生合同争议76 FIDIC施工合同条件中，有关争端裁决委员会的说法中正确的是( )。（A）合同一方提名的争端裁决委员会成员不需对方同意（B）争端裁决委员会属于强制性法律效力的行为（C）争端裁决委员会不需要常驻工地（D）争端裁决委员会成员的工作酬金由业主和承包商平均负担（E）未经对方
32、同意，任何一方不得就任何事件向争端裁决委员会征求意见77 FIDIC施工合同条件规定，解决合同争议的方法包括( )。（A）由工程师确定（B）提交争端裁决委员会决定（C）双方协商（D）提交仲裁机构裁决（E）通过诉讼解决78 在 FIDIC施工合同条件下，工程师批示的内容应包括( )。（A）变更内容（B）变更工程价款（C）变更项目的施工技术要求（D）有关图纸文件（E）变更处理的原则79 在 FIDIC施工合同条件中，工程师可批准承包商合理的利润索赔的情况有( )。（A）业主提前占用工程（B）对竣工检验的干扰（C）非承包原因检验导致施工的延误（D）其他承包人的干扰（E）不可预见的外界条件80 依据建
33、设工程施工合同(示范文本)通用条款和法规的规定，竣工工程必须符合的基本要求有( ) 。（A）完成合同约定的所有内容（B）发包人提出工程竣工报告（C）有施工单位签署的工程质量保修书（D）工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字（E）责令整改的问题全部整改完毕注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷 73 答案与解析一、单项选择题共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中只有一个最符合题意。1 【正确答案】 A2 【正确答案】 B3 【正确答案】 B4 【正确答案】 B5 【正确答案】 A6 【正确答案】 C7 【正确答案】 D8 【正确答案】 B9 【正确答案】 B10 【正
34、确答案】 D11 【正确答案】 B12 【正确答案】 B13 【正确答案】 C14 【正确答案】 B15 【正确答案】 B16 【正确答案】 B17 【正确答案】 B18 【正确答案】 B19 【正确答案】 D20 【正确答案】 C21 【正确答案】 D22 【正确答案】 C23 【正确答案】 B24 【正确答案】 C25 【正确答案】 D26 【正确答案】 C27 【正确答案】 D28 【正确答案】 C29 【正确答案】 A30 【正确答案】 B31 【正确答案】 D32 【正确答案】 C33 【正确答案】 B34 【正确答案】 A35 【正确答案】 D36 【正确答案】 B37 【正确答案
35、】 A38 【正确答案】 C39 【正确答案】 C40 【正确答案】 B41 【正确答案】 D42 【正确答案】 C43 【正确答案】 B44 【正确答案】 D45 【正确答案】 C46 【正确答案】 D47 【正确答案】 D48 【正确答案】 D49 【正确答案】 C50 【正确答案】 C二、多项选择题共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分。51 【正确答案】 A,B,C,E52 【正确答案】 A,B,C,D53 【正确答案】 B,C54 【正确答案】 B,D55 【正确答案】 A,B,E56 【正确答案】 A,B,C,D57 【正确答案】 A,B,D,E58 【正确答案】 A,C,D,E59 【正确答案】 B,D60 【正确答案】 B,D,E61 【正确答案】 A,B,D,E62 【正确答案】 A,C,E63 【正确答案】 A,D,E64 【正确答案】 B,C,D,E65 【正确答案】 C,D,E66 【正确答案】 A,E67 【正确答案】 B,C,D,E68 【正确答案】 C,D,E
